Rechtsprechung
OLG Braunschweig, 18.03.1994 - 4 U 51/93 |
Volltextveröffentlichungen (4)
- Entscheidungsdatenbank Niedersachsen
- Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
SE bei Baugerätestillstand zur Ausführung von Tiefbauarbeiten
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä.
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Nachweis des Behinderungsschadens bei Gerätestillstandszeiten (IBR 1994, 413)
Verfahrensgang
- LG Braunschweig, 26.08.1993 - 10 O 127/93
- OLG Braunschweig, 18.03.1994 - 4 U 51/93
- BGH, 21.09.1995 - VII ZR 88/94
Wird zitiert von ... (2) Neu Zitiert selbst (1)
- BGH, 20.02.1986 - VII ZR 286/84
Schadensermittlung bei Bauverzögerungen auf einer Großbaustelle
Auszug aus OLG Braunschweig, 18.03.1994 - 4 U 51/93
Gerade der Vergleich der durch den Stillstand eingetretenen Lage mit derjenigen, die bestanden hätte, wenn der Stillstand als schadensstiftendes Ereignis nicht eingetreten wäre, muß konkret angestellt werden (Vgl. BGHZ 97, 163).
- OLG Köln, 04.03.2009 - 17 U 42/08
Vergütungsansprüche des Auftragnehmers bei nicht fachgerechter Aufstellung eines …
Macht der Auftragsnehmer gemäß § 6 Nr. 6 VOB/B "Gerätestillstandsschaden" geltend, hat er im Einzelnen darzulegen, bis zu welchem Zeitpunkt bei störungsfreiem Ablauf jedes Gerät gebraucht worden wäre, ob und wo es anschließend eingesetzt worden wäre und wie lange es infolge des Stillstandes auf der Baustelle tatsächlich eingesetzt wurde und eingesetzt werden musste und welche Folgen dies für den nachfolgend geplanten Geräteeinsatz hatte (OLG Braunschweig OLGR 1994, 195). - OLG Karlsruhe, 05.05.2015 - 13 U 181/13
Schadensersatz wegen Bauzeitverzögerung setzt bauablaufbezogene Darstellung …
Auch ein längerer Einsatzzeitraum oder die Nichtnutzbarkeit einer Maschine begründen ohne nähere Darlegung keinen Schaden (OLG Hamm, Urteil vom 12.02.2004 - 17 U 56/00; OLG Braunschweig, Urteil vom 18.03.1994 - 4 U 51/93, IBRS 1994, 413; OLG Köln, Urteil vom 04.03.2009 - 17 U 42/08, BeckRS 2010, 04048;… Werner/Frechen, a.a.O. Rn. 2344).
Rechtsprechung
OLG München, 26.05.1994 - 1 U 1517/94 |
Volltextveröffentlichungen (2)
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
BGB § 847
- juris (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse
- Wolters Kluwer (Leitsatz)
Gallengangspiegelung; GGT-Wert; Längerfristige Erhöhung; Keine ersichtlichen Ursachen; Diagnoseeingriff; Beanstandung der Durchführung; Ausreichende Gefahrenaufklärung; Komplikationsrate; Pankreatitis; Konkrete Klinik; Durchschnittswert
Papierfundstellen
- NJW-RR 1994, 1308
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (1)
- OLG München, 26.05.1994 - 1 U 7007/93
Auszug aus OLG München, 26.05.1994 - 1 U 1517/94
Daß tatsächlich eine entsprechend langfristige Erhöhung des GGT-Wertes vorlag, ergibt sich bereits aus den nicht angegriffenen Feststellungen des Sachverständigen im Gutachten vom 8. Februar 1993 (im Parallelrechtsstreit 1 U 7007/93 S. 78 a d.A.).
Rechtsprechung
OLG München, 16.06.1994 - 1 U 2228/94 |
Volltextveröffentlichung
- juris (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse (2)
- Wolters Kluwer (Leitsatz)
Entlastung einer Gemeinde; Zuverlässiger Unternehmer ; Beauftragung; Straßenbauarbeiten
- rechtsportal.de (Leitsatz)
BGB § 823
Besprechungen u.ä.
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Keine Amtshaftung beim Einsatz kompetenter Fachfirmen! (IBR 1995, 15)
Rechtsprechung
OLG Hamm, 26.04.1993 - 5 U 265/92 |
Volltextveröffentlichung
- juris (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä.
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Nachbarrecht: Haftet der Bauherr? (IBR 1995, 114)