Rechtsprechung
OLG Naumburg, 11.01.2012 - 5 U 173/11 |
Volltextveröffentlichungen (7)
- openjur.de
- Rechtsprechungsdatenbank Sachsen-Anhalt
§ 242 BGB, § 643 BGB, § 2 Nr 5 VOB/B, § 8 VOB/B
Werkvertragsrecht: Kündigung eines Bauvertrags; Voraussetzung der Geltendmachung eines zusätzlichen Vergütungsanspruchs des Unternehmers wegen Verwirklichung eines Baugrundrisikos - IWW
- Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Rechtfertigung der außerordentlichen Kündigung eines Bauvertrages bei Vorlage der Abrechnung ohne Grundlage
- RA Kotz (Volltext/Leitsatz)
Werkvertrag - Baugrundrisiko
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Wann realisiert sich das Baugrundrisiko?
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä.
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Wann realisiert sich das Baugrundrisiko? (IBR 2012, 318)
Verfahrensgang
- LG Magdeburg, 23.08.2011 - 9 O 1935/08
- OLG Naumburg, 11.01.2012 - 5 U 173/11
Papierfundstellen
- BauR 2012, 994
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (2)
- OLG Jena, 19.12.2001 - 7 U 614/98
Anspruch auf Zusatzvergütung wegen Beschaffenheit des Baugrundes
Auszug aus OLG Naumburg, 11.01.2012 - 5 U 173/11
Das sogenannte Baugrundrisiko verwirklicht sich erst dann, wenn trotz bestmöglicher Untersuchung des Baugrundes, ohne dass ein Verschulden des Bauherrn (Auftraggebers) oder des Auftragnehmers feststellbar wäre, während der Arbeiten Erschwernisse im Boden- oder Grundwasserbereich auftreten und diese unvorhersehbaren Erschwernisse zu Leistungsänderungen und Bauverzögerungen führen (…OLG München, Urt. v. 15.10.1996, 13 U 5857/95; Thüringer OLG, Urt. v. 19.12.2001, 7 U 614/98; jeweils zitiert nach juris). - OLG München, 15.10.1996 - 13 U 5857/95
Tragwerksplaner müssen auch die Örtlichkeit beachten!
Auszug aus OLG Naumburg, 11.01.2012 - 5 U 173/11
Das sogenannte Baugrundrisiko verwirklicht sich erst dann, wenn trotz bestmöglicher Untersuchung des Baugrundes, ohne dass ein Verschulden des Bauherrn (Auftraggebers) oder des Auftragnehmers feststellbar wäre, während der Arbeiten Erschwernisse im Boden- oder Grundwasserbereich auftreten und diese unvorhersehbaren Erschwernisse zu Leistungsänderungen und Bauverzögerungen führen (OLG München, Urt. v. 15.10.1996, 13 U 5857/95;… Thüringer OLG, Urt. v. 19.12.2001, 7 U 614/98; jeweils zitiert nach juris).
Rechtsprechung
OLG Köln, 07.08.2013 - 5 U 173/11 |
Volltextveröffentlichungen (7)
- openjur.de
- NRWE (Rechtsprechungsdatenbank NRW)
- Wolters Kluwer
Anforderungen an die sachverständige Feststellung eines groben Behandlungsfehlers
- ra.de
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
Anforderungen an die sachverständige Feststellung eines groben Behandlungsfehlers
- rechtsportal.de
BGB § 823 Abs. 1 ; ZPO § 286
Anforderungen an die sachverständige Feststellung eines groben Behandlungsfehlers - juris (Volltext/Leitsatz)
Verfahrensgang
- LG Bonn, 11.07.2011 - 9 O 174/10
- OLG Köln, 07.08.2013 - 5 U 173/11