Rechtsprechung
BGH, 25.06.2015 - VII ZR 228/13 |
Zitiervorschläge
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2015,24769) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Besprechungen u.ä. (2)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Umplanung = Behinderung = Fristverlängerung! (IBR 2015, 592)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Generalübernehmer mit Planungsleistungen in Verzug: Keine Kündigung nach § 5 Abs. 4 VOB/B! (IBR 2015, 595)
Verfahrensgang
- LG Köln, 27.09.2011 - 27 O 319/08
- OLG Köln, 30.07.2013 - 24 U 179/11
- BGH, 24.06.2015 - VII ZR 228/13
- BGH, 25.06.2015 - VII ZR 228/13
Wird zitiert von ...
- OLG Koblenz, 12.11.2015 - 1 U 1331/13
Analysen und Planungsleistungen haben auch dann ihren Wert, wenn das Projekt …
Darüber hinaus gilt: Mehrmengen, Bauentwurfsveränderungen oder auch eine Umplanung führen stets zu einer (in zeitlicher Hinsicht) Behinderung und damit Fristverlängerung für den Auftragsnehmer (BGH, Beschluss vom 23.04.2015, VII ZR 54/13; Beschluss vom 25.06.2015, VII ZR 228/13, ibr-online).