Volltextveröffentlichungen (16)

• lexetius.com

  BGB §§ 133 B, 157, 313; VOB/B (2002) § 2 Nr. 7 Abs. 1

• openjur.de
• bundesgerichtshof.de

 
• rechtsprechung-im-internet.de

  § 133 BGB, § 157 BGB, § 313 BGB, § 2 Nr 7 Abs 1 VOB/B 2002
  Auslegung eines VOB-Vertrages: Detaillierte Angaben im Leistungsverzeichnis als Geschäftsgrundlage; Beschreibung von Mengen im Pauschalvertrag; Ausgleichsanspruch bei deutlicher Mengensteigerung

• IWW
• JLaw (App) | www.prinz.law
• Wolters Kluwer

  Begrenzung der Pauschalierung der Vergütung durch eine detaillierte Angabe im Leistungsverzeichnis einer funktionalen Ausschreibung (hier: Abbruch einer Klinik); Möglichkeit der Beschreibung lediglich die Geschäftgrundlage eines Vertrages durch eine detaillierte Angabe ...

• grundeigentum-verlag.de(Abodienst, Leitsatz frei)

  Detaillierte Angaben in Leistungsverzeichnis; Pauschalierung der Vergütung; Gewähr für Kalkulationsgrundlage; unzumutbares Festhalten an Preisvereinbarung; starre Risikogrenze für Gesamtvergütung; Aufzehrung des Gewinns; Mengenabweichung

• VERIS(Abodienst, Leitsatz ggf. frei)
• rewis.io

  Auslegung eines VOB-Vertrages: Detaillierte Angaben im Leistungsverzeichnis als Geschäftsgrundlage; Beschreibung von Mengen im Pauschalvertrag; Ausgleichsanspruch bei deutlicher Mengensteigerung

• Reguvis VergabePortal - Veris(Abodienst, Leitsatz ggf. frei)
• rewis.io

  Auslegung eines VOB-Vertrages: Detaillierte Angaben im Leistungsverzeichnis als Geschäftsgrundlage; Beschreibung von Mengen im Pauschalvertrag; Ausgleichsanspruch bei deutlicher Mengensteigerung

• rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

  VOB/B § 2 Nr. 7 Abs. 1
  Begrenzung der Pauschalierung der Vergütung durch eine detaillierte Angabe im Leistungsverzeichnis einer funktionalen Ausschreibung (hier: Abbruch einer Klinik); Möglichkeit der Beschreibung lediglich die Geschäftgrundlage eines Vertrages durch eine detaillierte Angabe ...

• datenbank.nwb.de
• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

  Bedeutung von Detail-Vorgaben in Global-Pauschalverträgen

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (5)

• Rechtslupe (Kurzinformation/Zusammenfassung)

  Detailierte Leistungsbeschreibung und Pauschalvergütung

• mek-law.de (Kurzinformation/Entscheidungsbesprechung)

  Aufweichung des Pauschalpreises durch Detailangaben in funktionalen Leistungsbeschreibungen

• gesellschaftsrechtskanzlei.com (Leitsatz/Kurzinformation)

  Geschäftsgrundlage, Handelsrecht, nachträgliche Anpassung

• anwalt.de (Kurzinformation)

  Bedeutung von Detail-Vorgaben in Global-Pauschalverträgen

• anwalt.de (Kurzinformation)

  Immobilienrecht - Leistungsbeschreibung und Pauschalpreis

Besprechungen u.ä. (4)

• mek-law.de (Kurzinformation/Entscheidungsbesprechung)

  Aufweichung des Pauschalpreises durch Detailangaben in funktionalen Leistungsbeschreibungen

• vergabeblog.de (Entscheidungsbesprechung)

  Neue Maßstäbe zur Vergütungsanpassung bei Pauschalverträgen

• anwalt24.de (Interview mit Bezug zur Entscheidung)

  Funktionale Leistungsbeschreibung und Pauschalpreis - Mehrvergütung

• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)

  Funktionale Leistungsbeschreibung und Pauschalpreis: Welche Bedeutung haben Detail-Angaben? (IBR 2011, 503)

Papierfundstellen

• BGHZ 190, 212
• NJW 2011, 3287
• MDR 2011, 1099
• NZBau 2011, 553
• NJ 2011, 482
• WM 2011, 2004
• BauR 2011, 1646
• ZfBR 2011, 747

Wird zitiert von ... (34)Neu Zitiert selbst (22)

• BGH, 10.09.2009 - VII ZR 82/08

  Kein Anspruch auf Mehrvergütung nach einem verzögerten Vergabeverfahren ohne …

  Auszug aus BGH, 30.06.2011 - VII ZR 13/10

  Geschäftsgrundlage sind die bei Vertragsschluss bestehenden gemeinsamen Vorstellungen beider Parteien oder die dem Geschäftsgegner erkennbaren und von ihm nicht beanstandeten Vorstellungen der einen Vertragspartei von dem Vorhandensein oder dem künftigen Eintritt gewisser Umstände, sofern der Geschäftswille der Parteien auf dieser Vorstellung aufbaut (BGH, Urteil vom 10. September 2009 - VII ZR 82/08, BGHZ 182, 218, Rn. 24).

  aa) Ob ein bestimmter Umstand der Bauausführung nach den Vorstellungen der Vertragsparteien Geschäftsgrundlage geworden ist, ist nach allgemeinen Auslegungsgrundsätzen zu ermitteln (vgl. BGH, Urteil vom 10. September 2009 - VII ZR 82/08, BGHZ 182, 218, Rn. 24).

  Er trägt allgemein das Risiko einer unauskömmlichen Kalkulation (BGH, Urteil vom 10. September 2009  VII ZR 82/08, BGHZ 182, 218, Rn. 24; vgl. auch Urteil vom 28. September 1964  VII ZR 47/63, WM 1964, 1253, 1254).

• BGH, 02.11.1995 - VII ZR 29/95

  Risikogrenze i. S. des § 2 Nr. 7 Abs. 1 VOB/B

  Auszug aus BGH, 30.06.2011 - VII ZR 13/10

  Es ist anerkannt, dass Geschäftsgrundlage einer Pauschalpreisvereinbarung bestimmte, vom Auftraggeber vorgegebene Mengen sein können (BGH, Urteil vom 11. September 2003 - VII ZR 116/02, BauR 2004, 78, 81 = NZBau 2004, 150 = ZfBR 2004, 44; vgl. auch Urteil vom 2. November 1995  VII ZR 29/95, BauR 1996, 250, 251 = ZfBR 1996, 82;… Kapellmann/Schiffers, aaO, Rn. 1513).

  Der Senat hat bereits darauf hingewiesen, dass es keine starre, der Beurteilung gemäß § 2 Nr. 7 Abs. 1 VOB/B zugrunde zu legende Risikogrenze in Gestalt eines Prozentsatzes des vereinbarten Pauschalpreises gibt (vgl. dazu BGH, Urteil vom 2. November 1995  VII ZR 29/95, BauR 1996, 250, 251 = ZfBR 1996, 82).

• BGH, 27.06.1996 - VII ZR 59/95

  Vertragsinhalt - Ausschreibungsgrundsätze

  Auszug aus BGH, 30.06.2011 - VII ZR 13/10

  Gleiches kann gelten, wenn der Vertrag über Betonsanierungsarbeiten eine vorhandene Betongüte von B 25 ausweist, die tatsächliche Betongüte mit B 5 jedoch deutlich schlechter ist, so dass ein Mehrleistungsaufwand entsteht (BGH, Urteil vom 27. Juni 1996 - VII ZR 59/95, BauR 1997, 126, 128 = ZfBR 1997, 29).

  Mengenmehrungen, die auf einer in seinem Verantwortungsbereich liegenden Fehlkalkulation des Auftragnehmers beruhen, können deshalb grundsätzlich keinen Ausgleichsanspruch nach § 2 Nr. 7 Abs. 1 VOB/B begründen (vgl. BGH, Urteil vom 27. Juni 1996 - VII ZR 59/95, BauR 1997, 126, 128 = ZfBR 1997, 29;… Leinemann, VOB/B-Kommentar, § 2 Rn. 306, 356).

 
• BGH, 15.12.1994 - VII ZR 140/93

  Anforderungen an die Darlegungs- und Beweislast des Werkunternehmers hinsichtlich …

  Auszug aus BGH, 30.06.2011 - VII ZR 13/10

  Diese Auslegung ist im Revisionsverfahren nur daraufhin beschränkt überprüfbar, ob anerkannte Auslegungsgrundsätze, Denkgesetze, Erfahrungssätze oder Verfahrensvorschriften verletzt worden sind (BGH, Urteil vom 15. Dezember 1994 - VII ZR 140/93, BauR 1995, 237, 238 = ZfBR 1995, 129).

  Liegen solche Vereinbarungen vor, so können von der Leistungsbeschreibung abweichende Leistungen des Auftragnehmers gemäß § 2 Nr. 7 Abs. 1 Satz 4 VOB/B unter den Voraussetzungen des § 2 Nr. 5 oder Nr. 6 VOB/B einen Vergütungsanspruch für geänderte oder zusätzliche Leistungen oder unter den Voraussetzungen des § 2 Nr. 8 Abs. 2 und 3 VOB/B einen sonstigen Zahlungsanspruch auslösen (…BGH, aaO; Urteil vom 15. Dezember 1994 - VII ZR 140/93, BauR 1995, 237, 238 = ZfBR 1995, 129).

• BGH, 28.09.1964 - VII ZR 47/63

  Zulässigkeit der Anpassung eines Pauschalpreisvertrages

  Auszug aus BGH, 30.06.2011 - VII ZR 13/10

  Er trägt allgemein das Risiko einer unauskömmlichen Kalkulation (BGH…, Urteil vom 10. September 2009  VII ZR 82/08, BGHZ 182, 218, Rn. 24; vgl. auch Urteil vom 28. September 1964  VII ZR 47/63, WM 1964, 1253, 1254).

  Zwar kann es für die Beurteilung, ob eine bestimmte Leistung zur Geschäftsgrundlage des Vertrages gemacht worden ist, darauf ankommen, ob das Risiko eines Mehraufwandes vorhersehbar war (BGH, Urteil vom 28. September 1964 - VII ZR 47/63, WM 1964, 1253, 1254; Urteil vom 29. April 1965 - VII ZR 85/64, WM 1965, 843, 845;… Kapellmann/Schiffers, aaO, Rn. 1505).

• BGH, 23.01.2003 - VII ZR 210/01

  Zur Wirksamkeit von Vertragsstrafen in Bauverträgen

  Auszug aus BGH, 30.06.2011 - VII ZR 13/10

  Wirken sich die von den irreführenden Angaben im Vertrag abweichenden Mengen derart auf die Vergütung aus, dass das finanzielle Gesamtergebnis des Vertrages nicht nur den zu erwartenden Gewinn des Auftragnehmers aufzehrt, sondern auch zu Verlusten führt (vgl. BGH, Urteil vom 23. Januar 2003 - VII ZR 210/01, BGHZ 153, 311, 324 f.), ist das Festhalten an der Preisvereinbarung häufig nicht mehr zumutbar.
• BGH, 11.11.1993 - VII ZR 47/93

  Schadensersatzanspruch wegen unvollständiger Leistungsbeschreibung eines …

  Auszug aus BGH, 30.06.2011 - VII ZR 13/10

  Das Berufungsgericht hat insbesondere nicht gegen den Grundsatz einer interessengerechten Auslegung und auch nicht gegen den Grundsatz verstoßen, wonach ein aufgrund einer öffentlichen Ausschreibung zustande gekommener Vertrag im Zweifel so zu verstehen ist, dass er dem Auftragnehmer kein ungewöhnliches Wagnis auferlegen will (BGH, Urteil vom 11. November 1993 - VII ZR 47/93, BGHZ 124, 64, 68).
• BGH, 13.03.2008 - VII ZR 194/06

  Rechtstellung des Auftragnehmers bei Erteilung eines Bauauftrages aufgrund …

  Auszug aus BGH, 30.06.2011 - VII ZR 13/10

  So können sie etwa vereinbaren, dass einzelne Leistungen überhaupt nicht vom Auftragnehmer erbracht werden (BGH, Urteil vom 22. März 1984 - VII ZR 50/82, BGHZ 90, 344, 346), oder sie können eine Leistungsbeschreibung zum Gegenstand ihrer Vereinbarung machen, aus der sich ergibt, dass die Pauschalpreisvereinbarung bestimmte, für die Funktionalität erforderliche Leistungen nicht oder nicht vollständig erfasst (vgl. BGH, Urteil vom 13. März 2008 - VII ZR 194/06, BGHZ 176, 23, 29 ff.).
• BGH, 23.03.2011 - VII ZR 216/08

  VOB-Vertrag: Vertragliche Regelung zur Preisgestaltung bei Massenüberschreitung …

  Auszug aus BGH, 30.06.2011 - VII ZR 13/10

  So ist es möglich, dass die Parteien im Einheitspreisvertrag bestimmte, von ihnen vorausgesetzte Mengen zur Geschäftsgrundlage erheben (BGH, Beschluss vom 23. März 2011  VII ZR 216/08, MDR 2011, 653, 654).
• BGH, 09.03.2010 - VI ZR 52/09

  Zur Kündigung eines presserechtlichen Unterlassungsvertrages

  Auszug aus BGH, 30.06.2011 - VII ZR 13/10

  Allgemein gilt, dass ein Auftragnehmer sich nicht auf den Wegfall der Geschäftsgrundlage berufen kann, wenn sich während der Vertragsdurchführung ein Risiko verwirklicht hat, das dem eigenen Einfluss- und Risikobereich unterfällt (BGH, Urteil vom 10. Juli 1961 - VII ZR 96/60, WM 1961, 1188, 1189; Urteil vom 1. Juni 1979  V ZR 80/77, BGHZ 74, 370, 373; vgl. auch Urteil vom 9. März 2010  VI ZR 52/09, NJW 2010, 1874).
• BGH, 01.06.1979 - V ZR 80/77

  Risiko der Bebaubarkeit von Bauerwartungsland
• BGH, 27.09.1991 - V ZR 191/90

  Haftung des Grundstücksverkäufers für Verfehlung des von dem Käufer …
• BGH, 17.05.1965 - VII ZR 66/63

  Aufstellung eines Leistungsverzeichnisses und Ausschreibung für ein Bauprojekt - …
• BGH, 01.02.1984 - VIII ZR 54/83

  Rechtsfolgen der Unwirksamkeit der Tagespreisklausel in den AGB des …
• BGH, 20.08.2009 - VII ZR 205/07

  Geltendmachung eines Anspruchs auf Abschlagszahlung nach Abnahme einer …
• BGH, 29.04.1965 - VII ZR 85/64

  Klage auf Vergütung der Durchführung von Bauvorhaben für US-Streitkräfte in …
• BGH, 13.07.1995 - VII ZR 142/94

  Ergänzende Auslegung eines Bauvertrags
• BGH, 22.03.1984 - VII ZR 50/82

  Rechte des Unternehmers bei einem Mängelbeseitigungsverlangen mit …
• BGH, 12.09.2002 - VII ZR 81/01

  Abrechnung einer geändert ausgeführten Leistung
• BGH, 29.06.2000 - VII ZR 186/99

  Anderweitige Ausführung beim Pauschalpreisvertrag; Skonto für Raten eines …
• BGH, 11.09.2003 - VII ZR 116/02

  Preisbildung bei Mengenabweichungen
• BGH, 10.07.1961 - VII ZR 96/60

  Schadensersatz wegen Nichterfüllung einer Vereinbarung über Kreditverkäufe von …

• BGH, 07.03.2013 - VII ZR 68/10

  Vergütung für im VOB-Vertrag nicht vorgesehene Leistungen: Vermutung für ein …

  Geschäftsgrundlage sind die bei Vertragsschluss bestehenden gemeinsamen Vorstellungen beider Parteien oder die dem Geschäftsgegner erkennbaren und von ihm nicht beanstandeten Vorstellungen der einen Vertragspartei von dem Vorhandensein oder dem künftigen Eintritt gewisser Umstände, sofern der Geschäftswille der Parteien auf dieser Vorstellung aufbaut (BGH, Urteil vom 30. Juni 2011 - VII ZR 13/10, BGHZ 190, 212 Rn. 21).
• BGH, 22.12.2011 - VII ZR 67/11

  Öffentliche Ausschreibung: Erfordernis eines Hinweises auf die Kontaminierung des …

  Bodenverhältnisse können durch Beschreibung im Vertrag zum von der Vergütungsvereinbarung erfassten Leistungsinhalt erhoben werden (BGH…, Urteil vom 20. August 2009 - VII ZR 205/07, BGHZ 182, 158 Rn. 78; Urteil vom 30. Juni 2011 - VII ZR 13/10, BauR 2011, 1646 = NZBau 2011, 553 = ZfBR 2011, 747).
• BGH, 23.05.2014 - V ZR 208/12

  Geschäftsgrundlage eines Erbbaurechtsvertrages: Störung des …

  Geschäftsgrundlage eines Vertrags kann nicht sein, was die Parteien vereinbart haben, sondern lediglich das, was sie ihrer Vereinbarung zugrunde gelegt haben (vgl. Senat, Urteil vom 27. September 1991 - V ZR 191/90, NJW-RR 1992, 182; BGH, Urteil vom 30. Juni 2011 - VII ZR 13/10, BGHZ 190, 212 Rn. 21).

 
• OLG Frankfurt, 03.02.2023 - 21 U 47/20

  Mehrkostenansprüche des Auftragnehmers aus Bauzeitverlängerung und …

  a) Geschäftsgrundlage sind die bei Vertragsschluss bestehenden gemeinsamen Vorstellungen beider Parteien oder die dem Geschäftsgegner erkennbaren und von ihm nicht beanstandeten Vorstellungen der einen Vertragspartei von dem Vorhandensein oder dem künftigen Eintritt gewisser Umstände, sofern der Geschäftswille der Parteien auf dieser Vorstellung aufbaut (BGHZ 190, 212, juris, Rn. 21).
• OLG Dresden, 06.09.2018 - 10 U 101/18

  Bauzeit verlängert sich um ein Jahr: Bauüberwacher erhält mehr Honorar!

  Die in der Aufforderung zur Angebotsabgabe enthaltenen Annahmen der Beklagten, welche sowohl Grundlage des Angebotes der Klägerin als auch " gemeinsame Vorstellungen beider Parteien " bei Abschluss des Ingenieurvertrages am 22. Januar 2013 bildeten (vgl. BGH, Urteil vom 30. Juni 2011 - VII ZR 13/10, NJW 2011, S. 3287 ff), haben sich nachträglich nicht aufrechterhalten lassen.
• OLG München, 12.02.2019 - 9 U 728/18

  Auch im Berufungsverfahren Klage von Baukonsortium auf Mehrvergütung für …

  Entgegen des dem Urteil des BGH vom 30.06.2011, VII ZR 13/10, (NJW 2011, 3287f.) zugrunde liegenden Sachverhalts war der Klägerin vorliegend eine Pflicht zur Überprüfung der Referenzplanung auferlegt worden, woraufhin diese dann auch entsprechend erklärt hat, dass die vorgeschlagene Referenzplanung der Vergabestelle nach eingehender Prüfung zum Teil übernommen werde.
• OLG Köln, 30.12.2014 - 17 U 83/13

  Trotz erheblicher Mengenmehrung: Schlechter Preis bleibt schlechter Preis!

  a) Nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung (BGH BauR 2011, 1162, NJW-RR 2011, 886; BauR 2011, 1646 = NJW 2011, 3287) stellt § 2 Abs. 3 VOB/B für den Fall der Überschreitung der Massenansätze über 10 % hinaus eine abschließende Regelung dar.

  Der Unternehmer allein trägt das Risiko einer unauskömmlichen Kalkulation (BGH BauR 2011, 1664 = NJW 2011, 3287).

  bb) Soweit die Klägerin meint, aus dem Urteil des Bundesgerichtshofes vom 30. Juni 2011 (BauR 2011, 1646 = NJW 2011, 3287) Positives für sich im vorliegenden Fall herleiten zu können, kann sie damit keinen Erfolg haben.

• OLG Düsseldorf, 27.05.2014 - 23 U 162/13

  Darlegungs- und Beweislast bei Beantragung einer Vormerkung zur Sicherung des …

  Denn auch im Falle einer Pauschalierung der Leistungspflicht des Auftragnehmers können Detailangaben zur Geschäftsgrundlage des Vertrages erhoben werden mit der Folge, dass der Auftragnehmer eine Anpassung der Vergütung beanspruchen kann, wenn sich die Detailangaben nachträglich als unzutreffend erweisen (vgl. BGH, Urt. v. 30.06.2011 - VII ZR 13/10, BauR 2011, 1646).
• BGH, 20.06.2013 - VII ZR 103/12

  Zulässigkeit eines Teilurteils: Ausschluss der Gefahr einander widersprechender …

  Gelangt das Berufungsgericht, bei seiner Auslegung zu dem Ergebnis, dass die sich aus dem Bodengutachten ergebenden Bodenverhältnisse nicht Vertragsinhalt geworden sind, wäre weiter zu prüfen, ob diese Bodenverhältnisse als vertragliche Geschäftsgrundlage anzusehen sind und die Klägerin das spezifische Risiko der Bodenabweichung nicht übernommen hat (vgl. BGH, Urteil vom 30. Juni 2011 - VII ZR 13/10, BGHZ 190, 212 Rn. 12).

  Insoweit hat der Senat bereits darauf hingewiesen (vgl. BGH, Urteil vom 30. Juni 2011 - VII ZR 13/10, aaO Rn. 30 zu § 2 Nr. 7 Abs. 1 VOB/B [2002]), dass es keine Zumutbarkeitsgrenze in Gestalt eines Prozentsatzes des vereinbarten Pauschalpreises gibt.

• BGH, 15.11.2012 - VII ZR 99/10

  Ergänzende Auslegung eines dreiseitigen Vertrages: Zahlungspflicht des …

  a) Die Auslegung individueller privatrechtlicher Willenserklärungen unterliegt der Nachprüfung durch das Revisionsgericht nur insoweit, als es sich darum handelt, ob sie gesetzlichen Auslegungsregeln, anerkannten Auslegungsgrundsätzen, Erfahrungssätzen oder den Denkgesetzen widerspricht und ob sie nach dem Wortlaut der Erklärung möglich ist oder ob die Auslegung auf Verfahrensfehlern beruht, etwa weil wesentliches Auslegungsmaterial unter Verstoß gegen Verfahrensvorschriften außer Acht gelassen worden ist (…BGH, Urteile vom 6. September 2012 - VII ZR 193/10, Rn. 14, für BGHZ bestimmt; vom 30. Juni 2011 - VII ZR 13/10, BGHZ 190, 212 Rn. 8;… vom 22. Juli 2010 - VII ZR 213/08, BGHZ 186, 295 Rn. 13;… vom 20. Juli 2010 - XI ZR 236/07, BGHZ 186, 269 Rn. 44;… vom 12. November 2008 - VIII ZR 170/07, BGHZ 178, 307 Rn. 12; jeweils m.w.N.).
• LG Berlin, 15.10.2015 - 67 S 187/15

  Gewerberaummietvertrag: Konkludente Vereinbarung der Anwendung der gesetzlichen …
• OLG Hamm, 16.03.2012 - 12 U 98/11

  Anpassung der Vergütung bei einem Kalkulationsfehler im Angebot
• OLG Köln, 06.09.2017 - 11 U 104/11

  Pauschal ist pauschal!
• OLG Jena, 03.02.2016 - 2 U 602/13

  Wann kann ein Bauvertrag aus wichtigem Grund gekündigt werden?
• LG Bonn, 28.09.2016 - 1 O 110/14

  Auftraggeber muss nicht für genügend Regen sorgen!
• OLG Hamm, 13.03.2013 - 12 U 74/12

  Rechtsfolgen des Anbietens überhöhter Einheitspreise bei Fehlern des …
• OLG Köln, 05.02.2013 - 24 U 75/12

  Ansprüche nach vorzeitiger Kündigung eines Vertrages im Zusammenhang mit dem …
• OLG Köln, 25.03.2021 - 7 U 278/19

  Sind die Preisanpassungsregeln der VOB/B auf Baukonzessionsverträge anwendbar?
• OLG Celle, 09.08.2012 - 5 U 34/12

  Vergütung von Mehrforderungen der Pilotbohrung wegen starker Eisenarmierung in …
• OLG Dresden, 01.10.2019 - 6 U 1275/19

  Mengenangaben begrenzen das Mengenrisiko!
• OLG Düsseldorf, 22.08.2014 - 22 U 7/14

  Pauschalpreis nach Leistungserbringung vereinbart: Rückzahlungsanspruch …
• OLG München, 26.06.2012 - 9 U 3604/11

  Nachtragsvereinbarungen sind abschließend: Kein Nachtrag zum Nachtrag!
• OLG Hamburg, 03.02.2021 - 8 U 33/20

  Formularmäßiger Bauvertrag: Wirksamkeit einer Vertragsstrafenregelung mit …
• OLG Frankfurt, 28.05.2015 - 22 U 141/13

  Ausgleichsanspruch des Werkunternehmers für Mehrkosten bei Pauschalvertrag
• OLG Frankfurt, 29.03.2018 - 22 U 104/16

  Voraussetzungen für den Abschluss eines Global-Pauschalvertrags
• OLG Schleswig, 12.03.2021 - 1 U 81/20

  Auslegung eines Globalpauschalpreisvertrages; Mitwirkungspflicht eines …
• OLG Celle, 02.02.2022 - 9 U 108/21

  Werklohnansprüche nach Wartungs- und Reparaturarbeiten an 2 Lokomotiven
• OLG Schleswig, 09.12.2022 - 1 U 29/21

  Übergabe geänderter Pläne = Änderung des Bauentwurfs?
• OLG Köln, 06.02.2017 - 3 U 72/16

  Auslegung eines Vergleichs im Sinne einer aufschiebenden Bedingung
• OLG Frankfurt, 11.03.2021 - 6 U 13/20

  Verstoß gegen Pkw-EnVKV durch fehlende Hervorhebung der Pflichtangaben
• OLG Celle, 22.02.2018 - 5 U 98/17

  Keine Kürzung des Pauschalpreises in der "Leistungskette"!
• LG Frankfurt/Oder, 18.05.2017 - 31 O 65/13

  Vertrag über die Erstellung von Werbefilmen: Qualifizierung als Dienstvertrag; …
• OLG Naumburg, 02.12.2015 - 5 U 118/15

  Werkvertragsrecht: Anspruch auf Werklohn bei einer Bauleistung mit …
• AG Hamburg-Wandsbek, 08.11.2021 - 713 C 181/21

  Auslegung eines Wohnraummietvertrags: Geschuldete Kaltmiete bei Wohnungswechsel