Rechtsprechung zu § 341 BGB
227 Entscheidungen:
- BGH, 05.11.2015 - VII ZR 43/15
Bauvertrag über die schlüsselfertige Errichtung einer Doppelhaushälfte: ...
Zum selben Verfahren:
- OLG Zweibrücken, 12.02.2015 - 6 U 40/13
Anforderungen an die Geltendmachung des Vorbehalts einer Vertragsstrafe
- OLG Zweibrücken, 12.02.2015 - 6 U 40/13
- OLG Zweibrücken, 06.10.2020 - 8 U 71/17
Sanierung des Theaters im Pfalzbau
Zum selben Verfahren:
- BGH, 05.05.2022 - VII ZR 176/20
Primäraufrechnung gegen die restliche Werklohnforderung mit einem Anspruch auf ...
- BGH, 05.05.2022 - VII ZR 176/20
- OLG Saarbrücken, 13.11.2014 - 4 U 147/13
Energielieferungsvertrag: Faktische Entnahme von Fernwärme; Vertragsstrafe bei ...
- OLG Schleswig, 04.09.2018 - 1 U 29/18
Klage wegen Vertragsstrafe erhoben: Kein Vorbehalt bei Abnahme erforderlich
- OLG Hamburg, 03.02.2021 - 8 U 33/20
Formularmäßiger Bauvertrag: Wirksamkeit einer Vertragsstrafenregelung mit ...
- OLG Düsseldorf, 22.06.2017 - 5 U 114/16
Auslegung eines Bauträgervertrages hinsichtlich des zu erbringenden ...
- OLG Düsseldorf, 28.04.2005 - 10 U 129/04
Anwendbarkeit des § 341 BGB auf die verspätete Überlassung von Mieträumen
- BGH, 26.01.1979 - V ZR 98/77
Ausdrücklicher Vorbehalt der Vertragsstrafe notwendig auch bei Unterwerfung unter ...
- OLG Brandenburg, 13.05.2020 - 11 U 75/19
Rechte des Unternehmers nach erfolgter Kündigung des Werkvertrages durch den ...
- OLG Düsseldorf, 12.07.2002 - 5 U 238/00
Akkzessorität von Vertragsstrafenabrede zu ErfüllungsanspruchZur Anwendbarkeit ...
- ArbG Iserlohn, 12.08.2022 - 4 Ca 630/22
- OLG Bremen, 06.12.2012 - 3 U 16/11
Beratungs- und Betreuungspflichten des Architekten hinsichtlich des Vorbehalts ...
- AG Brandenburg, 29.01.2016 - 34 C 73/14
Schätzung des tatsächlichen Stromverbrauchs bei Manipulation des Stromzählers ...
- LG Köln, 26.08.2021 - 14 S 11/20
Vertragsstrafenvereinbarung - Beginn Forderungsverjährung
- OLG Frankfurt, 03.02.2023 - 2 U 88/21
Schadensersatz bei verspäteter Überlassung von Bahntrassen an private ...
- KG, 15.05.2018 - 21 U 90/17
Bauträgervertrag: Herstellungs- und Übergabepflicht des Bauträgers; Abnahmereife ...
- BGH, 11.03.1971 - VII ZR 112/69
Vertragsstrafe; Verschulden; Vorbehalt bei Erfüllungsannahme; Fälligkeit
- BGH, 04.11.1982 - VII ZR 11/82
Abnahme: Anfechtung; Vorbehalt der Vertragsstrafe
- OLG Köln, 12.11.2003 - 2 U 61/03
Abgrenzung eines Vertragsstrafeversprechens von einem selbständigen ...
- BGH, 18.11.1982 - VII ZR 305/81
Vorbehalt der Vertragsstrafe
- LG Berlin, 31.01.2012 - 63 S 233/11
Anspruch eines Mieters auf Zahlung einer Vertragsstrafe aus einer ...
- BGH, 21.09.2018 - V ZR 68/17
Verpflichtung eines Subventionsempfängers zur Einhaltung von Bindungen nach ...
- BFH, 04.05.1994 - XI R 58/93
Keine Entgeltsminderung bei Zahlung einer Vertragsstrafe wegen nicht ...
- OLG Düsseldorf, 16.08.2007 - 10 U 6/07
Abgrenzung zwischen Vertragsstrafe und Schadenspauschalierung - Auslegung ...
- BGH, 14.10.2009 - VIII ZR 272/08
Vorliegen einer Vertragsstrafe i.S.d. § 555 BGB bei Vereinbarung der Räumung ...
- BGH, 24.05.1974 - V ZR 193/72
Vertragsstrafe: Vorbehalt
- OLG Nürnberg, 12.04.1999 - 4 W 1167/99
Abgrenzung Aufrechnung/ Abrechnung bei Gegenanspruch aus Vertragsstrafe
- BGH, 03.11.1960 - VII ZR 150/59
Vorbehalt einer verwirkten Vertragsstrafe bei Abnahme
- OLG Düsseldorf, 26.03.1993 - 22 U 199/92
Ersatzansprüche für durch unvollständige Programmlieferung bedingte Mehrarbeit
- OLG Celle, 28.01.2009 - 3 U 186/08
Formularmäßige Vereinbarung einer Vertragsstrafe bei Überlassung eines Ponys zu ...
- ArbG Kiel, 13.12.2007 - 5 BV 62a/07
Unterlassungsanspruch, Mehrarbeit, Überstunden, Anordnung, Klinik, ...
- OLG München, 03.11.1983 - 6 U 1390/83
Unwirksamkeit von Allgemeinen Vertragsbedingungen; Planung und Durchführung von ...
- RG, 22.04.1904 - VII 490/03
Zur Auslegung des § 341 Abs. 3 B.G.B. Begriff der "Annahme der Erfüllung" und des ...
- OVG Nordrhein-Westfalen, 15.04.2009 - 10 A 2931/07
Verwirkung einer aus der nicht fristgerechten Erfüllung eines Vergleichsvertrages ...
- OLG Düsseldorf, 08.09.2000 - 22 U 34/00
Anforderungen an den Vertragsstrafenvorbehalt bei Abnahme einer Leistung
- RG, 23.06.1905 - II 612/04
Zur Anwendung des Art. 170 Einf. Ges. zum B.G.B. ; Vertragsstrafe
- OLG Düsseldorf, 13.11.2000 - 9 U 74/00
Charakter eine Vertragsstrafe und Folgen der Inanspruchnahme
- OLG Köln, 12.04.1995 - 19 U 169/94
Wirksames Vertragsstrafenversprechen in Angebot - Vertragsstrafe, AGB, Vorbehalt
- OLG München, 26.07.1985 - 23 U 2577/85
Vertragsstrafe; Liegerfristüberschreitung; Vereinbarung
- OLG Düsseldorf, 09.09.2003 - 23 U 98/02
Vertragsstrafe ohne Verzug?
- OLG Naumburg, 06.06.2006 - 3 U 51/05
- BGH, 12.10.1978 - VII ZR 139/75
Vertragsstrafe: "Verlängerter" Vorbehalt in AGB
- BGH, 12.07.1984 - VII ZR 91/83
Allgemeine Geschäftsbedingungen: Vorbehalt der Vertragsstrafe
- BGH, 18.12.1981 - V ZR 233/80
Heilung des Formmangels nach § 313 Satz 2 BGB
- BGH, 20.02.1997 - VII ZR 288/94
Vorbehalt der Vertragsstrafe bei Ersatzvornahme; Technische Anlagen als Bauwerke
- OLG Düsseldorf, 30.06.2000 - 22 U 209/99
Werkvertrag - Kündigung vor Ablauf der Erklärungsfrist - ernsthafte und ...
- RG, 28.02.1908 - II 472/07
Vertragsstrafe
- OLG Brandenburg, 23.04.2009 - 12 U 111/04
Leistungsumfang bei einem Pauschalpreisvertrag; Anpassung des Preises bei ...
Eingrenzen:
Suchbegriffe: nach Zeit: Letzte 6 Monate (0) Letzte 3 Jahre (8)nach Gerichten: Bundesgerichte und EuGH (61) Ordentliche Gerichte (194) Arbeitsgerichte (12) Verwaltungsgerichte (4) Sozialgerichte (1) Finanzgerichte (2)