Rechtsprechung
OLG Schleswig, 31.03.2006 - 1 U 162/03 |
Volltextveröffentlichungen (2)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Bauverzögerung: Mietausfallsersatz nur bei grober Fahrlässigkeit
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä. (2)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Bauverzögerung: Ersatz des Mietausfalls nur bei grober Fahrlässigkeit! (IBR 2007, 69)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Nicht bewiesene Änderungsanordnung im Pauschalvertrag: Wie ist abzurechnen? (IBR 2007, 121)
Verfahrensgang
- LG Kiel, 10.10.2003 - 9 O 373/00
- OLG Schleswig, 31.03.2006 - 1 U 162/03
- BGH, 28.09.2006 - VII ZR 92/06
Papierfundstellen
- BauR 2007, 598
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (4)
- OLG Düsseldorf, 18.02.2000 - 22 U 140/99
Darlegungs- und Beweislast bei Verzögerung des Bauvorhabens - Sicherung des …
Auszug aus OLG Schleswig, 31.03.2006 - 1 U 162/03
Darlegungs- und beweisbelastet hierfür ist der Beklagte; die Verschuldensvermutung des § 285 BGB a.F. gilt insoweit nicht (OLG Düsseldorf, NJW-RR 2001, 1028).Vorsatz kommt etwa in Betracht, wenn ein Auftragnehmer von einer Baustelle Leute abzieht, um sie anderweit gewinnbringender einzusetzen; grobe Fahrlässigkeit erfordert eine ungewöhnlich grobe Verletzung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt (OLG Düsseldorf, NJW-RR 2001, 1028).
- BGH, 14.01.1993 - VII ZR 185/91
Verzugsbeginn, Schadensumfang und Mitverschulden bei Zahlungsverzug - Prozessuale …
Auszug aus OLG Schleswig, 31.03.2006 - 1 U 162/03
Die Finanzierungskosten sind jedoch nur für den Verzugszeitraum und auch nur bis zur Höhe der in diesem Zeitraum entgangenen Nettomieteinnahmen erstattungsfähig (BGH NJW-RR 2000, 1186, 1186f; BGH NJW 1993, 2674, 2675f). - BGH, 04.05.2000 - VII ZR 203/98
Begriff des Verzögerungsschadens
Auszug aus OLG Schleswig, 31.03.2006 - 1 U 162/03
Die Finanzierungskosten sind jedoch nur für den Verzugszeitraum und auch nur bis zur Höhe der in diesem Zeitraum entgangenen Nettomieteinnahmen erstattungsfähig (BGH NJW-RR 2000, 1186, 1186f; BGH NJW 1993, 2674, 2675f). - BGH, 28.09.2006 - VII ZR 92/06
Bauverzögerung: Ersatz des Mietausfalls nur bei grober Fahrlässigkeit!
Auszug aus OLG Schleswig, 31.03.2006 - 1 U 162/03
BGH, Beschluss vom 28.09.2006 - VII ZR 92/06 (Nichtzulassungsbeschwerde zurückgewiesen).