Rechtsprechung
BGH, 15.01.1976 - VII ZR 52/74 |
Zitiervorschläge
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/1976,891) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Volltextveröffentlichungen (3)
- JLaw (App) | www.prinz.law
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
VOB-Vertrag: Schadensersatz wegen verspäteter Beschaffung der Baugenehmigung
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse (2)
- Wolters Kluwer (Leitsatz)
Unmöglichkeit - Bauvertrag - Baugenehmigung - Vergütungsansruch - Anfängliche subjektive Unmöglichkeit
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Leitsatz)
BGB § 631
Wirksamkeit des Bauvertrages bei Fehlen einer Baugenehmigung
Papierfundstellen
- NJW-RR 1976, 392
- MDR 1976, 392
- DB 1976, 529
- BauR 1976, 128
Wird zitiert von ... (4)
- BGH, 04.05.2000 - VII ZR 53/99
Beschwer bei Klageabweisung als zur Zeit unbegründet; Ansprüche des …
Die Überschreitung der Fertigstellungstermine beruhte nicht darauf, daß die Bürgschaften nicht rechtzeitig gestellt worden sind (vgl. BGH, Urteil vom 15. Januar 1976 - VII ZR 52/74 = BauR 1976, 128, 129). - BGH, 20.02.1986 - VII ZR 286/84
Schadensermittlung bei Bauverzögerungen auf einer Großbaustelle
Dementsprechend haben auch der Senat und das Schrifttum bisher immer gefordert, daß der Schaden im einzelnen dargelegt und unter Beweis gestellt werden muß (vgl. etwa Senatsurteil vom 15. Januar 1976 - VII ZR 52/74 = BauR 1976, 128, 130;… Ingenstau/Korbion, VOB 10. Aufl. B § 6 Rdn. 48;… Vygen, Bauvertragsrecht Rdn. 665; Heiermann BB 1981, 876, 881; siehe auch Jagenburg NJW 1985, 2563, 2565 und Vergabehandbuch für die Durchführung von Bauaufgaben des Bundes im Zuständigkeitsbereich der Finanzverwaltungen, Teil I § 6 B Anm. 3.2, wonach der entstandene Schaden im Einzelfall jeweils konkret nachgewiesen werden muß, a.A. Grieger BauR 1985, 524, 526; vgl. auch Clemm in Betrieb 1985, 2597). - OLG Brandenburg, 18.08.2009 - 11 W 25/08
Behinderungsansprüche des Auftragnehmers bei einem Bauvertrag: …
Der Schaden muss im Einzelnen dargelegt und unter Beweis gestellt werden (vgl. BGH, Urt. vom 15.01.1976 - VII ZR 52/74). - OLG Naumburg, 14.09.1999 - 1 U 78/99
Bauvertrag von Baugenehmigung abhängig: Muss Bauherr Genehmigungsverfahren aktiv …
Kontextvorschau leider nicht verfügbar