Rechtsprechung
| OLG Düsseldorf, 27.07.2016 - I-22 U 54/16 |
Volltextveröffentlichungen (2)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Kein Endtermin vereinbart: Wann muss das Bauvorhaben fertiggestellt sein?
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse (5)
- mek-law.de (Kurzinformation/Entscheidungsbesprechung)
Kein (wirksamer) Endtermin vereinbart: Wann kommt der Auftragnehmer in Verzug?
- onlineurteile.de (Kurzmitteilung)
Endtermin beim Hausbau - Enthält der Bauvertrag unbestimmte und/oder-Klauseln, ist kein Fertigstellungstermin vereinbart
- anwalt.de (Kurzinformation)
Bauvertrag ohne Fertigstellungstermin - welche Rechte hat der Bauherr?
- dreher-partner.de (Kurzinformation)
Bauvertrag: Verzug des Unternehmers ohne Vereinbarung einer Fertigstellungsfrist
- freier-goetz.de (Kurzinformation)
Kein (wirksamer) Endtermin vereinbart: Wann kommt der Auftragnehmer in Verzug?
Besprechungen u.ä. (3)
- mek-law.de (Kurzinformation/Entscheidungsbesprechung)
Kein (wirksamer) Endtermin vereinbart: Wann kommt der Auftragnehmer in Verzug?
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Kein (wirksamer) Endtermin vereinbart: Wann kommt der Auftragnehmer in Verzug? (IBR 2017, 243)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
"Und/Oder"-Termine sind keine Termine! (IBR 2017, 242)
Verfahrensgang
- LG Krefeld, 14.01.2016 - 3 O 282/14
- OLG Düsseldorf, 23.06.2016 - 22 U 54/16
- OLG Düsseldorf, 27.07.2016 - I-22 U 54/16
Wird zitiert von ... (2) Neu Zitiert selbst (2)
- BVerfG, 18.09.1990 - 2 BvE 2/90
Beitrittsbedingte Grundgesetzänderungen
Auszug aus OLG Düsseldorf, 27.07.2016 - 22 U 54/16
Die Berufung der Klägerin hat indes nach einstimmiger Überzeugung des Senats in der Sache offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg (§ 522 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO; vgl. BVerfG, Beschluss vom 10.10.2001, 2 BvR 1620/01, NJW 2002, 814; BVerfG, Beschluss vom 18.09.1990, 2 BvE 2/90, BVerfGE 82, 316). - BVerfG, 10.10.2001 - 2 BvR 1620/01
Verstoß gegen § 247 StPO als relativer Revisionsgrund - Heilung eines Verstoßes …
Auszug aus OLG Düsseldorf, 27.07.2016 - 22 U 54/16
Die Berufung der Klägerin hat indes nach einstimmiger Überzeugung des Senats in der Sache offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg (§ 522 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO; vgl. BVerfG, Beschluss vom 10.10.2001, 2 BvR 1620/01, NJW 2002, 814; BVerfG, Beschluss vom 18.09.1990, 2 BvE 2/90, BVerfGE 82, 316).
- OLG Saarbrücken, 11.10.2023 - 2 U 196/22
Fertigstellung an Baugenehmigung geknüpft: Kein Verzug ohne Mahnung!
Demgegenüber sind mit "oder" bzw. "und/oder" verknüpfte Sachverhalte in Allgemeinen Geschäftsbedingungen als nicht hinreichend klar zur Bezeichnung des vertraglichen Fertigstellungstermins angesehen worden (vgl. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 27. Juli 2016 - I-22 U 54/16, BeckRS 2016, 116591 Rn. 8;… Werner/Pastor, Der Bauprozess, 17. Aufl. Rn. 2300). - OLG Frankfurt, 17.08.2018 - 21 U 78/17
Umfang der Verpflichtung zur Rechnungsprüfung nach Leistungsphase 8 gem. § 3 Abs. …
Der Unternehmer hat die Herstellung dann in angemessener Zeit zügig zu Ende zu führen und muss Abweichungen von dem auf diese Weise ermittelten Fertigstellungstermin darlegen und ggf. beweisen (…BGH v. 21.10.2003, Az. X ZR 218/01, juris Rz. 12; OLG Düsseldorf v. 27.07.2016, IBR 2017, 243, juris;… OLG Hamburg v. 29.10.2009, Az. 6 U 253/08, juris Rz. 66).