Rechtsprechung
   OLG Naumburg, 05.04.2016 - 1 U 115/15   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2016,46054
OLG Naumburg, 05.04.2016 - 1 U 115/15 (https://dejure.org/2016,46054)
OLG Naumburg, Entscheidung vom 05.04.2016 - 1 U 115/15 (https://dejure.org/2016,46054)
OLG Naumburg, Entscheidung vom 05. April 2016 - 1 U 115/15 (https://dejure.org/2016,46054)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2016,46054) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichungen (3)

  • Rechtsprechungsdatenbank Sachsen-Anhalt

    § 5 Nr 4 VOB/B 2006, § 6 Nr 7 VOB/B 2006, § 9 Nr 1 Buchst a VOB/B 2006
    VOB-Vertrag: Kündigung des Auftragnehmers wegen Verzögerung des Baubeginns

  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

    Baubeginn verzögert sich um über drei Monate: Kündigung möglich!

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Besprechungen u.ä.

  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)

    Baubeginn verzögert sich um über drei Monate: Kündigung möglich! (IBR 2017, 130)

Hinweis zu den Links:
Zu grauen Einträgen liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. Sie können diese Links aber nutzen, um die Einträge beispielsweise in Ihre Merkliste aufzunehmen.

Verfahrensgang

Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht