Rechtsprechung
BGH, 13.01.2000 - VII ZR 38/99 |
Volltextveröffentlichungen (10)
- JLaw (App) | www.prinz.law
- Wolters Kluwer
Behinderung - Bauverzug - Bauausführung - Mehrkosten - Bauunternehmen - Frist - Baubeginn
- Judicialis
ZPO § 565 a; ; ZPO § 563; ; VOB/B § 5 Nr. 1 Satz 2; ; BGB § 642
- ra.de
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
ZPO § 286
Übergehen eines erheblichen Beweisantrages - ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Verzögerte Bauausführung auf Grund mangelhafter Pfahlgründung eines Vorunternehmers
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse (3)
- bundesgerichtshof.de (Pressemitteilung)
Bundesgerichtshof ändert Rechtsprechung zur Haftung des Auftraggebers für Vorunternehmer
- lexetius.com (Pressemitteilung)
Bundesgerichtshof ändert Rechtsprechung zur Haftung des Auftraggebers für Vorunternehmer
- nomos.de , S. 21 (Kurzinformation)
Rechtsprechung zur Haftung des Auftraggebers für Vorunternehmer geändert
Papierfundstellen
- NJW-RR 2000, 970
- NZBau 2000, 247
- BauR 2000, 1481
- ZfBR 2000, 147
Wird zitiert von ... (3) Neu Zitiert selbst (1)
- BGH, 21.10.1999 - VII ZR 185/98
Schadensersatz wegen Behinderung durch verspätet fertiggestellte Vorgewerke
Auszug aus BGH, 13.01.2000 - VII ZR 38/99
Einen Anspruch auf angemessene Entschädigung nach § 642 BGB (vgl. dazu BGH, Urteil vom 21. Oktober 1999 - VII ZR 185/98, zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt), hat die Klägerin bislang nicht geltend gemacht.
- OLG Jena, 11.10.2005 - 8 U 849/04
Werklohn-Anspruchsgrundlage bei Verzögerung durch Vorunternehmer
In rechtlicher Hinsicht sieht der Senat Ansprüche der Nachunternehmer für die Abschnitte Strecken- und Brückenbau gegenüber der Beklagten mit der mittlerweile herrschenden obergerichtlichen Rechtsprechung nicht in § 6 Nr. 6 VOB/B begründet (vgl. BGH BauR 1985, S, 561 ff.; BauR 2000, S. 1481 ff.;. - OLG Düsseldorf, 31.10.2006 - 23 U 39/06
Schadensersatz wegen mangelhafter Bauleistungen nach VOB/B
Lediglich dann, wenn nur geringe Restarbeiten fehlen, die für die Entscheidung des Auftraggebers, ob er die Leistung als Erfüllung annehmen und billigen will, unbedeutend sind, kommt eine Abnahme vor endgültiger Fertigstellung des Werkes in Betracht (…BGH Urt. v. 28.2.2003 - X ZR 245/00, BauR 2004, 337; BGH Urt. v. 15.6.2000 - VII ZR 30/99, BauR 2000, 1481, 1482 = NJW 2000, 2818; Henkel, MDR 2004, 360;… Ingenstau/Korbion/Oppler, VOB, 15. Auflage, § 12 VOB/B Rdn. 48 mit weitern Nachweisen;… Heiermann/Riedl/Rusam, VOB, 10. Auflage, § 12 Rdn. 7a). - OLG Düsseldorf, 31.10.2006 - 23 U 39/05
Mangelhaftigkeit der Installation einer klimatechnischen Anlage; Geltendmachung …
Lediglich dann, wenn nur geringe Restarbeiten fehlen, die für die Entscheidung des Auftraggebers, ob er die Leistung als Erfüllung annehmen und billigen will, unbedeutend sind, kommt eine Abnahme vor endgültiger Fertigstellung des Werkes in Betracht (…BGH Urt. v. 28.2.2003 - X ZR 245/00, BauR 2004, 337; BGH Urt. v. 15.6.2000 - VII ZR 30/99, BauR 2000, 1481, 1482 = NJW 2000, 2818; Henkel, MDR 2004, 360;… Ingenstau/Korbion/Oppler, VOB, 15. Auflage, § 12 VOB/B Rdn. 48 mit weitern Nachweisen;… Heiermann/Riedl/Rusam, VOB, 10. Auflage, § 12 Rdn. 7a).