Rechtsprechung
   OLG Köln, 30.07.2013 - 24 U 179/11   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2013,63949
OLG Köln, 30.07.2013 - 24 U 179/11 (https://dejure.org/2013,63949)
OLG Köln, Entscheidung vom 30.07.2013 - 24 U 179/11 (https://dejure.org/2013,63949)
OLG Köln, Entscheidung vom 30. Juli 2013 - 24 U 179/11 (https://dejure.org/2013,63949)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2013,63949) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichungen (7)

  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    Voraussetzungen des Anspruchs eines Generalübernehmers auf Fertigstellungsmehrkosten nach vorzeitiger Beendigung des Vertrages

  • rechtsportal.de

    VOB/B § 8 Nr. 3 Ziff. 2
    Voraussetzungen des Anspruchs eines Generalübernehmers auf Fertigstellungsmehrkosten nach vorzeitiger Beendigung des Vertrages

  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

    Umplanung = Behinderung = Fristverlängerung!

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (3)

  • Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei) (Leitsatz)

    Voraussetzungen des Anspruchs eines Generalübernehmers auf Fertigstellungsmehrkosten nach vorzeitiger Beendigung des Vertrages

  • wolterskluwer-online.de (Kurzinformation)

    VOB/B: Umplanungswunsch des Bauherrn verlängert die vereinbarten Ausführungsfristen

  • ra-dp.de (Kurzinformation)

    Ausführungsfristverlängerung nach Umplanung

Besprechungen u.ä. (2)

  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)

    Umplanung = Behinderung = Fristverlängerung! (IBR 2015, 592)

  • ibr-online (Entscheidungsbesprechung)

    Generalübernehmer mit Planungsleistungen in Verzug: Keine Kündigung nach § 5 Abs. 4 VOB/B! (IBR 2015, 595)

Verfahrensgang

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ...

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht