Rechtsprechung
BGH, 27.10.1977 - VII ZR 298/75 |
Volltextveröffentlichungen (4)
- JLaw (App) | www.prinz.law
- Wolters Kluwer
Erichtung eines Mehrfamilienhauses in Hannover - Abschluss eines Bauvertrages - Schadensersatz für entgangene Mieteinnahmen
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Verzugseintritt bei Überschreitung der Fertigstellungsfrist
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Leitsatz)
BGB § 636 Abs. Abs. 1 S. 2
Verzug mit der Fertigstellung einer Bauleistung bei Verschiebung des Termins aufgrund einer vom Auftraggeber zu vertretenden Arbeitsunterbrechung
Wird zitiert von ... (6)
- OLG Düsseldorf, 02.03.2018 - 22 U 71/17
Auftraggeber ignoriert Bedenken: Auftragnehmer kann Arbeiten einstellen!
Dementsprechend war die ursprünglich vereinbarte Ausführungsfrist ggf. mit der Folge entfallen, dass die Vertragsparteien - im Rahmen ihrer Kooperationspflichten - neue vertragliche Ausführungsfristen vereinbaren mussten (vgl. BGH, Urteil vom 22.05.2003, VII ZR 469/01, BauR 2003, 1215; BGH, Urteil vom 14.01.1999, VII ZR 73/98, BauR 1999, 645; BGH, Urteil vom 27.10.1977, VII ZR 298/75, S/F/H Nr. 1 zu § 284 BGB;… Werner/Pastor, a.a.O., Rn 2331;… Kniffka/Koeble, a.a.O., 7. Teil, Rn 42/50;… Vygen/Joussen, a.a.O., Rn 1810 mwN i.V.m. Rn 1714/1738 ff. mwN). - BGH, 14.01.1999 - VII ZR 73/98
Inhaltskontrolle einer Vertragsstrafenregelung; Berufung auf fehlendes …
Denn die Klägerin ist dann nicht mit Ablauf des vertraglich vereinbarten Fertigstellungtermins in Verzug geraten (§ 284 Abs. 2 Satz 1 BGB), so daß grundsätzlich eine Mahnung nach Ablauf der von ihr nicht zu vertretenden Verzögerung notwendig war, um den Verzug der Klägerin zu begründen (BGH, Urteil vom 27. Oktober 1977 - VII ZR 298/75 = Schäfer/Finnern/Hochstein Nr. 1 zu § 284). - OLG Stuttgart, 14.08.2018 - 10 U 154/17
Bauvertrag: Fälligkeit einer Werklohnforderung beim Einwand fehlender Prüfbarkeit …
Im Falle der Verschiebung des Fertigstellungstermins bedarf es einer Mahnung zur Begründung des Verzuges (BGH, Urteil vom 27.10.1977 - VII ZR 298/75 Rn. 10 juris; BGH, Urteil vom 14.1.1999, VII ZR 73/98;… Werner/Pastor, Der Bauprozess, 16. Auflage 2018, Rn.2320 m.w.N.), hierzu ist nichts vorgetragen.
- OLG Rostock, 30.04.2008 - 2 U 49/07
Bauvertrag: Wirksamkeit einer Klausel zur Bauschuttbeseitigung
Zur Verwirkung der Vertragsstrafe, d.h. zum Inverzugsetzen der Gemeinschuldnerin, hätte es zudem einer Mahnung gemäß § 284 Abs. 1 Satz 1 BGB a.F. bedurft, um die Gemeinschuldnerin in Verzug zu setzen (vgl. BGH, Urteil vom 27.10.1977 - VII ZR 298/75; OLG Düsseldorf, Urteil vom 16.12.1999 - 23 U 75/99). - OLG Schleswig, 03.11.2017 - 1 U 1/16
Verschiebung des Ausführungszeitraums führt nicht zum Entfall der Vertragsstrafe!
Denn dann ist die Fälligkeit nicht mehr nach dem Kalender bestimmt (BGH, Urteil vom 14.01.1999, VII ZR 73/98; BGH, Urteil vom 10.11.1977, VII ZR 252/75; BGH, Urteil vom 27.10.17977, VII ZR 298/75; KG, Urteil vom 14.06.2013, 7 U 124/12). - BGH, 21.03.1985 - VII ZR 62/83
Anforderungen für den Verzug mit der Fertigstellung eines Bauvorhabens - …
Wegen der Überschreitung eines nach dem Kalender bestimmten Termins (§ 284 Abs. 2 BGB) konnte die Klägerin daher nicht mehr in Verzug geraten (Senatsurteil vom 27. Oktober 1977 - VII ZR 298/75 = WM 1977, 1453 - Schäfer/Finnern/Hochstein § 284 BGB Nr. 1).