Rechtsprechung
OLG Köln, 16.10.2014 - I-11 U 47/14 |
Zitiervorschläge
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2014,76913) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Volltextveröffentlichungen (7)
- openjur.de
- NRWE (Rechtsprechungsdatenbank NRW)
- Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Schadenersatzbegehren des Werkunternehmers nach gekündigtem Werkvertrag über Parkettarbeiten; Entziehung des Auftrags wegen verzögerter Arbeitsaufnahme
- ra.de
- rewis.io
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Auftraggeber teilt Bedenken nicht: Auftragnehmer muss Leistung ausführen!
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse
- koelner-hug.de (Kurzinformation/Leitsatz)
Leistungserfüllungspflicht trotz Bedenkenanmeldung?
Besprechungen u.ä. (2)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Auftraggeber teilt Bedenken nicht: Auftragnehmer muss Leistung ausführen! (IBR 2018, 252)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Beginntermin nicht eingehalten: Auftraggeber kann unverzüglich kündigen! (IBR 2018, 247)
Verfahrensgang
- LG Köln, 20.02.2014 - 86 O 72/13
- OLG Köln, 15.09.2014 - 11 U 47/14
- OLG Köln, 16.10.2014 - I-11 U 47/14
- BGH, 21.06.2017 - VII ZR 218/14
Wird zitiert von ... Neu Zitiert selbst (1)
- OLG Karlsruhe, 20.07.2004 - 17 U 262/01
Verhalten des Auftragnehmers nach Bedenkenanmeldung
Auszug aus OLG Köln, 16.10.2014 - 11 U 47/14
Wenn aber der Auftraggeber die vom Auftragnehmer angemeldeten Bedenken nicht teilt, hat der Auftragnehmer - worauf die Beklagte zutreffend hinweist - grundsätzlich die Vorgaben des Auftraggebers, für die dieser gemäß § 4 Nr. 1 Abs. 4, Nr. 3 2. Hs. VOB/B selbst allein verantwortlich ist, weiter umzusetzen, zumal nicht ersichtlich ist, welchen Nachteil der Auftragnehmer hieraus sonst haben könnte (vgl. OLG Karlsruhe, Urteil vom 20. Juli 2004 - 17 U 262/01 -, juris;… Oppler in : Ingenstau/ Korbion, VOB/B, 18. Auflage 2013, § 4 Abs. 3 Rdn. 78).
- OLG Köln, 14.12.2018 - 19 U 27/18
Baugrunduntersuchungen sind Auftraggebersache!
Aus der von der Beklagten zitierten Entscheidung des 11. Zivilsenats (OLG Köln, Beschl. v. 16.10.2014 - 11 U 47/14) folgt nichts Abweichendes.
Rechtsprechung
OLG Köln, 15.09.2014 - 11 U 47/14 |
Zitiervorschläge
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2014,79231) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Verfahrensgang
- LG Köln, 20.02.2014 - 86 O 72/13
- OLG Köln, 15.09.2014 - 11 U 47/14
- OLG Köln, 16.10.2014 - 11 U 47/14
- BGH, 21.06.2017 - VII ZR 218/14