Volltextveröffentlichungen (4)

• JLaw (App) | www.prinz.law
• Wolters Kluwer

  Verzug der Leistung eines Bauunternehmens bei noch nicht erteilter Baugenehmigung - Begriff der "selbstständigen Abgrabung" im Sinne des § 80 Abs. 2 Nr. 2 Bauordnung Nordrhein-Westfalen (BauO NW) - Bestimmung des Fälligkeitszeitpunkts eines Anspruchs - Anspruch eines ...

• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

  Leistungsverzug des Auftragnehmers bei fehlender Baugenehmigung

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (2)

• casebooks.eu (Auszüge)
• rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Leitsatz)

  BGB § 636 Abs. Abs. 1 S. 2
  Verzug des Bauunternehmers vor Erteilung der Baugenehmigung

Papierfundstellen

• NJW 1974, 1080
• MDR 1974, 749
• DB 1974, 1107
• BauR 1974, 274

Wird zitiert von ... (27)Neu Zitiert selbst (5)

• RG, 10.12.1935 - VII 135/35

  1. Kennt der Besteller den Mangel im Sinne des § 640 Abs. 2 BGB. schon, wenn er …

  Auszug aus BGH, 21.03.1974 - VII ZR 139/71

  Die von der Revision angeführten Entscheidungen RGZ 149, 401 und BGH NJW 1958, 177 Nr. 2 betreffen nicht vergleichbare Sachverhalte.
• BGH, 06.02.1967 - VII ZR 245/64

  Vorliegen der Vertragskündigung eines Werkvertrages über die Errichtung von …

  Auszug aus BGH, 21.03.1974 - VII ZR 139/71

  Die Bestimmung des § 8 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B ist allerdings entsprechend anzuwenden, wenn der Auftragnehmer sich einer so schweren positiven Vertragsverletzung schuldig gemacht hat, daß der Auftraggeber zu sofortiger Lossagung vom Vertrage befugt ist (Senatsurteile vom 6. Februar 1967 - VII ZR 245/64 = Schäfer/Finnern Z. 2.510 Bl. 25 und vom 20. Januar 1969 - VII ZR 79/66 = LM BGB § 326 (G) Nr. 1).
• BGH, 29.06.1961 - VII ZR 174/60

  Aufrechnung mit Schadensersatzansprüchen bei Anzeige des Mangels vor der Abnahme

  Auszug aus BGH, 21.03.1974 - VII ZR 139/71

  Das wiederum war solange nicht möglich, als die Bauaufsichtsbehörde die erforderlichen Genehmigungen nicht erteilt hatte (Senatsurteil vom 29. Juni 1961 - VII ZR 174/60 = Schäfer/Finnern Z. 2.414 Bl. 92).
• BGH, 25.02.1971 - VII ZR 102/69

  Entbehrlickeit der Fristsetzung

  Auszug aus BGH, 21.03.1974 - VII ZR 139/71

  An die Feststellung, daß die Erfüllung ernsthaft und endgültig verweigert worden ist, muß ein strenger Maßstab angelegt werden (BGH NJW 1971, 798; BGH LM BGB § 326 (Dc) Nr. 2).
• BGH, 20.01.1969 - VII ZR 79/66

  Vorbehalt der Bestimmung von Fristen durch den Auftraggeber

  Auszug aus BGH, 21.03.1974 - VII ZR 139/71

  Die Bestimmung des § 8 Nr. 3 Abs. 2 VOB/B ist allerdings entsprechend anzuwenden, wenn der Auftragnehmer sich einer so schweren positiven Vertragsverletzung schuldig gemacht hat, daß der Auftraggeber zu sofortiger Lossagung vom Vertrage befugt ist (Senatsurteile vom 6. Februar 1967 - VII ZR 245/64 = Schäfer/Finnern Z. 2.510 Bl. 25 und vom 20. Januar 1969 - VII ZR 79/66 = LM BGB § 326 (G) Nr. 1).

• OLG Koblenz, 02.03.2017 - 2 U 296/16

  Wirksamkeit von Formularklauseln in einem Fertighausvertrag

  b) Der Unternehmer hat mit der Herstellung eines vertraglich geschuldeten Bauwerkes im Zweifel alsbald nach Vertragsschluss zu beginnen und sie in angemessener Zeit zügig zu Ende zu führen; solange die Baugenehmigung nicht erteilt ist, kann der Bauunternehmer mit der Erfüllung seiner Bauleistungspflicht nicht in Verzug geraten, weil der Anspruch des Bauherrn auf Herstellung des Werks noch nicht fällig ist (BGH NJW 1974, 1080; NJW-RR 2001, 806;… Unberath in: Bamberger/Roth a.a.O. § 271 Rn. 19).
• BGH, 28.10.1999 - VII ZR 393/98

  Vertragstreues Verhaltes beim VOB/B -Vertrag

  Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist der Auftraggeber berechtigt, einen Bauvertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, wenn der Auftragnehmer die Erfüllung des Vertrages unberechtigt und endgültig verweigert und es deshalb der vertragstreuen Partei nicht zumutbar ist, das Vertragsverhältnis fortzusetzen (BGH, Urteil vom 21. März 1974 - VII ZR 139/71, NJW 1974, 1080; Urteil vom 23. Mai 1996 - VII ZR 140/95, ZfBR 1996, 267 = BauR 1996, 704).
• BGH, 23.05.1996 - VII ZR 140/95

  Zum Kündigungsrecht bei VOB/B -Vertrag

  a) Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist der Auftraggeber eines Werkvertrages berechtigt, den Bauvertrag zu kündigen, wenn durch ein schuldhaftes Verhalten des Auftragnehmers der Vertragszweck so gefährdet ist, daß der vertragstreuen Partei die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann, dies gilt auch für einen VOB/Vertrag (BGH, Urteil vom 21. März 1974 - VII ZR 139/71 = NJW 1974, 1080 f, Urteil vom 6. Februar 1975 - VII ZR 244/73 = NJW 1975, 8225f, Urteil vom 25. März 1993 - X ZR 17/92 = ZfBR 1993, 189 = BauR 1993, 469, 470).

 
• OLG Stuttgart, 31.01.2017 - 10 U 70/16

  VOB-Vertrag über die Errichtung eines Seniorenheims: Kündigung durch den …

  Vielmehr kann, abgesehen von den bereits in den §§ 8 und 9 VOB/B geregelten Fällen, sowohl der Auftraggeber als auch der Auftragnehmer den Bauvertrag kündigen, wenn durch ein schuldhaftes Verhalten des anderen Vertragspartners der Vertragszweck so gefährdet ist, dass der vertragstreuen Partei die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann, §§ 241, 280 BGB (ständige Rechtsprechung: BGH, Urteil vom 21.03.1974 - VII ZR 139/71; BGH, BauR 1996, 704).
• BGH, 17.01.2002 - VII ZR 490/00

  Bauzeit

  Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs vom 21. März 1974 - VII ZR 139/71, BauR 74, 274, 275 = NJW 74, 1080 steht dem nicht entgegen.
• OLG Celle, 06.10.2021 - 14 U 39/21

  Zulässigkeit der nachträglichen Geltendmachung eines Umbauzuschlags bei …

  Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist der Auftraggeber eines Werkvertrages berechtigt, den Bauvertrag zu kündigen, wenn durch ein schuldhaftes Verhalten des Auftragnehmers der Vertragszweck so gefährdet ist, dass der vertragstreuen Partei die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann; dies gilt auch für einen VOB-Vertrag (BGH, Urteil vom 21. März 1974 - VII ZR 139/71 = NJW 1974, 1080 f; Urteil vom 6. Februar 1975 - VII ZR 244/73 = NJW 1975, 825 f; Urteil vom 25. März 1993 - X ZR 17/92 = ZfBR 1993, 189 = BauR 1993, 469, 470).
• OLG Celle, 29.09.2021 - 14 U 149/20

  Voraussetzungen der fristlosen Kündigung eines VOB/B-Vertrages; Erforderlichkeit …

  Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist der Auftraggeber eines Werkvertrages berechtigt, den Bauvertrag zu kündigen, wenn durch ein schuldhaftes Verhalten des Auftragnehmers der Vertragszweck so gefährdet ist, dass der vertragstreuen Partei die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann; dies gilt auch für einen VOB-Vertrag (BGH, Urteil vom 21. März 1974 - VII ZR 139/71 = NJW 1974, 1080 f; Urteil vom 6. Februar 1975 - VII ZR 244/73 = NJW 1975, 825 f; Urteil vom 25. März 1993 - X ZR 17/92 = ZfBR 1993, 189 = BauR 1993, 469, 470;… Lederer, in: Kapellmann/Messerschmidt, VOB/B, 7. Aufl. 2020, § 8, Rn. 95).
• BGH, 21.10.1982 - VII ZR 51/82

  Pflicht des Unternehmers zu termingerechtem Beginn und zügiger Beendigung der …

  Dazu gehört u.a., daß die erforderlichen baubehördlichen Genehmigungen erteilt sind (vgl. BGH NJW 1974, 1080 m.N.) und daß der Bauherr die ihm nach dem Vertrag obliegenden Vorleistungen erbracht hat.
• OLG Düsseldorf, 28.05.2015 - 22 U 173/14

  Trotz Verzugs/Mängeln: Keine Kostenerstattung ohne Fristsetzung und Kündigung!

  Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist der Auftraggeber eines Werkvertrages berechtigt, den Bauvertrag zu kündigen, wenn durch ein schuldhaftes Verhalten des Auftragnehmers der Vertragszweck so gefährdet ist, dass der vertragstreuen Partei die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann; dies gilt auch für einen VOB-Vertrag (vgl. BGH , Urteil vom 21. März 1974, NJW 1974, 1080 f.;… BGH , Urteil vom 23. Mai 1996, VII ZR 140/95, juris Rn. 24).
• OLG Stuttgart, 14.08.2018 - 10 U 154/17

  Bauvertrag: Fälligkeit einer Werklohnforderung beim Einwand fehlender Prüfbarkeit …

  Weitere Kündigungsgründe ergeben sich neben denjenigen der VOB/B aus §§ 241, 280 BGB: Ist durch eine schwere, schuldhafte Vertragspflichtverletzung eines Vertragsteils der Vertragszweck so gefährdet, dass der vertragstreuen Partei die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses nicht mehr zugemutet werden kann, so ist eine außerordentliche fristlose Kündigung zulässig (ständige Rechtsprechung: BGH, Urteil vom 21.03.1974 - VII ZR 139/71;… Heiermann/Riedl/Rusam, a.a.O., Einführung zu VOB/B, §§ 11 und 13).
• OLG Jena, 03.02.2016 - 2 U 602/13

  Wann kann ein Bauvertrag aus wichtigem Grund gekündigt werden?
• BGH, 18.09.1985 - VIII ZR 249/84

  Entbehrlichkeit der Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung
• BGH, 27.04.1994 - VIII ZR 34/93

  Einwilligung des bisherigen Geschäftsinhabers in die Firmenfortführung
• LG Gießen, 21.09.2006 - 4 O 380/05

  Haftung für Stillstandskosten
• OLG Düsseldorf, 27.09.2011 - 23 U 137/10

  Rechte des Unternehmers bei Nichterteilung einer vom Auftraggeber zu …
• BGH, 11.12.1975 - VII ZR 37/74

  VOB-Vertrag: Uneingeschränkter Schadensersatzanspruch bei ernsthafter und …
• OLG Jena, 07.12.2006 - 1 U 34/05

  Voller Werklohn für unbrauchbare Bauleistung?
• BGH, 21.12.1984 - V ZR 233/82

  Entbehrlichkeit der Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung bei unzweideutiger …
• BGH, 12.06.1980 - VII ZR 198/79

  Rechtsfolgen einer ernsthaften und endgültigen Erfüllungsverweigerung
• OLG Jena, 27.06.2019 - 8 U 874/18

  Steht die Verschiebung des Baubeginns der Unterbrechung der Bauausführung gleich?
• OLG Nürnberg, 27.04.2017 - 13 U 2051/15

  Kündigung kann nicht zurückgenommen werden!
• OLG Karlsruhe, 18.02.1987 - 7 U 52/81

  Bauverzögerung: Kündigung des Bauvertrages wegen positiver Vertragsverletzung des …
• BGH, 18.09.1985 - VIII ZR 252/84

  Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung von Kaufverträgen - Zivilrechtliche …
• BGH, 18.09.1985 - VIII ZR 263/84

  Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung von Kaufverträgen - Zivilrechtliche …
• OLG Jena, 05.02.2002 - 8 U 863/01

  Erfüllungsverweigerung: Kündigung ohne Fristsetzung?
• BGH, 07.11.1974 - VII ZR 118/72

  Ansprüche wegen vertragswidriger Kündigung eines Werkvertrages - Berechtigung zur …
• KG, 11.11.2002 - 24 U 278/01

  Außerordentliche Kündigung eines Bauvertrages