Rechtsprechung
LG Krefeld, 08.10.2010 - 12 O 19/10 |
Zitiervorschläge
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2010,51709) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Volltextveröffentlichungen (4)
- openjur.de
- NRWE (Rechtsprechungsdatenbank NRW)
- Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Anspruch eines Subunternehmers gegen den Generalunternehmer auf Zahlung restlichen Werklohns für die Errichtung eines Deichtores; Möglichkeit des Generalunternehmers zur Aufrechnung der Werklohnforderung mit einem Schadensersatzsanspruch gegen den Subunternehmer wegen ...
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä.
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Abgelehnte Vertragsstrafenregelung = Haftungsausschluss für verzugsbedingte Schäden? (IBR 2010, 1284)
Verfahrensgang
- LG Krefeld, 08.10.2010 - 12 O 19/10
- OLG Düsseldorf, 13.05.2011 - 22 U 186/10
- BGH, 06.12.2012 - VII ZR 133/11
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (2)
- BGH, 18.12.1997 - VII ZR 342/96
Abwälzung der Schadensersatzpflicht des Hauptunternehmers wegen verzögerter …
Auszug aus LG Krefeld, 08.10.2010 - 12 O 19/10
aa) Hat ein General- oder Hauptunternehmer an seinen Auftraggeber eine Vertragsstrafe wegen nicht fristgerechter Fertigstellung zu zahlen, so kann er nach der - allerdings umstrittenen - Rechtsprechung des BGH seinen Nachunternehmer nach § 6 Abs. 6 VOB/B in Anspruch nehmen, wenn die Verzögerung auf dessen schuldhafter Verletzung von Vertragspflichten beruht (vgl. BGH, Urteil vom 18.12.1997 - VII ZR 342/96 [z.B. BauR 1998, 330 ff.]; BGH, Urteil vom 25.01.2000 - X ZR 197/97 [z.B. BauR 2000, 1050 ff.];… Ingenstau/Korbion-Döring, a.a.O., Rn. 37 zu § 6 Abs. 6 VOB/B und Rn. 7 zu § 11 Abs. 2 VOB/B, jeweils m.w.N.). - BGH, 25.01.2000 - X ZR 197/97
Schadensersatzanspruch des Unternehmers gegen den Subunternehmer wegen …
Auszug aus LG Krefeld, 08.10.2010 - 12 O 19/10
aa) Hat ein General- oder Hauptunternehmer an seinen Auftraggeber eine Vertragsstrafe wegen nicht fristgerechter Fertigstellung zu zahlen, so kann er nach der - allerdings umstrittenen - Rechtsprechung des BGH seinen Nachunternehmer nach § 6 Abs. 6 VOB/B in Anspruch nehmen, wenn die Verzögerung auf dessen schuldhafter Verletzung von Vertragspflichten beruht (vgl. BGH, Urteil vom 18.12.1997 - VII ZR 342/96 [z.B. BauR 1998, 330 ff.]; BGH, Urteil vom 25.01.2000 - X ZR 197/97 [z.B. BauR 2000, 1050 ff.];… Ingenstau/Korbion-Döring, a.a.O., Rn. 37 zu § 6 Abs. 6 VOB/B und Rn. 7 zu § 11 Abs. 2 VOB/B, jeweils m.w.N.).