Rechtsprechung
OLG Brandenburg, 23.04.2009 - 12 U 111/04 |
Volltextveröffentlichungen (5)
- IWW
- Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Leistungsumfang bei einem Pauschalpreisvertrag; Anpassung des Preises bei Änderung der Raumaufteilung
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
VOB/B § 2 Nr. 5
Leistungsumfang bei einem Pauschalpreisvertrag; Anpassung des Preises bei Änderung der Raumaufteilung - ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
AG verweigert Nachtrag: AN kann Leistung verweigern!
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse
- streifler.de (Kurzinformation)
Leistungsverzeichnis: Leistungsverweigerung bei Streit über Umfang der Tätigkeit kann zu Nachteilen führen
Besprechungen u.ä.
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Auftraggeber verweigert Nachtrag: Auftragnehmer kann Leistung verweigern! (IBR 2009, 567)
Verfahrensgang
- LG Frankfurt/Oder, 29.06.2004 - 31 O 57/03
- OLG Brandenburg, 13.07.2006 - 12 U 111/04
- OLG Brandenburg, 07.09.2006 - 12 U 111/04
- BGH, 13.03.2008 - VII ZR 194/06
- OLG Brandenburg, 23.04.2009 - 12 U 111/04
Papierfundstellen
- NJW-RR 2010, 92
- MDR 2010, 251
- NZBau 2010, 51
- BauR 2009, 1312
Wird zitiert von ... (3) Neu Zitiert selbst (3)
- BGH, 13.03.2008 - VII ZR 194/06
Rechtstellung des Auftragnehmers bei Erteilung eines Bauauftrages aufgrund …
Auszug aus OLG Brandenburg, 23.04.2009 - 12 U 111/04
In diesem Umfang hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 13.03.2008 - VII ZR 194/06 - das Senatsurteil vom 07.09.2006 aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung an den Senat zurückverwiesen. - BGH, 27.11.2003 - VII ZR 346/01
Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer einseitigen Leistungsänderung durch den …
Auszug aus OLG Brandenburg, 23.04.2009 - 12 U 111/04
bb) Mit der Anordnung der Ausführung der geänderten Leistung durch die Beklagte bestand demnach ein Vergütungsanspruch der Klägerin aus § 2 Nr. 5 VOB/B (vgl. BGH BauR 2004, 495 ;… Kniffka in Kniffka/Koebele, Kompendium des Baurechts, 3. Aufl., 5. Teil, Rn. 89). - LG Frankfurt/Oder, 29.06.2004 - 31 O 57/03
Auszug aus OLG Brandenburg, 23.04.2009 - 12 U 111/04
Auf die Berufung der Klägerin wird das am 29. Juni 2004 verkündete Urteil der 1. Kammer für Handelssachen des Landgerichts Frankfurt (Oder), Az.: 31 O 57/03, teilweise abgeändert und insgesamt wie folgt neu gefasst:.
- OLG Düsseldorf, 02.03.2018 - 22 U 71/17
Auftraggeber ignoriert Bedenken: Auftragnehmer kann Arbeiten einstellen!
Daher ist im Zweifel von einem Leistungsverweigerungsrecht (d.h. von Unzumutbarkeit i.S.v. § 242 BGB) auszugehen, wenn der Auftraggeber den Abschluss einer (berechtigten) Nachtragsvereinbarung zu einer von ihm angeordneten Zusatzleistung endgültig verweigert (vgl. BGH, Urteil vom 24.06.2004, VII ZR 271/01, BauR 2004, 1613; vgl. auch OLG Koblenz, Urteil vom 06.11.2014, 6 U 245/14; OLG Brandenburg, Urteil vom 23.04.2009, 12 U 111/04, BauR 2009, 1312; vgl. auch: OLG Frankfurt, Urteil vom 21.09.2011, 1 U 154/10, BauR 2012, 262; OLG Hamm, Urteil vom 22.12.2011, I-21 U 111/10, BauR 2012, 1406;…Vygen/Joussen, a.a.O., Rn 2445 mwN; Kuffer, ZfBR 2004, 110;… Ingenstau u.a.-Keldungs, a.a.O., § 2 Abs. 5, Rn 81 mwN;… Kniffka/Koeble, a.a.O., 5. Teil, Rn 159 mwN in Fn 541/542;… Kniffka/Jansen-von Rintelen, a.a.O., § 631, Rn 1030 ff. mwN).Aber auch für den Fall, dass sich der Auftraggeber über längere Zeit passiv verhält, erscheint die Annahme einer weiteren Vorleistungspflicht des Auftragnehmers ohne eine hinreichende Reaktion des Auftraggebers jedenfalls dann wegen Unzumutbarkeit als ausgeschlossen bzw. ist - andersherum - ausnahmsweise ein Leistungsverweigerungsrecht des Auftragnehmers anzunehmen, wenn die Höhe der streitigen Nachträge im Verhältnis zur Gesamtvergütung einen erheblichen prozentualen Anteil ausmacht (vgl. OLG Brandenburg, Urteil vom 23.04.2009, 12 U 111/04, NJW-RR 2010, 92; OLG Zweibrücken, Urteil vom 20.09.1994, 8 U 214/93, BauR 1995, 251;… Vygen/Joussen, a.a.O., Rn 2446 mwN;… Kniffka/Koeble, a.a.O., 5. Teil, Rn 159 mwN in Fn 545-547/549; Kimmich, BauR 2009, 1494;… Kniffka/Jansen-von Rintelen, a.a.O., § 631, Rn 1030 ff. mwN).
- OLG Düsseldorf, 12.04.2019 - 22 U 62/18
Auftraggeber und Auftragnehmer kündigen: Welche Kündigung beendet den Vertrag?
Da die Klägerin die Erklärungen bzw. das Erklärungsverhalten der Beklagten im Gesprächstermin vom 22.05.2015 als ernsthafte und endgültige Verweigerung des - berechtigten - Nachtrags zur Ampelanlage verstehen durfte, war sie ab dem 26.05.2015 - bis auf Weiteres - zur Einstellung weiterer Vertragsleistungen berechtigt (vgl. BGH, Urteil vom 24.06.2004, VII ZR 271/01, dort Rn 31; OLG Brandenburg, Urteil vom 23.04.2009, 12 U 111/04; Kuffer, ZfBR 2004, 110/116;… Vygen/Joussen, Bauverzögerung und Leistungsänderung, 7. Auflage 2015, Teil A, Rn 684 mwN). - OLG Frankfurt, 21.09.2011 - 1 U 154/10
Kündigung des Bauvertrages wegen unberechtigter Einstellung der Arbeiten
Gesichert ist, dass der Auftragnehmer ein solches Recht hat, wenn der Auftraggeber die Nachtragsforderung dem Grunde nach zu Unrecht ablehnt (vgl. BGH NZBau 2004, 612, 613; 2008, 437, 440; OLG Brandenburg BauR 2009, 1312, 1314; OLG Düsseldorf BauR 1996, 115, 116; NZBau 2002, 276, 277; OLG Frankfurt OLGR 1999, 78, 80; OLG Jena NZBau 2005, 341, 349; BeckOK VOB/B-Kandel, Edition: 8, Stand: 01.05.2011, § 2 Nr. 5 Rn. 88; Jansen, in: Ganten/Jagenburg/Motzke, VOB/B, 2. Auflage 2008, § 2 Nr. 5 Rn. 79; Kapellmann, a. a. O., Rn 205; Kniffka, in: Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 3. Auflage 2008, 5.