Rechtsprechung zu § 6 VOB/B
315 Entscheidungen:
- BGH, 21.10.1999 - VII ZR 185/98
Bauvertrag - Behinderung durch verspätet fertiggestellte Vorgewerke
- BGH, 13.05.2004 - VII ZR 363/02
Bauvertrag - Entschädigung des AN nach Bauunterbrechung und Kündigung durch AG
- BGH, 16.10.1997 - VII ZR 64/96
VOB-Vertrag: Unabwendbarer Umstand; Vergütungsgefahr; Vergütung; ...
- OLG Düsseldorf, 29.01.2008 - 21 U 22/07
Bauvertrag - Anforderungen an eine Unterbrechung im Sinne von § 6 Nr. 7 VOB/B
Zum selben Verfahren:
- BGH, 23.07.2009 - VII ZR 46/08
Verzug mit Zahlung auf Schadensersatz gemäß § 6 Nr. 6 VOB/B berechtigt zur ...
- OLG Düsseldorf, 09.01.2008 - 21 U 22/07
Bauvertrag - Reihenfolge bei mehreren Kündigungsgründen
- BGH, 23.07.2009 - VII ZR 46/08
- BGH, 24.02.2005 - VII ZR 225/03
Bauvertrag - Auftraggeber verweigert Vertragserfüllung endgültig: Vergütung?
- OLG Braunschweig, 02.11.2000 - 8 U 201/99
Bauzeitverzögerungen: Mehrkostenansprüche des Auftragnehmers
- BGH, 20.10.2005 - VII ZR 190/02
Bauvertrag - Bauunterbrechung: Auch Verursacher kann kündigen!
Zum selben Verfahren:
- BGH, 20.02.1986 - VII ZR 286/84
Behinderung des Auftragnehmers; Schadensermittlung
- OLG Celle, 06.10.1994 - 22 U 234/92
Bauzeitenüberschreitung
- OLG Hamm, 14.04.2005 - 21 U 133/04
Bauvertrag - Berechnung des Mehrvergütungsanspruchs bei Bauzeitverlängerung
- BGH, 24.01.2008 - VII ZR 280/05
Bauvertrag - Umsatzsteuer auf Zahlungen für Bauzeitverzögerungen
- BGH, 14.01.1993 - VII ZR 185/91
Zahlungsverzug des Auftraggebers; Schadensersatz wegen Bauverzögerung
- BGH, 21.12.1989 - VII ZR 132/88
Inhalt der Behinderungsanzeige
- BGH, 27.06.1985 - VII ZR 23/84
Vorleistender Unternehmer als Erfüllungsgehilfe des Auftraggebers?
- OLG Naumburg, 13.12.2001 - 4 U 116/01
Bauvertrag - Verjährung
- BGH, 21.03.1968 - VII ZR 84/67
Werkvertrag - Verjährung von Ersatzansprüchen für Mehraufwand
- BGH, 24.02.2005 - VII ZR 141/03
Bauvertrag - Vertragsannahme unter der Voraussetzung einer neuen Bauzeit
- OLG Dresden, 01.09.1999 - 11 U 498/99
Vertragsstrafe nach Bauzeitenverlängerung gemäß § 6 Nr. 1 ff. VOB/B
- OLG Köln, 01.10.1999 - 11 U 234/98
Bauvertrag - Haftung für hochwasserbedingten Wasserschaden
Zum selben Verfahren:
- LG Bonn, 19.08.1998 - 1 O 266/97
Schürmann-Bau: Was kostet den Bund die Unterbrechung der Baustelle?
- LG Bonn, 19.08.1998 - 1 O 266/97
- OLG Celle, 01.11.2001 - 13 U 148/00
Bauvertrag: Substantiierung eines Ersatzanspruchs des Unternehmers wegen ...
- BGH, 11.12.1975 - VII ZR 37/74
VOB-Vertrag: Uneingeschränkter Schadensersatzanspruch bei ernsthafter und ...
- OLG Naumburg, 10.05.2002 - 2 U 113/01
Bauvertrag - Abwicklung nach Insolvenz des Auftragnehmers
- OLG Düsseldorf, 29.08.1997 - 22 U 22/97
Abstecken der Hauptachsen; Schadensersatz wegen Bauverzögerung
- OLG Frankfurt, 21.10.1997 - 8 U 129/97
Kündigungsvoraussetzungen gemäß § 6 Nr. 7 VOB/B
- BGH, 14.01.1999 - VII ZR 73/98
AGB: Vertragsstrafenklausel; Verzug des Auftragnehmers, fehlendes Verschulden
- OLG Zweibrücken, 18.03.2002 - 7 U 18/01
Behinderung des Bauablaufs durch mangelhafte Planung: Beweislast-Umkehr?
- BGH, 21.03.2002 - VII ZR 224/00
Bauvertrag - Anforderungen an die Darlegungslast einer Behinderung
- OLG Düsseldorf, 23.12.1996 - 23 U 96/96
Behinderung der Ausführung
- OLG Düsseldorf, 27.06.1995 - 21 U 219/94
Unberechtigte Weigerung des Auftraggebers zur Anpassung der Vergütung des ...
- OLG Brandenburg, 27.08.2002 - 11 U 15/99
Bauvertrag - Auch beim Pauschalpreisvertrag ist Aufmaß nötig
- OLG Karlsruhe, 09.05.2006 - 8 U 211/04
Bauvertrag - Fehlende Abnahmefähigkeit und Verzugsschaden
- OLG Nürnberg, 13.10.1999 - 4 U 1683/99
Nachtragsforderungen wegen Planänderungen und Behinderungen
- OLG Celle, 18.11.1999 - 16 U 67/99
Kündigung durch den Auftragnehmer
- OLG Zweibrücken, 03.03.2006 - 1 U 48/04
Bauvertrag - Vertragsstrafe wg. Überschreitung der Bauzeit: Abgewehrt!
- OLG Hamm, 12.10.2004 - 24 U 158/03
Bauvertrag
- LG Berlin, 25.02.2003 - 91 O 4/03
Bausicherheiten - Bauhandwerksicherungsbürgschaft
- BGH, 18.12.1997 - VII ZR 342/96
Schadensersatzanspruch des Hauptunternehmers gegen den Nachunternehmer wegen vom ...
- OLG Hamm, 12.02.2004 - 17 U 56/00
Bauvertrag - Wie wird der Verzögerungsschaden des Bauunternehmers abgerechnet?
- BGH, 15.12.1969 - VII ZR 148/67
VOB-Vertrag: Zurückbehaltung der Vergütung bei verjährtem Nachbesserungsanspruch; ...
- OLG Düsseldorf, 25.04.1995 - 21 U 192/94
Verschiebung des Baubeginns: Mehrvergütungsanspruch des Auftragnehmers?
- BGH, 06.04.2000 - VII ZR 199/97
Bauvertrag - Umfang des Schadensersatzanspruchs
- OLG Celle, 15.10.1992 - 22 U 191/91
Schadensersatzanspruch des Nachfolgeunternehmers gegen Auftraggeber bei ...
- OLG Düsseldorf, 17.09.1998 - 5 U 10/98
Asbestentsorgung als Behinderung des Auftragnehmers bei fehlender Ausschreibung ...
- BGH, 12.07.1973 - VII ZR 196/72
VOB-Vertrag: Entsprechende Anwendung des § 254 BGB bei vorzeitigem Gefahrübergang ...
- BGH, 19.12.2002 - VII ZR 440/01
Bauvertrag - Wörtliches Angebot genügt für Annahmeverzug
- VK Schleswig-Holstein, 19.02.2003 - VK-SH 2/03
Vergabe - Angebot muss Verdingungsunterlagen entsprechen