Rechtsprechung
BGH, 23.06.1994 - VII ZR 163/93 |
Volltextveröffentlichungen (5)
- JLaw (App) | www.prinz.law
- Wolters Kluwer
Bauvertrag - Zusätzliche Leistung - Unverzügliche Anzeige - Anfechtungsfrist
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
BGB § 121; VOB/B § 2 Nr. 8 Abs. 2
Anforderungen an die Unverzüglichkeit einer Anzeige - ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Nicht bestellte Leistungen: Unverzügliche Anzeige
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä.
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Wann ist die Anzeige nach § 2 Nr. 8 Abs. 2 VOB/B "unverzüglich"? (IBR 1994, 491)
Papierfundstellen
- NJW 1994, 3357 (Ls.)
- NJW-RR 1994, 1108
- MDR 1994, 1119
- WM 1994, 1893
- BB 1994, 2170
- DB 1994, 1871
- BauR 1994, 625
- ZfBR 1994, 222
Wird zitiert von ... (52) Neu Zitiert selbst (2)
- BGH, 11.11.1993 - VII ZR 47/93
Schadensersatzanspruch wegen unvollständiger Leistungsbeschreibung eines …
Auszug aus BGH, 23.06.1994 - VII ZR 163/93
Grundlage der Auslegung ist danach der objektive Empfängerhorizont der potentiellen Bieter (Senatsurteile vom 22. April 1993 - VII ZR 118/92 = BauR 1993, 595 [BGH 22.04.1993 - VII ZR 118/92] - ZfBR 1993, 219 = NJW-RR 1993, 1109 - Farbpalette - und vom 11. November 1993 - VII ZR 47/93 = NJW 1994, 850 [BGH 11.11.1993 - VII ZR 47/93] = BauR 1994, 236 = ZfBR 1994, 115 - Wasserhaltung -).Daneben sind aber auch die Umstände des Einzelfalls, also z.B. die konkreten Verhältnisse des Bauwerks, die Verkehrssitte sowie Treu und Glauben zu berücksichtigen (…Senatsurteile vom 22. April 1993 - VII ZR 118/92 aaO. und vom 11. November 1993 - VII ZR 47/93 aaO.).
Sollte die Beweiserhebung ergeben, daß die eingebauten Zugbänder vom ursprünglichen Auftrag mitumfaßt waren, aber - wie die Klägerin behauptet - aus statischen Gründen aufwendiger, als aus der Ausschreibung ersichtlich, eingebaut werden mußten, käme unter den im Senatsurteil vom 11. November 1993 aaO. näher beschriebenen Voraussetzungen ein Anspruch aus Verschulden bei Vertragsschluß wegen unzureichender Ausschreibung in Betracht.
- BGH, 22.04.1993 - VII ZR 118/92
Auslegung von Leistungsbeschreibungen nach VOB/A
Auszug aus BGH, 23.06.1994 - VII ZR 163/93
Grundlage der Auslegung ist danach der objektive Empfängerhorizont der potentiellen Bieter (Senatsurteile vom 22. April 1993 - VII ZR 118/92 = BauR 1993, 595 [BGH 22.04.1993 - VII ZR 118/92] - ZfBR 1993, 219 = NJW-RR 1993, 1109 - Farbpalette - und vom 11. November 1993 - VII ZR 47/93 = NJW 1994, 850 [BGH 11.11.1993 - VII ZR 47/93] = BauR 1994, 236 = ZfBR 1994, 115 - Wasserhaltung -).Daneben sind aber auch die Umstände des Einzelfalls, also z.B. die konkreten Verhältnisse des Bauwerks, die Verkehrssitte sowie Treu und Glauben zu berücksichtigen (Senatsurteile vom 22. April 1993 - VII ZR 118/92 aaO. …und vom 11. November 1993 - VII ZR 47/93 aaO.).
- OLG Düsseldorf, 21.11.2014 - 22 U 37/14
Urkalkulation nicht vorgelegt: Nachträge werden nicht vergütet!
Jedenfalls fehlt eine unverzügliche Anzeige der Klägerin an die Beklagte persönlich bzw. eine insoweit empfangszuständige Person auf Seiten der Beklagten i.S.v. § 2 Nr. 8 Abs. 2 VOB/B (vgl. BGH, Urteil vom 31.01.1991, VII ZR 291/88, BGHZ 113, 315; BGH, Urteil vom 23.06.1994, VII ZR 163/93, NJW-RR 1994, 1108;… Ingenstau/Korbion-Keldungs, a.a.O., § 2 Abs. 8, Rn 33 ff. mwN;… Kniffka, a.a.O., § 631, Rn 741 mwN;… Vygen/Joussen, a.a.O., Rn 2383 mwN). - OLG Dresden, 09.01.2013 - 1 U 1554/09
Leistungsänderung führt zu Bauzeitverlängerung: Wie wird der neue Preis …
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist bei diesem Merkmal des § 2 Nr. 8 Abs. 2 Satz 2 VOB/B eine am Normzweck orientierte strenge Auslegung geboten (vgl. BGH, Urteil vom 23.06.1994, Az.: VII ZR 163/93, Rn. 17).Hierbei hat der Auftragnehmer die Anzeige ohne schuldhaftes Zögern zu erteilen, mithin sobald, wie es ihm nach der für Prüfung und Begründung der Zusatzleistungen erforderlichen Zeit möglich war (vgl. BGH, Urteil vom 23.06.1994, Az.: VII ZR 163/93, Rn. 17).
ausgeführt, eine unverzügliche Anzeige als Anspruchsvoraussetzung voraus (vgl. BGH, Urteil vom 23.06.1994, Az.: VII ZR 163/93, Rn. 17).
Hierbei hat der Auftragnehmer die Anzeige ohne schuldhaftes Zögern zu erteilen, mithin sobald, wie es ihm nach der für Prüfung und Begründung der Zusatzleistungen erforderlichen Zeit möglich war (vgl. BGH, Urteil vom 23.06.1994, Az.: VII ZR 163/93).
- BGH, 27.07.2006 - VII ZR 202/04
Zusätzliche Vergütung von Leistungen nach vorzeitiger Beendigung des Vertrages; …
a) Für die Abgrenzung, welche Arbeiten von der vertraglich vereinbarten Leistung erfasst sind und welche Leistungen zusätzlich zu vergüten sind, kommt es auf den Inhalt der Leistungsbeschreibung an (vgl. BGH, Urteile vom 28. Februar 2002 - VII ZR 376/00, BauR 2002, 935, 936 = ZfBR 2002, 482 = NZBau 2002, 324 und vom 23. Juni 1994 - VII ZR 163/93, BauR 1994, 625, 626 = ZfBR 1994, 222).
- KG, 27.08.2019 - 21 U 160/18
Mehrvergütungsanspruch bei nachträglicher Weiterung des baulichen …
Für die Abgrenzung, welche Arbeiten von der vertraglich vereinbarten Leistung erfasst sind und welche Leistungen zusätzlich zu vergüten sind, kommt es auf den Inhalt der Leistungsbeschreibung an (vgl. BGH, Urteil vom 27.7.2006, VII ZR 202/04, BGHZ 168, 368 ff; Urteil vom 28.2.2002, VII ZR 376/00, Urteil vom 23. Juni 1994, VII ZR 163/93). - BGH, 24.01.2008 - VII ZR 17/07
Nachträgliche Tilgungsbestimmung bei mehreren Gläubigern
aa) Unverzüglich im Sinne des § 121 Abs. 1 BGB, also ohne schuldhaftes Zögern, erfolgt eine Rechtshandlung nur, wenn sie innerhalb einer nach den Umständen des Einzelfalles zu bemessenden Prüfungs- und Überlegenszeit vorgenommen wird (vgl. BGH, Urteil vom 18. März 2003 - X ZR 209/00, BGH-Report 2003, 908; Urteil vom 23. Juni 1994 - VII ZR 163/93, BauR 1994, 625 = ZfBR 1994, 222). - OLG Düsseldorf, 25.10.2013 - 22 U 21/13
Anforderungen an die Anordnung im Sinne des § 2 Nr. 5 VOB/B; Grundlagen für die …
Jedenfalls fehlt - worauf das LG zutreffend, wenngleich ausschließlich abgestellt hat - eine unverzügliche Anzeige der Klägerin an die Beklagte persönlich bzw. eine insoweit empfangszuständige Person auf Seiten der Beklagten i.S.v. § 2 Nr. 8 Abs. 2 VOB/B (vgl. BGH, Urteil vom 31.01.1991, VII ZR 291/88, BGHZ 113, 315; BGH, Urteil vom 23.06.1994, VII ZR 163/93, NJW-RR 1994, 1108;… Ingenstau/Korbion-Keldungs, a.a.O., § 2 Abs. 8, Rn 33 ff. mwN;… Kniffka, a.a.O., § 631, Rn 741 mwN;… Vygen/Joussen, a.a.O., Rn 2383 mwN). - BGH, 11.03.1999 - VII ZR 179/98
Auslegung der Leistungsbeschreibung eines Bauvertrages
Danach ist die Leistung u.a. eindeutig zu beschreiben, § 9 Nr. 1 VOB/A. Dem Wortlaut der Ausschreibung kommt vergleichsweise große Bedeutung zu, weil der Empfängerkreis der Erklärung nur abstrakt bestimmt ist (BGH, Urteil vom 22. April 1993 - VII ZR 118/92 = BauR 1993, 595, 596 = ZfBR 1993, 219; Urteil vom 11. November 1993 - VII ZR 47/93 = BGHZ 124, 64 = BauR 1993, 236 = ZfBR 1994, 115; Urteil vom 23. Juni 1994 - VII ZR 163/93 = BauR 1994, 625, 626 = ZfBR 1994, 222;… Urteil vom 9. Januar 1997 - VII ZR 259/95 aaO). - OLG Düsseldorf, 22.02.2011 - 23 U 218/09
Leistung unbrauchbar: Minderung der Vergütung auf Null!
Diese Rechts-/Auslegungsfragen hat das Gericht daher zunächst selbst zu beurteilen und kann bzw. darf sich allenfalls ergänzend - etwa bei diesbezüglichen tatsächlichen bzw. technischen Fragen bzw. Vorfragen sowie hinsichtlich des fachlichen Sprachgebrauchs (vgl. BGH, Urteil vom 09.01.1997, VII ZR 259/95, BauR 1997, 466; BGH; Urteil vom 23.06.1994, VII ZR 163/93, BauR 1994, 625) - sachverständiger Hilfe bedienen.Diese Rechts-/Auslegungsfragen hat das Gericht daher zunächst selbst zu beurteilen und kann bzw. darf sich allenfalls ergänzend - etwa bei diesbezüglichen tatsächlichen bzw. technischen Fragen bzw. Vorfragen sowie hinsichtlich des fachlichen Sprachgebrauchs (vgl. BGH, Urteil vom 09.01.1997, VII ZR 259/95, BauR 1997, 466; BGH; Urteil vom 23.06.1994, VII ZR 163/93, BauR 1994, 625) - sachverständiger Hilfe bedienen.
- BGH, 28.02.2002 - VII ZR 376/00
Bestimmung einer nach VOB/A ausgeschriebenen Leistung
a) Für die Abgrenzung zwischen unmittelbar vertraglich geschuldeten und zusätzlichen Leistungen kommt es auf den Inhalt der Leistungsbeschreibung an (BGH, Urteil vom 23. Juni 1994 - VII ZR 163/93, BauR 1994, 625 = ZfBR 1994, 222) und nicht auf die Unterscheidung in den DIN-Vorschriften zwischen Nebenleistungen und besonderen Leistungen.Grundlage der Auslegung ist der objektive Empfängerhorizont dieser potentiellen Bieter (BGH, Urteil vom 23. Juni 1994 - VII ZR 163/93, BauR 1994, 625 = ZfBR 1994, 222; Urteil vom 11. November 1993 - VII ZR 47/93, BGHZ 124, 64 = BauR 1994, 236 = ZfBR 1994, 115; Urteil vom 22. April 1993 - VII ZR 118/92, BauR 1993, 595 = ZfBR 1993, 219).
- BSG, 27.06.2013 - B 10 ÜG 9/13 B
Überlanges Gerichtsverfahren - abgeschlossenes Verfahren - Art 23 S 1 …
Vielmehr ist dem Verfahrensbeteiligten eine angemessene Überlegungsfrist einzuräumen, ob er seine Rechte durch eine Verzögerungsrüge wahren muss (vgl dazu allgemein BGH NJW 1990, 1853, 1854; BGH MDR 1994, 1119) . - BSG, 07.09.2017 - B 10 ÜG 1/17 R
Überlanges Gerichtsverfahren - Entschädigungsklage - Altfall - …
- OLG Brandenburg, 20.07.2023 - 10 U 14/23
Vergütung von Baumfällarbeiten; Wirksamkeit einer Vereinbarung negativer Preise …
- BGH, 18.07.2003 - V ZR 187/02
Verletzung rechtlichen Gehörs im Berufungsverfahren; Beruhen des Urteils auf dem …
- BGH, 23.01.2003 - VII ZR 10/01
Zulässigkeit eines Teilurteils
- BGH, 09.01.1997 - VII ZR 259/95
Auslegung eines Leistungsverzeichnisses
- LG München I, 09.02.2012 - 7 O 1906/11
Insolvenzverfahren: Insolvenzfestigkeit von einfachen Patentlizenzen
- BGH, 15.12.1994 - VII ZR 140/93
Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast des Werkunternehmers hinsichtlich …
- BGH, 12.12.2000 - XI ZR 72/00
Begriff des Eigenkapitalnachweises in Baukreditbedingungen
- KG, 09.05.2017 - 21 U 97/15
VOB-Vertrag über die Errichtung einer Autobahnbrücke: Zusatzvergütung für als …
- BGH, 20.12.2010 - VII ZR 77/10
Bauvertrag: Auslegung des Vertrages hinsichtlich einer beanspruchten …
- BGH, 09.02.1995 - VII ZR 143/93
Auslegung eines Leistungsverzeichnisses; Sachverständige Begutachtung eines …
- OLG Köln, 26.06.2012 - 15 U 223/11
Von den Vorgaben des LV abgewichen: Auftragnehmer geht komplett leer aus!
- KG, 14.02.2006 - 21 U 5/03
Baukonzessionsvertrag: Rechtmäßigkeit der Geltendmachung von Mehrkosten für die …
- BSG, 27.06.2013 - B 10 ÜG 10/13 B
- OLG Naumburg, 15.12.2005 - 1 U 5/05
Zum Vorliegen eines ungewöhnlichen Wagnisses i.S.v. § 9 Nr. 2 VOB/A bei einem …
- OLG München, 27.01.1999 - 27 U 415/98
Algenbefall auf Wärmedämmverbundsystem: Baumangel?
- OLG Düsseldorf, 30.01.1998 - 22 U 149/97
Auslegung eines Leistungsverzeichnisses bei Ausschreibung nach VOB/A
- OLG Düsseldorf, 30.08.2012 - 23 U 162/11
Fertigungsliste weicht von Ausschreibung ab: Änderungsanordnung?
- OLG Brandenburg, 11.05.2000 - Verg 1/00
Formale und inhaltliche Anforderungen an eine Rüge
- OLG Karlsruhe, 09.11.2005 - 7 U 6/05
Prozessvergleich: Auslegung einer Abgeltungsvereinbarung bei einem …
- LG Bonn, 28.03.2007 - 1 O 259/05
Keine zusätzliche Vergütung für Leistungen, die bei funktionaler …
- KG, 23.04.2013 - 21 U 186/11
Wie lange sind Behelfsbrücken vorzuhalten?
- OLG Karlsruhe, 05.12.2006 - 17 U 364/05
Vergleichsweise Fortführung eines Darlehen zum finanzierten Beitritt zu einem …
- LG Frankfurt/Main, 23.12.2014 - 5 O 47/14
Im Verhältnis zwischen Gesellschaft und ihren Aktionären gilt für den auf den …
- OLG Bamberg, 03.03.2010 - 3 U 230/08
Vertrag mit dem öffentlichen Auftraggeber über Straßenbauarbeiten: Gesonderte …
- OLG Brandenburg, 18.04.2000 - Verg 1/00
Auslobung nach den Grundsätzen und Richtlinien für Wettbewerbe auf dem Gebiet der …
- VK Rheinland-Pfalz, 27.05.2003 - VK 8/03
Ausschreibung der Einsammlung und des Transports der Abfälle zur Beseitigungin …
- OLG Nürnberg, 08.11.2000 - 4 U 1517/00
Auslegung eines unklaren Leistungs-Verzeichnisses
- OLG Hamm, 08.12.1999 - 12 U 19/99
Gemeinsame Ausschreibung von Stadt und Stadtwerken; Voraussetzung eines …
- OLG Oldenburg, 19.03.2019 - 2 U 46/17
Traggerüste werden nach Kalendertagen abgerechnet!
- VG Münster, 14.06.2012 - 8 K 2632/10
Verpflichtungserklärung Aufenthaltstitel Aufenthaltsgestattung
- AG Brandenburg, 09.10.2001 - 32 C 384/00
Zustandekommen eines Vertrages unter Einbezug der Verdingungsordnung für …
- VK Bund, 25.07.2001 - VK 2-20/01
Einführung streckenbezogener Autobahngebühren für schwere LKW (LKW-Maut …
- VK Sachsen-Anhalt, 13.03.2001 - VK Hal 23/99
Unverzügliche Information nicht berücksichtigter Bieter
- VK Bund, 24.01.2011 - VK 3-150/10
Instandsetzung der Tidestrecke
- OLG München, 10.09.2003 - 27 U 802/98
Trapezblechdach: Korrosionsschutz keine Nebenleistung!
- KG, 25.09.2001 - 6 U 63/01
Welche Bürgschaft erfasst Mangelfolgeschäden vor Abnahme?
- VK Sachsen-Anhalt, 27.07.2000 - VK Hal 20/00
Einhaltung von Tarifverträgen nicht durch Vergaberecht
- VK Bund, 02.06.2003 - VK 1-39/03
Neubau eines Dienstgebäudes
- VK Bund, 25.01.2011 - VK 3-147/10
Instandsetzung der Tidestrecke
- VK Baden-Württemberg, 24.08.2001 - 1 VK 20/01
VOF: Ist die Wiederaufnahme ausgeschlossener Bieter zulässig?
- VK Südbayern, 12.11.2003 - 44-09/03
Unverzüglichkeit der Rüge
Rechtsprechung
OLG Köln, 22.12.1993 - 27 U 227/92 |
Volltextveröffentlichungen (5)
- openjur.de
Grundstückskaufvertrag Vorbereitungsvertrag Vorvertrag Form
- NRWE (Rechtsprechungsdatenbank NRW)
BGB § 313 S. 1; BGB § 125
Grundstückskaufvertrag Vorbereitungsvertrag Vorvertrag Form - Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Bindungswirkung; Vertrag; Nichtig; Nichtigkeit; Nachteile; Erwerb; Grundstück
- rechtsportal.de
BGB § 313 S. 1, § 125
Notarielle Beurkundung für Verträge, die den Grundstückseigentümer wirtschaftlich binden - Grundstückskaufvertrag, Vorbereitungsvertrag, Vorvertrag, Form - juris (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä.
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Vorverträge beim Grundstückskauf (IBR 1994, 204)
Verfahrensgang
- LG Köln, 11.11.1992 - 20 O 593/91
- OLG Köln, 22.12.1993 - 27 U 227/92
Papierfundstellen
- NJW-RR 1994, 1108