Rechtsprechung zu § 5 VOB/B
519 Entscheidungen:
- OLG Stuttgart, 01.12.2020 - 10 U 124/20
Außerordentliche Kündigung eines Bauvertrags bei Verzug mit einer verbindlichen ...
- OLG Hamburg, 23.02.2023 - 4 U 54/22
Bauvertrag: Rückzahlung einer Anzahlung wegen fristloser Auftraggeberkündigung ...
Zum selben Verfahren:
- LG Hamburg, 19.08.2021 - 335 O 109/20
Kündigung eines Werkvertrags nach Nachfristsetzung
- LG Hamburg, 19.08.2021 - 335 O 109/20
- OLG Köln, 31.01.2022 - 19 U 131/21
Verzögerung des Baubeginns setzt kein Verschulden voraus!
Zum selben Verfahren:
- LG Bonn, 09.06.2021 - 1 O 86/19
Widerspruch in der Leistungsbeschreibung ist kein Hinderungsgrund!
- KG, 24.01.2023 - 27 U 154/21
Verzug droht: Wann können die Ausführungsfristen offenbar nicht eingehalten ...
- LG Bonn, 09.06.2021 - 1 O 86/19
- OLG Stuttgart, 28.04.2020 - 10 U 294/19
Verzug des Auftragnehmers bei unberechtigter Arbeitseinstellung
Zum selben Verfahren:
- OLG Stuttgart, 16.03.2020 - 10 U 294/19
Verzug trotz fehlender Bauhandwerkersicherung!
- OLG Stuttgart, 16.03.2020 - 10 U 294/19
- OLG Stuttgart, 17.08.2021 - 10 U 423/20
Arbeitseinstellung bei Nachtragsstreitigkeiten
- OLG Köln, 30.07.2013 - 24 U 179/11
Voraussetzungen des Anspruchs eines Generalübernehmers auf ...
Zum selben Verfahren:
- BGH, 25.06.2015 - VII ZR 228/13
Umplanung = Behinderung = Fristverlängerung!
- LG Köln, 27.09.2011 - 27 O 319/08
Schadensersatzanspruch bei Kündigung eines Generalunternehmervertrages i.R.d. ...
- BGH, 25.06.2015 - VII ZR 228/13
- OLG Düsseldorf, 27.05.2019 - 23 U 126/18
Wann beginnt die Bauausführung?
Zum selben Verfahren:
- OLG Düsseldorf, 25.07.2019 - 23 U 126/18
Wann beginnt die Bauausführung?
- OLG Düsseldorf, 25.07.2019 - 23 U 126/18
- OLG Naumburg, 09.12.2021 - 2 U 16/21
Bauvertragliche Leistungen: Erlöschen einer Restwerklohnforderungen durch ...
- OLG Bremen, 20.12.2019 - 2 U 50/18
Zeitpuffer im Bauzeitenplan stehen dem Auftragnehmer zu!
- OLG Stuttgart, 18.02.2020 - 10 U 2/17
Kündigung eines VOB-Vertrags mit dem Nachunternehmer durch den ...
- OLG Frankfurt, 05.08.2022 - 21 U 84/21
Aufhebung und Zurückverweisung wegen fehlerhafter Übertragung auf Einzelrichter
Zum selben Verfahren:
- BGH, 01.02.2024 - VII ZR 171/22
Auftraggeberanweisung sticht Bedenkenanzeige: Arbeitseinstellung ist unzulässig!
- LG Wiesbaden, 10.11.2021 - 5 O 145/19
Kündigungsrecht des Auftraggebers bei Verzögerung des Ausführungsbeginnes
- BGH, 01.02.2024 - VII ZR 171/22
- OLG Frankfurt, 28.04.2017 - 29 U 166/16
Kündigung des Auftragnehmers wegen verspäteten Abrufs der Bauleistung
- VK Südbayern, 14.02.2022 - 3194.Z3-3_01-21-44
BVB dürfen nicht grundlegend von der VOB/B abweichen!
- LG Köln, 22.05.2023 - 17 O 99/21
Wofür darf Baugeld verwendet werden?
- OLG Stuttgart, 30.01.2018 - 10 U 84/17
VOB-Bauvertrag: Voraussetzungen einer Auftragsentziehung; Kündigung wegen Drohens ...
- OLG Stuttgart, 09.07.2019 - 10 U 14/19
Bauvertrag: Mangelhaftigkeit einer Dämmung unter einer tragenden Bodenplatte; ...
- OLG Frankfurt, 24.02.2023 - 21 U 95/21
Wirksamkeit einer formularmäßigen Vertragserfüllungsbürgschaft bei Kombination ...
- OLG Köln, 17.05.2018 - 3 U 199/13
Keine Nachtragsvergütung ohne Vorlage der Urkalkulation!
- OLG Celle, 29.09.2021 - 14 U 149/20
Voraussetzungen der fristlosen Kündigung eines VOB/B-Vertrages; Erforderlichkeit ...
- OLG Stuttgart, 26.06.2017 - 10 U 139/16
VOB-Vertrag: Auslegung einer Bestellerkündigung nach unzureichendem ...
- OLG Koblenz, 21.04.2020 - 3 U 1895/19
E-Mail-Fehlermeldung ist kein Zugangsbeweis!
Zum selben Verfahren:
- OLG Koblenz, 20.03.2020 - 3 U 1895/19
E-Mail-Fehlermeldung ist kein Zugangsbeweis!
- OLG Koblenz, 20.03.2020 - 3 U 1895/19
- OLG Frankfurt, 08.04.2019 - 29 U 53/18
Bauvertrag: Kündigung wegen Vertragsverletzung nach § 5 Nr. 4 VOB/B
- VK Südbayern, 08.04.2019 - Z3-3-3194-1-46-12/18
Darlegungspflicht des Auftraggebers bei Bieterausschluss aufgrund früherer ...
- OLG Köln, 22.12.2016 - 3 U 89/15
Auftragnehmer muss nachweisen, dass er rechtzeitig fertig wird!
- KG, 07.07.2010 - 14 U 45/09
Vorliegen eines Kündigungsgrundes wegen Verzuges mit der Einhaltung einer ...
Zum selben Verfahren:
- OLG Celle, 22.05.2009 - 14 U 45/09
Vorzeitige Auftragsentziehung im Bauvertrag bei nicht ernsthaftem Tätigwerden ...
- OLG Celle, 07.07.2009 - 14 U 45/09
Geltung der Nichteinhaltung einer vertraglichen Einzelfrist als Kündigungsgrund ...
- OLG Celle, 22.05.2009 - 14 U 45/09
- OLG Karlsruhe, 13.12.2021 - 4 U 112/18
Kündigungserklärung widersprüchlich: Nachfragen, nicht einstellen!
- OLG Brandenburg, 22.03.2023 - 4 U 190/21
Schadensersatz aufgrund mangelhafter Werkleistungen bezüglich eines VOB/B ...
- OLG Celle, 27.02.2019 - 7 U 227/18
Teilkündigung eines VOB-Vertrags: Ein Buch mit sieben Siegeln?
- OLG Celle, 18.11.2020 - 4 U 37/20
Projektleiter darf Kündigung androhen!
- OLG Celle, 09.01.2017 - 13 Verg 9/16
Umbau des Landtages - keine weitere aufschiebende Wirkung der sofortigen ...
Zum selben Verfahren:
- VK Niedersachsen, 14.11.2016 - VgK-44/16
Ausschluss wegen früherer Bauverzögerung?
- VK Niedersachsen, 14.11.2016 - VgK-44/16
- OLG Hamburg, 22.07.2020 - 4 U 63/19
VOB-Vertrag: Vertragliche Einbeziehung der VOB/B; Beweislast für Nichterhalt des ...
- OLG Köln, 25.10.2023 - 16 U 130/22
Auftraggeber muss Kampfmittelfreiheit klären!
- OLG Dresden, 17.11.2020 - 6 U 349/20
Auch viele "kleine" Pflichtverletzungen berechtigen zur Kündigung!
- OLG Dresden, 29.06.2022 - 22 U 1689/20
Ansprüche aus einem gekündigten Vertrag über eine Fassadenreinigung Vergütung für ...
- OLG Koblenz, 05.05.2014 - 12 U 231/13
Bürgschaft: Anspruch aus einer Vertragserfüllungsbürgschaft; Wirksamkeit der ...
- OLG Düsseldorf, 28.05.2015 - 22 U 173/14
Trotz Verzugs/Mängeln: Keine Kostenerstattung ohne Fristsetzung und Kündigung!
Eingrenzen:
Suchbegriffe: nach Zeit: Letzte 6 Monate (5) Letzte 3 Jahre (36)nach Gerichten: Bundesgerichte und EuGH (52) Ordentliche Gerichte (491) Arbeitsgerichte (0) Verwaltungsgerichte (0) Sozialgerichte (1) Finanzgerichte (0)