Rechtsprechung
BGH, 07.06.1982 - VIII ZR 154/81 |
Zitiervorschläge
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/1982,1247) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Volltextveröffentlichungen (3)
- JLaw (App) | www.prinz.law
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Bürgschaft: Umfang
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse (2)
- Wolters Kluwer (Leitsatz)
Bürgschaft - Bauvertrag - Vertragsstrafe
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Leitsatz)
BGB § 632
Umfang einer Bürgschaft für alle in einem Bauvertrag übernommenen Verpflichtungen
Papierfundstellen
- NJW 1982, 2305
- ZIP 1982, 940
- MDR 1983, 50
- BauR 1982, 506
Wird zitiert von ... (3)
- BGH, 23.01.2003 - VII ZR 210/01
Zur Wirksamkeit von Vertragsstrafen in Bauverträgen
Die Vertragserfüllungsbürgschaft sichert vorbehaltlich abweichender Vereinbarung auch den Anspruch des Gläubigers auf Zahlung einer Vertragsstrafe (BGH, Urteil vom 7. Juni 1982 - VIII ZR 154/81, BauR 1982, 506, 507 = NJW 1982, 2305; Urteil vom 15. März 1990 - IX ZR 44/89, NJW-RR 1990, 811 = WM 1990, 841). - BGH, 15.03.1990 - IX ZR 44/89
Umfang einer Bürgschaft für die Ausführung aller in einem Bauvertrag übernommenen …
Eine Bürgschaft für die Ausführung aller in einem Bauvertrag übernommenen Verpflichtungen des Hauptschuldners umfaßt auch einen Anspruch des Gläubigers auf eine Vertragsstrafe, wenn der Hauptschuldner sich nicht nur zur Durchführung bestimmter Bauarbeiten, sondern auch zur Einhaltung fester Termine unter Versprechen einer Vertragsstrafe bei deren Nichteinhaltung verpflichtet hatte (BGH, Urt. v. 7. Juni 1982 - VIII ZR 154/81, WM 1982, 845 f). - FG München, 22.12.2005 - 1 K 5485/02
Zahlung aus einer Vertragserfüllungsbürgschaft
Hat sich der Hauptschuldner nicht nur zur Ausführung der Arbeiten, sondern auch zur Einhaltung fester Termine verpflichtet und für den Fall einer Terminsüberschreitung ein Vertragsstrafenversprechen abgegeben, erstreckt sich eine Vertragserfüllungsbürgschaft regelmäßig auch auf die Vertragsstrafenverpflichtung (BGH-Urteil vom 7. Juni 1982 VIII ZR 154/81, NJW 1982, 2305 ).