Rechtsprechung
OLG Düsseldorf, 23.06.2016 - I-22 U 54/16 |
Zitiervorschläge
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2016,56394) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Volltextveröffentlichungen (2)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Kein Endtermin vereinbart: Wann muss das Bauvorhaben fertiggestellt sein?
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Verfahrensgang
- LG Krefeld, 14.01.2016 - 3 O 282/14
- OLG Düsseldorf, 23.06.2016 - I-22 U 54/16
- OLG Düsseldorf, 27.07.2016 - 22 U 54/16
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (8)
- BGH, 08.03.2001 - VII ZR 470/99
Vertraglich geschuldeter Beginn der Ausführung eines Bauwerks
Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.06.2016 - 22 U 54/16
Der Unternehmer hat die Herstellung in angemessener Zeit zügig zu Ende zu führen (vgl. BGH, Urteil vom 08.03.2001, VII ZR 470/99, BauR 2001, 946; BGH, Urteil vom 22.05.2003, VII ZR 469/01) und muss Abweichungen von dem auf diese Weise ermittelten Fertigstellungstermin darlegen und ggf. beweisen (vgl. BGH, Urteil vom 21.10.2003, X ZR 218/01, BauR 2004, 331;… Kniffka/Koeble, a.a.O., 7. Teil, Rn 4 mwN;… vgl. auch Vygen/Joussen, Bauvertragsrecht nach VOB und BGB, 5. Auflage -, 1738 ff. mwN;… Vygen/Joussen u.a., Bauverzögerung und Leistungsänderung, 6. Auflage 2011, Rn 61 ff./64/167 ff./174 mwN). - BVerfG, 18.09.1990 - 2 BvE 2/90
Beitrittsbedingte Grundgesetzänderungen
Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.06.2016 - 22 U 54/16
Die Berufung der Klägerin hat indes nach einstimmiger Überzeugung des Senats in der Sache offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg (§ 522 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO; vgl. BVerfG, Beschluss vom 10.10.2001, 2 BvR 1620/01, NJW 2002, 814; BVerfG, Beschluss vom 18.09.1990, 2 BvE 2/90, BVerfGE 82, 316). - BGH, 21.10.2003 - X ZR 218/01
Darlegungs- und Beweislast für den Eintritt der Fälligkeit
Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.06.2016 - 22 U 54/16
Der Unternehmer hat die Herstellung in angemessener Zeit zügig zu Ende zu führen (vgl. BGH, Urteil vom 08.03.2001, VII ZR 470/99, BauR 2001, 946; BGH, Urteil vom 22.05.2003, VII ZR 469/01) und muss Abweichungen von dem auf diese Weise ermittelten Fertigstellungstermin darlegen und ggf. beweisen (vgl. BGH, Urteil vom 21.10.2003, X ZR 218/01, BauR 2004, 331;… Kniffka/Koeble, a.a.O., 7. Teil, Rn 4 mwN;… vgl. auch Vygen/Joussen, Bauvertragsrecht nach VOB und BGB, 5. Auflage -, 1738 ff. mwN;… Vygen/Joussen u.a., Bauverzögerung und Leistungsänderung, 6. Auflage 2011, Rn 61 ff./64/167 ff./174 mwN).
- BGH, 10.07.1990 - XI ZR 275/89
Funktion, Reichweite und Kriterien des Transparenzgebots bei Preisnebenabreden
Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.06.2016 - 22 U 54/16
Auch wenn die Transparenzanforderungen des § 307 Abs. 1 Satz 2 BGB nicht überspannt werden dürfen und der AGB-Verwender nicht gleichsam zu einem Kommentar bzw. einer Belehrung verpflichtet ist (vgl. BGH, Urteil vom 10.07.1990, XI ZR 275/89, BGHZ 112, 119), so dass er aus der Gesetzessprache unbestimmte Rechtsbegriffe grundsätzlich übernehmen darf, ist die hier verwendete Formulierung "wenn eine Bauzustandsbesichtigung gemäß § 82 BauO NW durchgeführt werden kann" gleichwohl unzureichend transparent. - BGH, 22.05.2003 - VII ZR 469/01
Voraussetzungen des Verzugs des Unternehmers mit der Fertigstellung des Werks
Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.06.2016 - 22 U 54/16
Der Unternehmer hat die Herstellung in angemessener Zeit zügig zu Ende zu führen (vgl. BGH, Urteil vom 08.03.2001, VII ZR 470/99, BauR 2001, 946; BGH, Urteil vom 22.05.2003, VII ZR 469/01) und muss Abweichungen von dem auf diese Weise ermittelten Fertigstellungstermin darlegen und ggf. beweisen (vgl. BGH, Urteil vom 21.10.2003, X ZR 218/01, BauR 2004, 331;… Kniffka/Koeble, a.a.O., 7. Teil, Rn 4 mwN;… vgl. auch Vygen/Joussen, Bauvertragsrecht nach VOB und BGB, 5. Auflage -, 1738 ff. mwN;… Vygen/Joussen u.a., Bauverzögerung und Leistungsänderung, 6. Auflage 2011, Rn 61 ff./64/167 ff./174 mwN). - BGH, 07.03.2013 - VII ZR 162/12
Unwirksame Vorauszahlungsvereinbarungen bei einem Vertrag über Lieferung und …
Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.06.2016 - 22 U 54/16
Dies gilt - im Hinblick auf die vorstehenden Feststellungen des Senats - insbesondere im Hinblick auf die durch AGB beabsichtigte Fiktion einer Fertigstellung entgegen vertragsrechtlichen Grundsätzen (insbesondere entgegen dem sog. Äquivalenzprinzip; vgl. BGH, Urteil vom 12.06.2001, XI ZR 274/00, NJW 2001, 2635) und darauf beruhenden grundlegenden Normen des allgemeinen bzw. besonderen Schuldrechts (§§ 271, 286, 320, 362, 640, 641 BGB; vgl. BGH, Urteil vom 07.03.-, VII ZR 162/12, NJW -, 1431;… Palandt-Grüneberg, a.a.O., § 307, Rn 32 mwN). - BGH, 12.06.2001 - XI ZR 274/00
Zur Gültigkeitsbefristung von Telefonkarten
Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.06.2016 - 22 U 54/16
Dies gilt - im Hinblick auf die vorstehenden Feststellungen des Senats - insbesondere im Hinblick auf die durch AGB beabsichtigte Fiktion einer Fertigstellung entgegen vertragsrechtlichen Grundsätzen (insbesondere entgegen dem sog. Äquivalenzprinzip; vgl. BGH, Urteil vom 12.06.2001, XI ZR 274/00, NJW 2001, 2635) und darauf beruhenden grundlegenden Normen des allgemeinen bzw. besonderen Schuldrechts (§§ 271, 286, 320, 362, 640, 641 BGB; vgl. BGH, Urteil vom 07.03.-, VII ZR 162/12, NJW -, 1431;… Palandt-Grüneberg, a.a.O., § 307, Rn 32 mwN). - BVerfG, 10.10.2001 - 2 BvR 1620/01
Verstoß gegen § 247 StPO als relativer Revisionsgrund - Heilung eines Verstoßes …
Auszug aus OLG Düsseldorf, 23.06.2016 - 22 U 54/16
Die Berufung der Klägerin hat indes nach einstimmiger Überzeugung des Senats in der Sache offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg (§ 522 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 ZPO; vgl. BVerfG, Beschluss vom 10.10.2001, 2 BvR 1620/01, NJW 2002, 814; BVerfG, Beschluss vom 18.09.1990, 2 BvE 2/90, BVerfGE 82, 316).