Rechtsprechung
BGH, 12.09.2013 - VII ZR 227/11 |
Volltextveröffentlichungen (15)
- rechtsprechung-im-internet.de
§ 133 BGB, § 157 BGB, § 9 Nr 3 Abs 3 aF VOB/A
Mehrkostennachforderung des Bauunternehmers nach Vergabe von Brückenbauarbeiten durch den öffentlichen Auftraggeber: Notwendiger Hinweis in der Ausschreibung auf die Dauer einer notwendigen Entfernung einer Hochspannungsleitung; Pflicht des Auftragnehmers zur Aufklärung ... - IWW
- JLaw (App) | www.prinz.law
- Wolters Kluwer
Aufklärungspflichten der ausschreibenden Stelle für die Vergabe von Bauaufträgen hinsichtlich der örtlichen Gegebenheiten zur Auftragsdurchführung
- VERIS(Abodienst, Leitsatz ggf. frei)
- rewis.io
Mehrkostennachforderung des Bauunternehmers nach Vergabe von Brückenbauarbeiten durch den öffentlichen Auftraggeber: Notwendiger Hinweis in der Ausschreibung auf die Dauer einer notwendigen Entfernung einer Hochspannungsleitung; Pflicht des Auftragnehmers zur Aufklärung ...
- Reguvis VergabePortal - Veris(Abodienst, Leitsatz ggf. frei)
- ra.de
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
BGB § 133; BGB § 157; VOB/A § 9 Nr. 3
Aufklärungspflichten der ausschreibenden Stelle für die Vergabe von Bauaufträgen hinsichtlich der örtlichen Gegebenheiten zur Auftragsdurchführung - datenbank.nwb.de
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Ausschreibung unklar: Keine Auslegung zu Lasten des Bieters!
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse (8)
- Rechtslupe (Kurzinformation/Zusammenfassung)
Hinweispflichten bei der Ausschreibung von Bauarbeiten
- wolterskluwer-online.de (Kurzinformation)
Auftraggeber muss im Rahmen einer Bauvergabe die für die Bauausführung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle hinreichend beschreiben
- otto-schmidt.de (Kurzinformation)
Zur Auslegung eines Bauvertrags im Hinblick auf Unklarheiten in der öffentlichen Ausschreibung
- mek-law.de (Kurzinformation/Entscheidungsbesprechung)
Unklarheiten in der Ausschreibung gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers
- Wolters Kluwer (Kurzinformation)
Auftraggeber muss im Rahmen einer Bauvergabe die für die Bauausführung wesentlichen Verhältnisse der Baustelle hinreichend beschreiben
- anwalt.de (Kurzinformation)
Nachträge öffentliche Ausschreibung: Unklarheiten bei der Leistungsbeschreibung
- treffpunkt-kommune.de (Kurzinformation)
Nachtragsgefahr
- bbgundpartner.de (Kurzinformation)
Mehrvergütungsanspruch aufgrund Unklarheiten der Leistungsbeschreibung
Besprechungen u.ä. (4)
- mek-law.de (Kurzinformation/Entscheidungsbesprechung)
Unklarheiten in der Ausschreibung gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers
- vergabeblog.de (Entscheidungsbesprechung)
VOB/A § 7 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 6; VOB/B § 2 Nr. 5
Unklarheiten in der Leistungsbeschreibung gehen zu Lasten des öffentlichen Auftraggebers - ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Hinderliche Stromleitung wird nicht entfernt: Auftragnehmer erhält zusätzliche Vergütung! (IBR 2013, 663)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Unklarheiten in der Ausschreibung gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers! (IBR 2013, 664)
Verfahrensgang
- LG Saarbrücken, 19.04.2010 - 15 O 56/09
- OLG Saarbrücken, 14.07.2011 - 8 U 256/10
- BGH, 12.09.2013 - VII ZR 227/11
Papierfundstellen
- NJW 2013, 3511
- MDR 2013, 1395
- NZBau 2013, 695
- BauR 2013, 2017
- ZfBR 2014, 37
Wird zitiert von ... (40) Neu Zitiert selbst (4)
- BGH, 13.03.2008 - VII ZR 194/06
Rechtstellung des Auftragnehmers bei Erteilung eines Bauauftrages aufgrund …
Auszug aus BGH, 12.09.2013 - VII ZR 227/11
Das Ergebnis der Auslegung eines Bauvertrages aufgrund öffentlicher Ausschreibung wird nicht dadurch beeinflusst, dass der Auftragnehmer etwaige Unklarheiten der Ausschreibung nicht aufgeklärt hat (Bestätigung von BGH, Urteil vom 13. März 2008, VII ZR 194/06, BGHZ 176, 23 Rn. 38).Dieser Umstand kann das Ergebnis einer objektiven Auslegung der Ausschreibung nicht beeinflussen (BGH, Urteil vom 13. März 2008 - VII ZR 194/06, BGHZ 176, 23 Rn. 38).
Es gibt keine Auslegungsregel, wonach ein Vertrag mit einer unklaren Leistungsbeschreibung allein deshalb zu Lasten des Auftragnehmers auszulegen ist, weil dieser die Unklarheiten vor der Abgabe seines Angebots nicht aufklärt (BGH, Urteil vom 13. März 2008 - VII ZR 194/06, aaO).
- BGH, 11.03.1999 - VII ZR 179/98
Auslegung der Leistungsbeschreibung eines Bauvertrages
Auszug aus BGH, 12.09.2013 - VII ZR 227/11
Sie durften die Ausschreibung in ihrer Gesamtheit dahin verstehen, dass die Beklagte für die Baufreiheit sorgen würde, andernfalls die Ausschreibung eine nicht durchführbare Leistung gefordert hätte (vgl. BGH, Urteil vom 11. März 1999 - VII ZR 179/98, BauR 1999, 897, 898 unter III. 1. c).Maßgeblich ist die objektive Sicht der potentiellen Bieter und nicht das subjektive Verständnis des Auftraggebers von seiner Ausschreibung (BGH, Urteil vom 11. März 1999 - VII ZR 179/98, BauR 1999, 897, 898 unter III. 1. d).
- BGH, 22.12.2011 - VII ZR 67/11
Öffentliche Ausschreibung: Erfordernis eines Hinweises auf die Kontaminierung des …
Auszug aus BGH, 12.09.2013 - VII ZR 227/11
Eine revisionsrechtliche Überprüfung findet nur dahin statt, ob Verstöße gegen gesetzliche Auslegungsregeln, anerkannte Auslegungsgrundsätze, sonstige Erfahrungssätze oder Denkgesetze vorliegen oder ob die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht (BGH…, Urteil vom 21. März 2013 - VII ZR 122/11, BauR 2013, 1126 Rn. 15 = NZBau 2013, 428 Rn. 15; Urteil vom 22. Dezember 2011 - VII ZR 67/11, BGHZ 192, 172 Rn. 12).Das Berufungsgericht hätte den Grundsatz einer interessengerechten Auslegung und auch berücksichtigen müssen, dass im Zweifel der öffentliche Auftraggeber den Anforderungen der VOB/A entsprechend so ausschreiben will, dass der Bieter die Preise sicher kalkulieren kann (BGH, Urteil vom 22. Dezember 2011 - VII ZR 67/11, BGHZ 192, 172 Rn. 15;… Urteil vom 21. März 2013 - VII ZR 122/11, aaO Rn. 16).
- BGH, 21.03.2013 - VII ZR 122/11
Öffentlicher Bauauftrag: Fehlende Angaben zu Bodenkontaminationen in der …
Auszug aus BGH, 12.09.2013 - VII ZR 227/11
Eine revisionsrechtliche Überprüfung findet nur dahin statt, ob Verstöße gegen gesetzliche Auslegungsregeln, anerkannte Auslegungsgrundsätze, sonstige Erfahrungssätze oder Denkgesetze vorliegen oder ob die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht (BGH, Urteil vom 21. März 2013 - VII ZR 122/11, BauR 2013, 1126 Rn. 15 = NZBau 2013, 428 Rn. 15;… Urteil vom 22. Dezember 2011 - VII ZR 67/11, BGHZ 192, 172 Rn. 12).Das Berufungsgericht hätte den Grundsatz einer interessengerechten Auslegung und auch berücksichtigen müssen, dass im Zweifel der öffentliche Auftraggeber den Anforderungen der VOB/A entsprechend so ausschreiben will, dass der Bieter die Preise sicher kalkulieren kann (BGH…, Urteil vom 22. Dezember 2011 - VII ZR 67/11, BGHZ 192, 172 Rn. 15; Urteil vom 21. März 2013 - VII ZR 122/11, aaO Rn. 16).
- BGH, 18.12.2014 - VII ZR 350/13
Generalplanervertrag mit einem öffentlichen Auftraggeber: Anzuwendende …
Eine revisionsrechtliche Überprüfung findet nur dahin statt, ob Verstöße gegen gesetzliche Auslegungsregeln, anerkannte Auslegungsgrundsätze, sonstige Erfahrungssätze oder Denkgesetze vorliegen oder ob die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht (BGH…, Urteil vom 26. Juni 2014 - VII ZR 289/12, BauR 2014, 1773 Rn. 13 = NZBau 2014, 555; Urteil vom 12. September 2013 - VII ZR 227/11, BauR 2013, 2017 Rn. 11 = NZBau 2013, 695). - BGH, 04.12.2014 - VII ZR 4/13
Erstreckung der Rechtskraft eines die Vollstreckungsgegenklage abweisenden …
Die tatrichterliche Vertragsauslegung ist revisionsrechtlich nur dahingehend überprüfbar, ob Verstöße gegen gesetzliche Auslegungsregeln, anerkannte Auslegungsgrundsätze, sonstige Erfahrungssätze oder Denkgesetze vorliegen oder ob die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht (vgl. BGH…, Urteil vom 26. Juni 2014 - VII ZR 289/12, BauR 2014, 1773 Rn. 13 = NZBau 2014, 555; Urteil vom 12. September 2013 - VII ZR 227/11, BauR 2013, 2017 Rn. 11 = NZBau 2013, 695). - BGH, 22.01.2015 - VII ZR 87/14
Handelsvertretervertrag: Grundlagen der Provisionsberechnung im Rahmen von …
Die tatrichterliche Vertragsauslegung ist allerdings revisionsrechtlich nur dahingehend überprüfbar, ob Verstöße gegen gesetzliche Auslegungsregeln, anerkannte Auslegungsgrundsätze, sonstige Erfahrungssätze oder Denkgesetze vorliegen oder ob die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht (vgl. BGH…, Urteil vom 4. Dezember 2014 - VII ZR 4/13, juris Rn. 17;… Urteil vom 26. Juni 2014 - VII ZR 289/12, BauR 2014, 1773 Rn. 13 = NZBau 2014, 555; Urteil vom 12. September 2013 - VII ZR 227/11, BauR 2013, 2017 Rn. 11 = NZBau 2013, 695).
- KG, 02.11.2021 - 27 U 120/21
Bauvertrag: Anspruch auf nachtragsbezogene Abschlagszahlungen in Höhe von 80% der …
Im Übrigen gibt es auch keine Auslegungsregel, wonach ein Vertrag mit einer - hier nicht gegebenen - unklaren Leistungsbeschreibung allein deshalb zu Lasten des Auftragnehmers auszulegen ist, weil dieser die Unklarheiten vor der Abgabe seines Angebots nicht aufklärt (BGH, Urteil vom 12.09.2013 - VII ZR 227/11, NJW 2013, 3511-3513, Rn. 17 m.w.N. nach juris). - BGH, 22.01.2015 - VII ZR 353/12
Bauvertrag mit dem öffentlichen Auftraggeber über die Errichtung einer Brücke: …
Eine revisionsrechtliche Überprüfung findet nur dahingehend statt, ob Verstöße gegen gesetzliche Auslegungsregeln, anerkannte Auslegungsgrundsätze, sonstige Erfahrungssätze oder Denkgesetze vorliegen oder ob die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht (…BGH, Urteile vom 26. Juni 2014 - VII ZR 289/12, BauR 2014, 1773 Rn. 13 = NZBau 2014, 555; vom 12. September 2013 - VII ZR 227/11, BauR 2013, 2017 Rn. 11 = NZBau 2013, 695 m.w.N.). - OLG Düsseldorf, 24.03.2015 - 21 U 136/14
Kündigung eines Werkvertrages durch den Auftraggeber wegen Verletzung der …
Hierin liegt der entscheidende Unterschied zu den von der Klägerin im ihrem Schriftsatz vom 06.01.2015 zitierten Entscheidungen des Bundesgerichtshofs (BGH NJW 2013, 1957; NJW 2013, 3511; jeweils zitiert nach juris).Fehlt ein Hinweis auf eine nur zeitweise bestehende Baufreiheit, kann der Unternehmer davon ausgehen, dass diese durchgängig gegeben ist, auch wenn sich dies nicht eindeutig aus der Ausschreibung ergibt (vgl. BGH NJW 2013, 3511; zitiert nach juris).
- BGH, 11.10.2017 - XII ZR 8/17
Gemischt-typischer Vertrag; Anwendbarkeit der VOB/B-Klausel über das …
Eine revisionsrechtliche Überprüfung findet nur dahingehend statt, ob Verstöße gegen gesetzliche Auslegungsregeln, anerkannte Auslegungsgrundsätze, sonstige Erfahrungssätze oder Denkgesetze vorliegen oder ob die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht (BGH Urteil vom 12. September 2013 - VII ZR 227/11 - NJW 2013, 3511 Rn. 11 mwN). - BGH, 10.04.2014 - VII ZR 144/12
VOB-Vertrag: Zusätzliche Vergütung für bauzeitliche Verbaue
Der Senat hat mehrfach darauf hingewiesen, dass das Ergebnis einer objektiven Auslegung nicht davon abhängt, ob der Auftragnehmer auf bestehende oder angenommene Unklarheiten hingewiesen hat (vgl. zuletzt BGH, Urteil vom 12. September 2013 - VII ZR 227/11, BauR 2013, 2017). - OLG Frankfurt, 26.03.2019 - 21 U 17/18
Auslegung eines Werkvertrages zur Bestimmung der Leistungen, die von der …
Vielmehr bleibt es auch für den Fall einer solchen unklaren, auslegungsbedürftigen Leistungsbeschreibung dabei, dass sie objektiv und beiderseits interessengerecht auszulegen ist (vgl. BGH NJW 2013, 3511).Vielmehr bleibt es auch für den Fall einer solchen unklaren, auslegungsbedürftigen Leistungsbeschreibung dabei, dass sie objektiv und beiderseits interessengerecht auszulegen ist (vgl. BGH NJW 2013, 3511).
- KG, 05.04.2019 - 21 U 72/16
Restvergütungsanspruch aus einem Bauvertrag
Dabei darf ein Bieter die Leistungsbeschreibung einer öffentlichen Ausschreibung nach der VOB/A im Zweifelsfall so verstehen, dass der Auftragnehmer den Anforderungen der VOB/A an die Ausschreibung so entsprechen will, dass der Bieter die Preise sicher kalkulieren kann (…BGHZ 192, 172 = NJW 2012, 518 Rdn. 15;… NJW 2013, 1957 Rn. 16; NJW 2013, 3511 Rdn. 13).Das Ergebnis der danach vorzunehmenden objektiven Auslegung hängt nicht davon ab, ob der Auftragnehmer auf bestehende oder angenommene Unklarheiten hingewiesen hat (BGH NJW 2013, 3511 Rdn. 17;… NJW-RR 2014, 714 Rdn. 12).
- OLG Celle, 02.10.2019 - 14 U 171/18
Vergütung aus einem Vertrag über Straßenbauarbeiten; Auslegung eines Bauvertrages …
- BGH, 26.06.2014 - VII ZR 289/12
Auslegung einer Vereinbarung über die Stellung einer einzig der Abwendung eines …
- BGH, 13.11.2014 - VII ZR 259/13
Revisionsverfahren: Eingeschränkte Überprüfbarkeit einer erstinstanzlichen …
- OLG Karlsruhe, 20.04.2021 - 19 U 28/19
Leistungsverzeichnis unklar: Keine Kalkulation "ins Blaue hinein"!
- VK Hessen, 12.08.2014 - 69d-VK-11/14
Falschbezeichnung des Antragsgegners unschädlich?
- OLG Karlsruhe, 20.04.2022 - 19 U 28/19
Vergütung für die verlängerte Standzeit eines Bauzauns und eines Baumschutzzauns; …
- OLG Naumburg, 13.07.2020 - 12 U 147/19
Deponiebau - VOB-Vertrag: Arglistanfechtung des Auftraggebers; Ausnutzung von …
- OLG Zweibrücken, 21.05.2015 - 4 U 101/13
Bauvertrag: Mehrvergütungs- und/oder Schadensersatzanspruch gegen den …
- KG, 30.06.2015 - 27 U 120/14
Bestimmung der Vertragsbestandteile nach Vergabe von Bauleistungen: Auslegung der …
- OLG Köln, 26.11.2014 - 11 U 103/14
Pflicht des Generalunternehmers zur Tragung der Kosten des Anschlusses eines …
- LG Karlsruhe, 12.01.2018 - 6 O 285/14
VOB-Vertrag mit dem öffentlichen Auftraggeber über einen Autobahnbau: Anspruch …
- OLG Brandenburg, 02.03.2016 - 4 U 65/15
Vergütung für die Entsorgung von Abbruchmaterial: Auslegung des …
- BGH, 25.06.2014 - VII ZR 259/13
Revisionsverfahren: Eingeschränkte Überprüfbarkeit einer erstinstanzlichen …
- OLG Zweibrücken, 16.05.2014 - 1 U 73/13
Auftraggeber muss nicht für schlechtes Wetter bezahlen!
- OLG Frankfurt, 19.08.2019 - 13 U 249/17
Kein Ersatz für Mehrkosten bei Bohrlochhavarie infolge sog. Torflinse, wenn …
- OLG Frankfurt, 14.04.2016 - 11 Verg 5/16
Verlängerung der aufschiebenden Wirkung wegen erforderlicher Akteneinsicht
- OLG Naumburg, 18.02.2016 - 2 U 17/13
VOB-Vertrag: Mehrvergütungsanspruch des Auftragnehmers für die vorübergehende …
- VK Westfalen, 25.10.2016 - VK 1-36/16
"Fabrikatsabfrageliste" nicht selbsterklärend: Kein Ausschluss!
- LG Karlsruhe, 27.07.2018 - 6 O 85/18
Haftung eines von Gemeinde beauftragten Architekten wegen einer nach Rüge der …
- VGH Bayern, 20.12.2022 - 1 NE 22.1938
Eilantrag eines Landwirts gegen Festsetzung eines allgemeinen Wohngebiets
- OLG Frankfurt, 28.01.2019 - 21 U 17/18
Auslegung eines Werkvertrages hinsichtlich der abzurechnenden Massen bei der …
- OLG Koblenz, 22.06.2022 - Verg 1/22
Was ist ein "Gesamtprojektleiter"?
- VK Nordbayern, 31.05.2022 - RMF-SG21-3194-7-13
Rechtsanwalt darf nicht auf zwei Hochzeiten tanzen!
- OLG München, 24.03.2020 - 9 U 2328/19
Leistungen, Berufung, Leistung, Bauvertrag, Anspruch, Anordnung, …
- VOB-Stelle Niedersachsen, 23.02.2015 - Fall 1721
Unklare Leistungsbeschreibung geht (hier) nicht zu Lasten des Auftragnehmers!
- OLG Frankfurt, 03.07.2019 - 13 U 249/17
Wer mit Torflinsen rechnen muss, bekommt kein Geld bei einer Bohrlochhavarie!
- VK Baden-Württemberg, 11.02.2015 - 1 VK 66/14
Vergabenachprüfungsverfahren: Ausschluss eines Angebots bei Unklarheiten in der …
- OLG Düsseldorf, 02.11.2015 - 23 U 45/15
- SG Marburg, 06.01.2016 - S 16 KA 223/14
Vertragsarztrecht
- VK Berlin, 14.11.2014 - VK-B1-19/14
Einzelinkasso-Verträge über die Medienversorgung der öffentlichen …