Rechtsprechung
   OLG Frankfurt, 25.09.2015 - 4 U 268/14   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2015,78125
OLG Frankfurt, 25.09.2015 - 4 U 268/14 (https://dejure.org/2015,78125)
OLG Frankfurt, Entscheidung vom 25.09.2015 - 4 U 268/14 (https://dejure.org/2015,78125)
OLG Frankfurt, Entscheidung vom 25. September 2015 - 4 U 268/14 (https://dejure.org/2015,78125)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2015,78125) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichungen (6)

  • Justiz Hessen

    § 642 BGB, VOB/B § 6 Nr. 6
    Bauvertrag: Entschädigungsansprüche für Verzögerungen nach § 642 BGB und § 6 Nr. 6 VOB/B

  • Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)

    Bauvertrag: Entschädigungsansprüche für Verzögerungen nach § 642 BGB und § 6 Nr. 6 VOB/B

  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    BGB § 642 ; VOB/B § 6 Nr. 6

  • rechtsportal.de

    BGB § 631 Abs. 1
    Voraussetzungen des Anspruchs des Auftragnehmers auf Mehrvergütung wegen Behinderung der Bauausführung

  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

    Behinderung und Behinderungsschaden sind konkret darzulegen!

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Besprechungen u.ä.

  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)

    Behinderung und Behinderungsschaden sind konkret darzulegen! (IBR 2018, 554)

Hinweis zu den Links:
Zu grauen Einträgen liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. Sie können diese Links aber nutzen, um die Einträge beispielsweise in Ihre Merkliste aufzunehmen.

Verfahrensgang

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht