§ 97 GWB, § 25 Nr 3 VOB/A, § 241 Abs 2 BGB, § 280 Abs 1 BGB, § 311 BGB
Vergabe von Bauleistungen: Umfang des Beurteilungsspielraums des öffentlichen Auftraggebers bei der Vergabeentscheidung; Auswirkungen einer Verschiebung des Baubeginns; Abänderung eines Angebots durch Einverständnis eines Bieters mit einer Bindefristverlängerung

Abänderung der Verdingungsunterlagen - Verschiebung des Baubeginns heißt nicht automatisch auch Verschiebung des Fertigstellungstermins