BGH, 04.05.2000 - VII ZR 203/98

Gesetzesstand: 15. Mai 2013

Kurzlink:

Rechtsprechung
BGH, 04.05.2000 - VII ZR 203/98

rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
Begriff des Verzögerungsschadens
ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Bauvertrag - Begriff des Verzögerungsschadens
Judicialis(Leitsatz frei, Volltext 3 €)

ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Verzugsschaden: Werden Finanzierungskosten ersetzt? (IBR 2000, 533)

Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

OLG Karlsruhe, 09.05.2006 - 8 U 211/04
Bauvertrag - Fehlende Abnahmefähigkeit und Verzugsschaden
Die von der Rechtssprechung praktizierte Begrenzung des so genannten Finanzierungsschadens durch den Nettomietausfall (BHGZ 121, 210 = NJW 1993, 2674, 2676) gälte selbst bei Anwendung des § 6 Nr. 6 VOB/B (BGH NJW-RR 2000, 1186).
OLG Bremen, 30.12.2010 - 1 U 51/08
Bauvertrag - Baubeschreibung oder Ansichtszeichnung: Was hat Vorrang?
Ein Finanzierungsschaden bemisst sich nach dem Zeitraum, in dem der Auftraggeber wegen des Verzugs des Auftragsnehmers daran gehindert ist, das Bauobjekt der vorgesehenen Nutzung zuzuführen (BGH, NZBau 2000, 378).
OLG Schleswig, 31.03.2006 - 1 U 162/03
Bauvertrag - Bauverzögerung: Mietausfallsersatz nur bei grober Fahrlässigkeit
Die Finanzierungskosten sind jedoch nur für den Verzugszeitraum und auch nur bis zur Höhe der in diesem Zeitraum entgangenen Nettomieteinnahmen erstattungsfähig (BGH NJW-RR 2000, 1186, 1186f; BGH NJW 1993, 2674, 2675f).