Rechtsprechung
   OLG Köln, 29.12.2016 - I-7 U 131/15   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2016,53203
OLG Köln, 29.12.2016 - I-7 U 131/15 (https://dejure.org/2016,53203)
OLG Köln, Entscheidung vom 29.12.2016 - I-7 U 131/15 (https://dejure.org/2016,53203)
OLG Köln, Entscheidung vom 29. Dezember 2016 - I-7 U 131/15 (https://dejure.org/2016,53203)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2016,53203) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichungen (10)

  • Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)

    Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts wegen Werkmängeln

  • rewis.io
  • baurechtsiegen.de

    Restwerklohn - Aufrechnung mit Mietausfallschaden

  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts wegen Werkmängeln

  • rechtsportal.de

    BGB § 631 Abs. 1 ; BGB § 320
    Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts wegen Werkmängeln

  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

    Auch der vollmachtlose Architekt kann wirksam Fristen setzen!

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Besprechungen u.ä. (4)

  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)

    Mustertür erstellt: Muss der Auftragnehmer weitere Bedenken haben? (IBR 2017, 1007)

  • ibr-online (Entscheidungsbesprechung)

    Mängel führen zu Verzug: Auftraggeber kann Mietausfallschaden geltend machen! (IBR 2017, 185)

  • ibr-online (Entscheidungsbesprechung)

    Auch der vollmachtlose Architekt kann verbindliche Vertragstermine vereinbaren! (IBR 2017, 304)

  • ibr-online (Entscheidungsbesprechung)

    Unter "Profis" gilt Schweigen als Zustimmung! (IBR 2017, 299)

Verfahrensgang

Papierfundstellen

  • BauR 2017, 1386
  • BauR 2017, 923
 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ... (4)Neu Zitiert selbst (5)

  • BGH, 06.04.2000 - VII ZR 199/97

    Umfang des Schadensersatzanspruchs nach § 4 Nr. 7 S. 2 VOB/B

    Auszug aus OLG Köln, 29.12.2016 - 7 U 131/15
    Für diese Fälle enthält § 4 Abs. 7 S. 2 VOB/B eine Spezialregelung zu § 6 Abs. 6 VOB/B, so dass die in dieser Regelung vorgesehenen Beschränkungen des Schadensersatzanspruchs nicht anwendbar sind (BGH NJW-RR 2000, 1260 = NZBau 2000, 422 = BauR 2000, 1189; Kapellmann/Messerschmidt/Merkens, VOB, 5. Aufl., VOB/B § 4 Rdn. 170; Ingenstau/Korbion/Oppler, VOB, 19. Aufl., VOB/B § 4 Abs. 7 Rdn. 34 jew. m.w.N.).
  • BGH, 08.11.2007 - VII ZR 183/05

    Begriff des Werkmangels; Haftung des Unternehmers bei unzureichender

    Auszug aus OLG Köln, 29.12.2016 - 7 U 131/15
    Hierfür gelten folgende Grundsätze (BGHZ 174, 110 Rn. 24 = NJW 2008, 511): Der Rahmen der Prüfungs- und Hinweispflicht und ihre Grenzen ergeben sich aus dem Grundsatz der Zumutbarkeit, wie sie sich nach den besonderen Umständen des Einzelfalls darstellt.
  • OLG Frankfurt, 21.09.2011 - 1 U 154/10

    Kündigung des Bauvertrages wegen unberechtigter Einstellung der Arbeiten

    Auszug aus OLG Köln, 29.12.2016 - 7 U 131/15
    Durch derartige Handlungen geht er für den Auftraggeber keine besonderen Pflichten ein, vielmehr handelt es sich um Maßnahmen zu Gunsten seines Auftraggebers, mit denen er die Änderung der Rechtslage durch Willenserklärungen erst vorbereitet und zur Durchführung des Bauvertrags beiträgt (OLG Frankfurt NZBau 2012, 110, = NJW-RR 2011, 1655 = BauR 2012, 262; Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 5. Teil Rdn. 32; Werner/Pastor, Der Bauprozess, 15. Aufl., Rdn. 1347; ).
  • OLG Köln, 18.11.2015 - 11 U 33/15

    Begriff der Fertigstellung eines Werks

    Auszug aus OLG Köln, 29.12.2016 - 7 U 131/15
    Sie konkretisiert für den Bereich der Werkvertragsrecht den § 320 Abs. 2 BGB, schließt den Rückgriff auf diese Bestimmung aber nicht aus (vgl. OLG Köln v. 18.11.2015 - 11 U 33/15, BeckRS 2016, 15991, Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Revision zurückgewiesen).
  • LG Aachen, 28.07.2015 - 7 O 112/13

    Anspruch des Unternehmers auf Zahlung von Restwerklohn auf Grundlage eines

    Auszug aus OLG Köln, 29.12.2016 - 7 U 131/15
    Auf die Berufung des Beklagten wird das Urteil der 7. Zivilkammer des Landgerichts Aachen vom 28.7.2015 (7 O 112/13) wie folgt abgeändert:.
  • OLG Hamm, 06.12.2022 - 24 U 55/21

    Hinweispflicht; Aufklärungspflicht; Beweiswürdigung; unvollständiger

    Die vereinbarte Beschaffenheit erschöpft sich zwar nicht in dem durch Auslegung zu ermittelnden Leistungssoll, also dem vertraglich festgeschriebenen Leistungsumfang, der durch die vereinbarte Vergütung abgegolten wird; vielmehr wird die Leistungsvereinbarung der Parteien von der Herstellungspflicht des Werkunternehmers überlagert, dem Auftraggeber ein dem Vertragszweck gerecht werdendes, funktionstaugliches Werk zu verschaffen (vgl. BGH, Urteil 08.11.2007 - VII ZR 183/05, NJW 2008, 511; Senat, Urteil 18.09.2008 - 24 U 48/07, BeckRS 2010, 15039; OLG Oldenburg, Urteil vom 21.08.2018 - 2 U 62/18, NJW 2019, 83; OLG Karlsruhe, Urteil vom 11.04.2017 - 8 U 141/14, BeckRS 2017, 151196; OLG Köln, Urteil vom 29.12.2016 - 7 U 131/15, BauR 2017, 1386).
  • OLG Stuttgart, 02.06.2022 - 13 U 9/21

    Werkvertrag: Lieferung von speziell angepassten Fensterläden; Fälligkeit des

    Soweit ersichtlich, ist die Entscheidung, der das OLG Köln (Urteil vom 29.12.2016 - 7 U 131/15, BauR 2017, 1386) gefolgt ist, in der Rechtsprechung bislang singulär geblieben.
  • LSG Niedersachsen-Bremen, 12.10.2015 - L 14 U 314/15
    Auf die Beschwerde des Klägers vom 20. Oktober 2015 wird der Beschluss des Sozialgerichts Oldenburg vom 12. Oktober 2015 geändert und der Streitwert für das erstinstanzliche Verfahren (AZ: S 7 U 131/15) auf 376, 00 EUR festgesetzt.
  • LSG Niedersachsen-Bremen, 20.08.2020 - L 14 U 231/17
    Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhaltes und des übrigen Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Prozessakte, der beigezogenen Prozessakte zu dem Verfahren S 7 U 131/15 des SG Oldenburg und der Verwaltungsakte der Beklagten Bezug genommen, die dem Gericht vorgelegen haben und Gegenstand der Verhandlung und Entscheidung gewesen sind.
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht