Rechtsprechung
   BGH, 13.12.2001 - VII ZR 432/00   

... "unverzüglich" die Baustelle zu besetzen ...

§ 5 Nr. 4 VOB/B, ausreichende Fristsetzung bei Zusammentreffen der Wendungen "unverzüglich" und "letzte Fristsetzung"

Volltextveröffentlichungen (8)

mehr
  • openjur.de
  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    Auslegung einer Vertragsstrafenvereinbarung in einem VOB/B -Vertrag

  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

    Bauvertrag - Vertragsstrafe

  • Judicialis(Leitsatz frei, Volltext 3 €)
  • ZIP-online.de(Leitsatz frei, Volltext 3,90 €)

    Ergänzung der Vertragsstrafenregelung eines VOB/B-Vertrages durch § 11 Nr. 2 VOB/B mangels gegenteiliger Vereinbarung

Kurzfassungen/Presse

Besprechungen u.ä. (5)

  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)

    Ist "unverzüglich” eine ausreichende Fristsetzung zur Auftragsentziehung? (IBR 2002, 183)

  • ibr-online (Entscheidungsbesprechung)

    VOB-Vertrag und Vertragsstrafe: Verschuldensabhängigkeit ausreichend geregelt? (IBR 2002, 184)

  • ibr-online (Entscheidungsbesprechung)

    Wann ist ein Termin "nach dem Kalender bestimmt”? (IBR 2002, 242)

mehr
  • fgk.de (Entscheidungsbesprechung)

    Kündigung gemäß § 5 Nr. 3 und 4 VOB/B; verschuldensabhängige Vertragsstrafen- vereinbarung; Frist nach dem Kalender

  • EWiR-online.de(Leitsatz frei, Besprechungstext 2,90 €) (Entscheidungsbesprechung)

    Ergänzung der Vertragsstrafenregelung eines VOB/B-Vertrages durch § 11 Nr. 2 VOB/B mangels gegenteiliger Vereinbarung

Zeitschriftenfundstellen

  • BGHZ 149, 283
  • NJW 2002, 1274
  • ZIP 2002, 533
  • MDR 2002, 575
  • WM 2002, 865
  • BauR 2002, 782
  • NZBau 2002, 265
  • IBR 2002, 242
  • IBR 2002, 184
  • ZfBR 2002, 464
  • ZfBR 2002, 315 (Ls.)
  • IBR 2002, 183
  • DB 2002, 1372


Kontextvorschau:



Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (18)  

  • BGH, 23.01.2003 - VII ZR 210/01  

    Bauvertrag - Vertragsstrafe mit Höchstgrenze 10 % ist unwirksam!

    Denn es gilt die Ergänzungsregelung des § 11 Nr. 2 VOB/B (BGH, Urteil vom 13. Dezember 2001 - VII ZR 432/00, BGHZ 149, 283, 287).
  • BGH, 08.07.2004 - VII ZR 231/03  

    Bauvertrag - Vertragsstrafe bei Überschreitung des Fertigstellungstermins

    Eine Vertragsstrafe ist nicht verschuldensunabhängig vereinbart, wenn sie in einer Klausel unter Bezugnahme auf § 11 VOB/B von der Überschreitung des Fertigstellungstermins abhängig gemacht wird und die VOB/B vereinbart ist (Bestätigung von BGH, Urteil vom 13. Dezember 2001 - VII ZR 432/00, BGHZ 149, 283, 287).*).

    Der Senat hat bereits in dem vom Berufungsgericht nicht berücksichtigten Urteil vom 13. Dezember 2001 (VII ZR 432/00, BGHZ 149, 283, 287) entschieden, daß die Regelung des § 11 Nr. 2 VOB/B nach ihrem Sinn und Zweck die im Vertrag an anderer Stelle getroffene Vertragsstrafenvereinbarung ergänzt, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben.

  • BGH, 06.12.2007 - VII ZR 28/07  

    Bauvertrag - Fertigstellungsfrist trotz witterungsbedingten Verzugs verbindlich?

    Daran ändert nichts, dass die Vertragsstrafe nur für Zeiten des "Verzuges" zu zahlen ist und ergänzend die VOB/B und damit deren § 11 Nr. 2 vereinbart ist (vgl. hierzu BGH, Urteil vom 13. Dezember 2001 - VII ZR 432/00, BGHZ 149, 283, 287; Urteil vom 8. Juli 2004 - VII ZR 231/03, BauR 2004, 1611, 1612 = NZBau 2004, 613 = ZfBR 2004, 790).
mehr
  • BGH, 30.03.2006 - VII ZR 44/05  

    Bauvertrag - Vertragsstrafe ohne "Überschreitung erheblicher Nachteile"?

    a) Nach der Rechtsprechung des Senats (Urteil vom 13. Dezember 2001 - VII ZR 432/00, BGHZ 149, 283, 287; Urteil vom 8. Juli 2004 - VII ZR 231/03, BauR 2004, 1611 = NZBau 2004, 613 = ZfBR 2004, 790) muss sich bei einem VOB/B-Vertrag die Verschuldensabhängigkeit der Vertragsstrafe nicht unmittelbar aus der sie regelnden Vertragsklausel ergeben.
  • BGH, 21.12.2006 - VII ZR 275/05  

    Bauvertrag - Generalbereinigung durch Vergleich: Wann irrtumsbedingt unwirksam?

    Denn die Frage, ob die Parteien die Vertragsstrafe, die entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts wegen der ergänzenden Geltung der VOB/B nicht verschuldensunabhängig ausgestaltet ist (vgl. BGH, Urteile vom 13. Dezember 2001 - VII ZR 432/00, BGHZ 149, 283; vom 8. Juli 2004 - VII ZR 231/03, BauR 2004, 1611 = NZBau 2004, 613 = ZfBR 2004, 790 und vom 30. März 2006 - VII ZR 44/05, BauR 2006, 1128 = NZBau 2006, 504 = ZfBR 2006, 465), wirksam vereinbart haben, ist keine reine Rechtsfrage.
  • BGH, 08.07.2004 - VII ZR 24/03  

    Bauvertrag - Wann gibt es Vertrauensschutz bei Vertragsstrafen von 10%?

    Soweit das Berufungsgericht annimmt, die Klausel begründe keinen verschuldensunabhängigen Vertragsstrafenanspruch, steht das in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH, Urteil vom 13. Dezember 2001 - VII ZR 432/00, BGHZ 149, 283, 287).
  • KG, 17.05.2004 - 22 U 286/03  

    Keine kalendermäßige Bestimmung der Leistungszeit bei einseitiger Nennung eines …

    Vielmehr bedarf die kalendermäßige Vereinbarung einer Leistungszeit von vornherein oder nachträglich einer Vereinbarung zwischen den Parteien (…vgl. Staudinger/Löwisch, a.a.O., Palandt/Heinrichs, a.a.O.;… LG Paderborn a.a.O.; vgl. zur Vereinbarung auch BGH NJW 2002, 1274).

    Der Eintritt von Verzug ohne Mahnung gleich bei Fälligkeit aufgrund einer kalendermäßigen Bestimmung der Leistungszeit wird vom Gesetz für gerechtfertigt erachtet, weil durch die kalendermäßige Bestimmung einerseits zum Ausdruck kommt, dass die Zeit der Erfüllung für den Gläubiger wesentlich ist und andererseits der Schuldner von vornherein oder aufgrund einer im Laufe der Vertragsdurchführung getroffenen Vereinbarung genau weiß, wann er zu leisten hat (…vgl. Staudinger/Löwisch, a.a.O., § 284 Rdn. 63; BGH NJW 2002, 1274/1276).

  • BGH, 07.03.2002 - VII ZR 41/01  

    Bauvertrag - Vertragsstrafe in AGB

    Sie ist damit verschuldensabhängig (BGH, Urteil vom 13. Dezember 2001 - VII ZR 432/00; zur Veröffentlichung in BGHZ bestimmt).
  • OLG Hamm, 28.03.2006 - 21 U 134/04  

    Schiedswesen - Auf Unwirksamkeit der Schiedsabrede kann sich Unternehmer berufen

    Der Fall ist auch nicht mit demjenigen der Entscheidung BGH BauR 2002, 782 vergleichbar, weil dort der Baubeginn nachträglich einvernehmlich datumsmäßig festgelegt worden ist.
  • OLG Köln, 28.06.2006 - 11 U 48/04  

    Bauvertrag - Kündigung wegen drohendem Verzug nur ausnahmsweise möglich!

    Grundsätzlich bedarf es darüber hinaus einer eindeutigen und bestimmten, im Regelfall auch mit einer Kündigungsandrohung verbundenen Aufforderung zur fristgemäßen Fortsetzung und Beendigung der Arbeiten (BGH BauR 2002, 782).
  • OLG Düsseldorf, 06.07.2006 - 5 U 89/05  

    Bauvertrag - Geltendmachung von Nachträgen

  • OLG Rostock, 30.04.2008 - 2 U 49/07  

    Bauvertrag - Abnahme - Ersatzvornahme - Vertragsstrafe

  • OLG Brandenburg, 26.10.2006 - 12 U 73/06  

    Werklohnforderung: Fälligkeit und Setzung einer Nachfrist als Voraussetzung für …

  • OLG Schleswig, 21.04.2005 - 5 U 154/04  

    Bauvertrag - Unwirksame Vertragsstrafe in AGB

  • OLG Frankfurt, 03.06.2002 - 1 U 26/01  

    Bauvertrag - Unwirksame AGB-Klausel der öffentlichen Hand

  • OLG Zweibrücken, 20.06.2007 - 1 U 50/07  

    Bauvertrag - Vertragsstrafe: Fortgeltung nach verkürzter Fertigstellungsfrist?

  • OLG Jena, 17.12.2003 - 2 U 384/03  

    Bauvertrag - § 11 VOB/B ergänzt vertragliche Vertragsstrafenregelung!

  • KG, 26.03.2010 - 7 U 123/09  

    Bauvertrag - Aufforderung zur schnellstmöglichen Reparatur: Keine Fristsetzung!

Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht