Rechtsprechung
LG Halle, 09.02.2016 - 8 O 40/15 |
Zitiervorschläge
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2016,3929) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Volltextveröffentlichungen (5)
- openjur.de
- Rechtsprechungsdatenbank Sachsen-Anhalt
§ 642 BGB, § 648a Abs 1 S 1 BGB, § 2 Abs 5 S 2 VOB/B, § 2 Abs 6 Nr 2 VOB/B, § 6 Abs 6 VOB/B
Bauhandwerkersicherheit: Sicherung für Mehrkosten wegen Bauzeitverlängerung sowie für Zusatzaufträge - ra.de
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Keine § 648a BGB-Sicherheit für Ansprüche aus Bauablaufstörung!
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä.
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
§ 648a BGB erfasst keine Ansprüche aus Bauzeitverlängerung und streitigen Nachträgen! (IBR 2016, 1138)
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (3)
- LG Berlin, 25.02.2003 - 91 O 4/03
Bauhandwerksicherungsbürgschaft
Auszug aus LG Halle, 09.02.2016 - 8 O 40/15
Ebenso werden Ansprüche nach § 6 Abs. 6 VOB/B zumindest dann von § 648 Abs. 1 S. 1 BGB als erfaßt angesehen, wenn sie bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise ein Äquivalent für eine erbrachte Leistung darstellen würden und somit zumindest faktisch dem Vergütungsbereich zuzurechnen seien (…vgl. Ingenstau/Korbion/Joussen, a. a. O., Rdnr. 168;… Werner/Pastor, a. a. O., Rdnr. 328;… Mü-Ko/Busche, a. a. O., dnr. 20;… Staudinger/Peters/Jacoby, a. a. O., Rdnr. 8;… Erman/Schwenker, a. a. O., Rdnr. 7 a; so auch LG Berlin IBR 2003, 535 zu § 648 a BGB a. F.). - OLG Düsseldorf, 20.07.2004 - 21 U 178/03
Ausgestaltung der Durchsetzung eines Anspruchs auf Rückabwicklung eines …
Auszug aus LG Halle, 09.02.2016 - 8 O 40/15
Unter Zusatzaufträge i. S. v. § 648 Abs. 1 S. 1 BGB fallen zwar Vergütungsansprüche nach § 2 Abs. 5 und 6 VOB/B. Bei der Höhe der Sicherheit können aber nur dem Grunde und der Höhe nach unstreitige Nachträge berücksichtigt werden, also solche Zusatzaufträge für die bereits eine Preisvereinbarung i. S. v. § 2 Abs. 5 S. 2 und Abs. 6 Nr. 2 VOB/B vorliegt (vgl. Schmidt, NJW 2013, 497, 501;… Ingenstau/Korbion/Joussen, a. a. O., Anhang 1 Rdnr. 166; OLG Düsseldorf, Urteil v. 20.07.2004 - 21 U 178/03 - bei juris Rdnr. 20 zu § 648 a BGB a. F.). - BGH, 24.01.2008 - VII ZR 280/05
Umsatzsteuerpflicht von Entschädigungen wegen Bauzeitverlängerung
Auszug aus LG Halle, 09.02.2016 - 8 O 40/15
"Der Anspruch aus § 6 Abs. 6 VOB/B ist - trotz seiner Verankerung im Vertrag - ein Schadensersatzanspruch (vgl. BGH BauR 2008, 821, 822).