Rechtsprechung
KG, 06.04.2020 - 7 W 32/19 |
Volltextveröffentlichungen (5)
- openjur.de
- Entscheidungsdatenbank Berlin
§ 650b BGB, § 650d BGB, § 91a Abs 1 ZPO, § 890 ZPO, § 935 ZPO
Einstweilige Verfügung: Notwendigkeit bei Streitigkeiten über das Anordnungsrecht des Bestellers; Verfügung des unverzüglichen Leistungsbeginns zur Abwendung von Bauablaufverzögerungen - rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Arbeitsaufnahme verhindert keine Bauablaufstörungen!
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä.
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Arbeitsaufnahme verhindert keine Bauzeitstörung! (IBR 2020, 514)
Verfahrensgang
- LG Berlin, 04.10.2019 - 28 O 209/19
- KG, 06.04.2020 - 7 W 32/19
Papierfundstellen
- NZBau 2020, 783
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (4)
- OLG Frankfurt, 15.11.1996 - 24 W 37/96
Auszug aus KG, 06.04.2020 - 7 W 32/19
Der durch § 938 ZPO dem Gericht eröffnete Entscheidungsspielraum besteht lediglich im Rahmen der gestellten Anträge (OLG Hamburg, Urteil vom 6.5. 2004 - 3 U 116/03, NJW-RR 2005, 188, 189; OLG Frankfurt, Urteil vom 15. November 1996 - 24 W 37/96 -, Rn. 18, juris m. w. N.).Die Feststellungsverfügung als Unterfall der Leistungsverfügung (ZPO § 940) ist grundsätzlich unzulässig, denn die erstrebte Rechtsfolge ist mit dem Charakter eines Eilverfahrens, z.B. hinsichtlich der Rechtskraftwirkung oder der Vollstreckbarkeit, unvereinbar (OLG Frankfurt, Urteil vom 15. November 1996 - 24 W 37/96 -, juris).
- LG Berlin, 04.10.2019 - 28 O 209/19
Auftraggeber kann keine "Bauzeitanordnung" treffen!
Auszug aus KG, 06.04.2020 - 7 W 32/19
Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Beschluss der Zivilkammer 28 vom 4. Oktober 2019 - 28 O 209/19 - verwiesen. - BGH, 20.06.2012 - XII ZR 131/10
Pachtsache: Kostenentscheidung nach übereinstimmender Erledigungserklärung in der …
Auszug aus KG, 06.04.2020 - 7 W 32/19
Grundlage der Entscheidung ist lediglich eine summarische Prüfung, bei der das Gericht davon absehen kann, grundsätzliche, zu Zweifeln Anlass gebende Rechtsfragen zu klären (BGH, Beschluss vom 20. Juni 2012 - XII ZR 131/10 -, Rn. 1, juris m. w. N.). - OLG Hamburg, 06.05.2004 - 3 U 116/03
Keine zwingende Alleinstellungsberühmung i.S.e. absoluten Vorrangbehauptung bei …
Auszug aus KG, 06.04.2020 - 7 W 32/19
Der durch § 938 ZPO dem Gericht eröffnete Entscheidungsspielraum besteht lediglich im Rahmen der gestellten Anträge (OLG Hamburg, Urteil vom 6.5. 2004 - 3 U 116/03, NJW-RR 2005, 188, 189; OLG Frankfurt…, Urteil vom 15. November 1996 - 24 W 37/96 -, Rn. 18, juris m. w. N.).