932 Entscheidungen:

• BGH, 08.03.2012 - VII ZR 202/09

  Bauvertrag - Vergabeverfahrensrisiko: Wie sind NU-Mehrkosten zu berechnen?

• BGH, 26.01.2012 - VII ZR 19/11

  Bauvertrag - Nullpositionen: Wie wird der Vergütungsanspruch des AN berechnet?

  Zum selben Verfahren:

  • LG Schweinfurt, 30.06.2010 - 14 O 928/08

    Bauvertrag - VOB/B-Einheitspreisvertrag: Wie werden Nullpositionen abgerechnet?

  • OLG Bamberg, 15.12.2010 - 3 U 122/10

    Bauvertrag - VOB/B-Einheitspreisvertrag: Wie werden Nullpositionen abgerechnet?

• BGH, 10.09.2009 - VII ZR 152/08

  Bauvertrag - Klausel zum Baubeginn in öffentlichen Ausschreibungen

  Zum selben Verfahren:

  • LG Essen, 15.11.2007 - 4 O 168/07

    Bauvertrag - Mehrvergütung bei verzögertem Zuschlag?

  • OLG Hamm, 26.06.2008 - 21 U 17/08

    Bauvertrag - Kein Baubeginn genannt: Mehrvergütung bei verzögertem Zuschlag?

• BGH, 09.04.1992 - VII ZR 129/91

  VOB-Vertrag: Änderung der Vergütung

• BGH, 11.05.2009 - VII ZR 11/08

  Bauvertrag - Mehrvergütungsanspruch bei verspätetem Zuschlag!

  Zum selben Verfahren:

  • KG, 05.10.2007 - 21 U 52/07

    Bauvertrag - Mehrvergütungsanspruch bei verspätetem Zuschlag!

  • LG Berlin, 15.11.2006 - 23 O 148/06

    Bauvertrag - Bindefristverlängerung und Mehrkosten des Auftragnehmers

• BGH, 18.12.2008 - VII ZR 201/06

  Bauvertrag - Spekulativ überhöhter Einheitspreis im Bauvertrag

  Zum selben Verfahren:

  • BGH, 25.03.2010 - VII ZR 160/09

    Bauvertrag - Spekulativ überhöhter Einheitspreis: Vermutung der Sittenwidrigkeit

  • OLG Jena, 11.08.2009 - 5 U 899/05

    Bauvertrag - 800-fach überhöhter Einheitspreis nicht unbedingt sittenwidrig!

• OLG Düsseldorf, 20.01.2009 - 23 U 47/08

  Bauvertrag - Zum Unterschied zwischen § 2 Nr. 5 und § 2 Nr. 8 VOB/B

• OLG Hamm, 12.03.2009 - 21 U 60/08

  Bauvertrag - Nachtragsforderungen aus § 2 Nr. 6 VOB/B

• BGH, 23.05.1996 - VII ZR 245/94

  VOB-Vertrag: Vergütung für zusätzliche Leistungen

• OLG Hamm, 14.04.2005 - 21 U 133/04

  Bauvertrag - Berechnung des Mehrvergütungsanspruchs bei Bauzeitverlängerung

• OLG Celle, 22.07.2009 - 14 U 166/08

  Bauvertrag - Mehrvergütungsanspruch bei Bauzeitverzögerung

  Zum selben Verfahren:

  • LG Hannover, 30.10.2008 - 6 O 232/07
• BGH, 31.01.1991 - VII ZR 291/88

  Zusatzaufträge: Mißbrauch der Vertretungsmacht durch Vertreter des ...

• BGH, 20.12.1990 - VII ZR 248/89

  Vereinbarung der VOB/B

• OLG Frankfurt, 25.05.2007 - 19 U 127/06

  Bauvertrag - Änderung der „Bauumstände“ ist keine Änderung des Bauentwurfs

  Zum selben Verfahren:

  • BGH, 14.02.2008 - VII ZR 125/07

    Müssen Mehrkosten gemäß § 2 Nr. 5 VOB/B tatsächlich entstanden sein?

• BGH, 21.03.1968 - VII ZR 84/67

  Werkvertrag - Verjährung von Ersatzansprüchen für Mehraufwand

• BGH, 25.01.1996 - VII ZR 233/94

  Unwirksame AGB-Klauseln bei Bauverträgen; isolierte Inhaltskontrolle von ...

• OLG Köln, 14.01.2003 - 22 U 128/02

  Bauvertrag - Mehrvergütung wegen erschwerter Ausführungsbedingungen

• BGH, 27.11.2003 - VII ZR 346/01

  Bauvertrag - Einseitige Änderung des Leistungsumfangs

• BGH, 08.11.2001 - VII ZR 111/00

  Zusätzlicher Vergütungsanspruch und Ankündigungspflicht: Darlegungs- und ...

• OLG Jena, 28.05.2003 - 7 U 1205/02

  Bauvertrag - Muss Mengenüberschreitung gemäß § 2 Nr. 3 VOB/B angezeigt ...

• OLG Naumburg, 23.06.2011 - 2 U 113/09

  Bauvertrag - Gerichtlicher Baustopp: Anordnung nach § 2 Nr. 5 VOB/B?

• OLG München, 20.07.2010 - 13 U 4489/08

  Bauvertrag - Abgrenzung § 2 Nr. 5 zu Nr. 6 VOB/B? Sittenwidrige ...

• OLG Jena, 19.09.2007 - 7 U 35/07

  Bauvertrag - Höhe des Aufwendungsersatzanspruchs: Übliche Vergütung

• BGH, 27.06.1985 - VII ZR 23/84

  Vorleistender Unternehmer als Erfüllungsgehilfe des Auftraggebers?

• BGH, 23.03.2011 - VII ZR 216/08

  Bauvertrag - Extremer Einheitspreis und extreme Mengenmehrung

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Schleswig, 10.10.2008 - 17 U 6/08

    Bauvertrag - Extrem hoher Einheitspreis und extreme Mengenmehrung

• BGH, 20.08.2009 - VII ZR 205/07

  Bauvertrag - Bis wann können Abschlagszahlungen geltend gemacht werden?

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Celle, 31.10.2007 - 14 U 95/07

    Bauvertrag - Klage auf Abschlagszahlungen trotz Schlussrechnungsreife?

• OLG Hamm, 22.12.2011 - 21 U 111/10

  Bauvertrag - Ausführung geänderter Leistung verweigert: Bauherr kann kündigen!

• OLG Dresden, 30.10.2007 - 6 U 1213/06
• OLG Jena, 11.10.2005 - 8 U 849/04

  Bauvertrag - Werklohn-Anspruchsgrundlage bei Verzögerung durch Vorunternehmer

• OLG Hamm, 12.04.2011 - 24 U 29/09

  Bauvertrag - § 2 Abs. 5 VOB/B kann bei Bauzeitverschiebungen anwendbar ...

• BGH, 13.03.2008 - VII ZR 194/06

  Bauvertrag - Funktionale Leistungsbeschreibung und Nachträge

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Brandenburg, 07.09.2006 - 12 U 111/04

    Bauvertrag - Auftragsübernahme bei unklarem vertraglichen Leistungsumfang

  • OLG Brandenburg, 23.04.2009 - 12 U 111/04

    Bauvertrag - AG verweigert Nachtrag: AN kann Leistung verweigern!

• KG, 29.09.2005 - 27 U 120/04

  Bauvertrag - Preisanpassungen bei Mengenänderungen

• BGH, 10.09.2009 - VII ZR 82/08

  Bauvertrag: Zuschlagsverzögerung und geänderte Kalkulationsgrundlagen

• BGH, 08.07.1993 - VII ZR 79/92

  Bauvertrag - Festpreisklausel in Einheitspreisverträgen

• KG, 27.11.2000 - 26 U 10521/99

  Formularmäßige Abbedingung von Mehr- oder Mindervergütungen

• OLG Braunschweig, 02.11.2000 - 8 U 201/99

  Bauzeitverzögerungen: Mehrkostenansprüche des Auftragnehmers