Rechtsprechung
BGH, 28.01.2016 - VII ZR 162/13 |
Volltextveröffentlichungen (14)
- rechtsprechung-im-internet.de
Art 103 Abs 1 GG, § 642 BGB
Entschädigung eines Bauunternehmers wegen Bauzeitverzögerung: Nichtberücksichtigung von entscheidungserheblichem Parteivorbringen des Auftraggebers zur Behinderungsursache - IWW
§ 544 Abs. 7 ZPO, § 642 BGB, § 287 ZPO, Art. 103 Abs. 1 GG, § 544 Abs. 4 Satz 2, 2. Halbsatz ZPO
- JLaw (App) | www.prinz.law
- Wolters Kluwer
Entschädigungsbegehren eines Bauunternehmers wegen Bauzeitverzögerungen betreffend ein Bauvorhaben zur Grundsanierung eines Bürogebäudes; Verstoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs wegen Nichtberücksichtigung einer Behinderungsanzeige
- rewis.io
Entschädigung eines Bauunternehmers wegen Bauzeitverzögerung: Nichtberücksichtigung von entscheidungserheblichem Parteivorbringen des Auftraggebers zur Behinderungsursache
- ra.de
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
Entschädigungsbegehren eines Bauunternehmers wegen Bauzeitverzögerungen betreffend ein Bauvorhaben zur Grundsanierung eines Bürogebäudes; Verstoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs wegen Nichtberücksichtigung einer Behinderungsanzeige
- rechtsportal.de
ZPO § 544 Abs. 7 ; BGB § 642 ; GG Art. 103 Abs. 1
Entschädigungsbegehren eines Bauunternehmers wegen Bauzeitverzögerungen betreffend ein Bauvorhaben zur Grundsanierung eines Bürogebäudes; Verstoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs wegen Nichtberücksichtigung einer Behinderungsanzeige - datenbank.nwb.de
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Vortrag zu Behinderungsursachen muss nachgegangen werden!
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä.
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Vortrag zu Behinderungsursachen muss nachgegangen werden! (IBR 2016, 256)
Verfahrensgang
- LG Berlin, 20.01.2012 - 35 O 218/10
- KG, 28.05.2013 - 7 U 12/12
- BGH, 28.01.2016 - VII ZR 162/13
Papierfundstellen
- BauR 2016, 1043
- ZfBR 2016, 366
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (3)
- BGH, 10.04.2014 - VII ZR 126/12
Gehörsverletzung im Architektenhonorarprozess: Nichtbeachtung wesentlichen …
Auszug aus BGH, 28.01.2016 - VII ZR 162/13
a) Ein Verstoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs liegt vor, wenn das Gericht entscheidungserhebliches Parteivorbringen nicht zur Kenntnis nimmt (BGH, Beschlüsse vom 9. September 2015 - VII ZR 324/13 Rn. 11; vom 24. Juni 2015 - VII ZR 272/13 Rn. 9; vom 10. April 2014 - VII ZR 126/12 Rn. 7). - BGH, 24.06.2015 - VII ZR 272/13
Verstoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs; …
Auszug aus BGH, 28.01.2016 - VII ZR 162/13
a) Ein Verstoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs liegt vor, wenn das Gericht entscheidungserhebliches Parteivorbringen nicht zur Kenntnis nimmt (BGH, Beschlüsse vom 9. September 2015 - VII ZR 324/13 Rn. 11; vom 24. Juni 2015 - VII ZR 272/13 Rn. 9; vom 10. April 2014 - VII ZR 126/12 Rn. 7). - BGH, 09.09.2015 - VII ZR 324/13
Honorarprozess einer Wirtschaftsprüfergesellschaft: Gehörsverletzung durch …
Auszug aus BGH, 28.01.2016 - VII ZR 162/13
a) Ein Verstoß gegen den Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs liegt vor, wenn das Gericht entscheidungserhebliches Parteivorbringen nicht zur Kenntnis nimmt (BGH, Beschlüsse vom 9. September 2015 - VII ZR 324/13 Rn. 11; vom 24. Juni 2015 - VII ZR 272/13 Rn. 9; vom 10. April 2014 - VII ZR 126/12 Rn. 7).