(1) Wenn Vertragsstrafen vereinbart sind, gelten die §§ 339 bis 345 BGB.
(2) Ist die Vertragsstrafe für den Fall vereinbart, dass der Auftragnehmer nicht in der vorgesehenen Frist erfüllt, so wird sie fällig, wenn der Auftragnehmer in Verzug gerät.
(3) Ist die Vertragsstrafe nach Tagen bemessen, so zählen nur Werktage; ist sie nach Wochen bemessen, so wird jeder Werktag angefangener Wochen als 1/6 Woche gerechnet.
(4) Hat der Auftraggeber die Leistung abgenommen, so kann er die Strafe nur verlangen, wenn er dies bei der Abnahme vorbehalten hat.
Rechtsprechung zu § 11 VOB/B
99 Entscheidungen zu § 11 VOB/B in unserer Datenbank. Die relevantesten 20:
- BGH, 13.12.2001 - VII ZR 432/00
Bauvertrag - Vertragsstrafe
- OLG Jena, 17.12.2003 - 2 U 384/03
Bauvertrag - § 11 VOB/B ergänzt vertragliche Vertragsstrafenregelung!
- BGH, 14.01.1999 - VII ZR 73/98
AGB: Vertragsstrafenklausel; Verzug des Auftragnehmers, fehlendes Verschulden
- BGH, 08.07.2004 - VII ZR 231/03
Bauvertrag - Vertragsstrafe bei Überschreitung des Fertigstellungstermins
- OLG Hamm, 18.04.1996 - 17 U 132/95
AGB: Vertragsstrafe
- BGH, 09.04.1981 - VII ZR 192/80
Kündigung aus wichtigem Grund beim VOB-Vertrag: Vorbehalt der Vertragsstrafe?
- OLG Celle, 11.07.2002 - 22 U 190/01
Bauvertrag - Vertragsstrafe durch öffentlichen Auftraggeber
- BGH, 23.01.2003 - VII ZR 210/01
Bauvertrag - Vertragsstrafe mit Höchstgrenze 10 % ist unwirksam!
- OLG Naumburg, 15.11.2011 - 1 U 51/11
Bauvertrag - Mängelbeseitigung umfasst auch Arbeiten an Fremdgewerken!
- BGH, 18.11.1982 - VII ZR 305/81
Vorbehalt der Vertragsstrafe
- BGH, 25.09.1986 - VII ZR 276/84
Vertragsstrafe: Vorbehalt, AGB
- BGH, 29.11.1973 - VII ZR 205/71
Schriftformklausel: Vorbehalt der Vertragsstrafe; Verzugsvoraussetzungen
- BGH, 13.01.1966 - VII ZR 262/63
Bauvertrag-Hinfälligwerden d. Vertragsstrafenzusage bei Überschreitung v. Frist
- OLG Hamm, 11.10.1995 - 25 U 70/95
Vertragsstrafe bei späterer Lieferung von durch den Auftraggeber erst ...
- OLG Hamm, 29.05.1996 - 25 U 154/95
Bauvertrag - Verweigerung der Abnahme aufgrund vorhandener Baumängel
- BGH, 07.03.2002 - VII ZR 41/01
Bauvertrag - Vertragsstrafe in AGB
- OLG Saarbrücken, 03.03.2009 - 4 U 143/08
Projektsteuerer - Rechtsberatung im Rahmen einer Projektsteuerung
- OLG Brandenburg, 08.11.2006 - 4 U 54/06
Bauvertrag - Wirksamkeit einer sog. "Schwarzarbeiterregelung"
- OLG Frankfurt, 25.05.2005 - 1 U 172/04
Bauvertrag - Anspruch auf Vertragsstrafe setzt Vorbehalt bei Abnahme voraus
- OLG Rostock, 27.01.2009 - 4 U 55/08
Bauvertrag - Vertragssstrafe: Bauherr muss bei Abnahme den Vorbehalt erklären!
Literatur im Internet zu § 11 VOB/B
- Praxishandbuch VOB für Bauleiter von RA Bernd Kimmich, RA Hendrik Bach (Praxishinweise)
über ibr-online (Abonnement; kostenloses 7-tägiges Probeabo)
- Fügen Sie einen neuen Literaturhinweis hinzu
Querverweise
- Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen - Teil A (VOB/A)
- § 8 (Vergabeunterlagen)
Rechtsberatung
Antwort auf alle Ihre Rechtsfragen in der Regel in wenigen Stunden. Bestimmen Sie selbst den Preis der Auskunft!
Auswahl bereits beantworteter Fragen (4)
Eigene Frage stellen