Rechtsprechung
OLG Brandenburg, 25.06.2020 - 12 U 59/19 |
Volltextveröffentlichungen (6)
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Verzugsmitteilung ist "andere Anordnung"!
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse (2)
- ferner-alsdorf.de (Kurzinformation)
Auftraggeber verschiebt Baubeginn: Was ist mit den Mehrkosten?
- Wolters Kluwer (Kurzinformation)
Mehrvergütungsansprüche des Unternehmers aufgrund Bauzeitverschiebung
Besprechungen u.ä.
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Verzugsmitteilung ist "andere Anordnung"! (IBR 2020, 394)
Verfahrensgang
- LG Frankfurt/Oder, 22.03.2019 - 12 O 281/17
- OLG Brandenburg, 25.06.2020 - 12 U 59/19
Papierfundstellen
- NZBau 2021, 106
Wird zitiert von ... (3) Neu Zitiert selbst (7)
- BGH, 26.04.2018 - VII ZR 81/17
Bauvertrag mit öffentlichem Auftraggeber: Anspruch auf Ersatz von nach …
Auszug aus OLG Brandenburg, 25.06.2020 - 12 U 59/19
Aus diesem Grund ist in Rechtsprechung und Literatur anerkannt, dass die Verzugsmitteilung eines Bestellers an den Unternehmer - wie hier - eine Leistungsänderung nach § 2 Abs. 5 VOB/B sein kann (KG Berlin…, Urteil vom 22. Juni 2018 - 7 U 111/17 -, Rn. 33ff;… Urteil vom 29. Januar 2019 - 21 U 122/18 -, Rn. 160f, juris; OLG Düsseldorf, Urteil vom 27. Juni 1995 - 21 U 219/94 -, NJW-RR 1996, 730, 731; OLG Hamm…, Urteil vom 12.04.2011 - 24 U 29/09 -, Rn. 51, juris; vgl. auch BGH, Urteil vom 26. April 2018 - VII ZR 81/17 -, Rn. 16, juris;… vgl. zum Streitstand Kniffka in Kniffka/Koeble u.a., Kompendium des Baurechts, 5. Aufl., Rnrn.Die Grundsätze des vereinbarten § 6 Abs. 3 und 4 VOB/B sind sinngemäß anzuwenden (vgl. BGH
, Urteil vom 26. April 2018 - VII ZR 81/17 -, Rn. 16, juris;… Kniffka, a.a.O., Rn. 186). - KG, 22.06.2018 - 7 U 111/17
Sicherung eines baurechtlichen Vergütungsanspruchs durch Bauhandwerkersicherung
Auszug aus OLG Brandenburg, 25.06.2020 - 12 U 59/19
Aus diesem Grund ist in Rechtsprechung und Literatur anerkannt, dass die Verzugsmitteilung eines Bestellers an den Unternehmer - wie hier - eine Leistungsänderung nach § 2 Abs. 5 VOB/B sein kann (KG Berlin, Urteil vom 22. Juni 2018 - 7 U 111/17 -, Rn. 33ff; Urteil vom 29. Januar 2019 - 21 U 122/18 -, Rn. 160f, juris; OLG Düsseldorf, Urteil vom 27. Juni 1995 - 21 U 219/94 -, NJW-RR 1996, 730, 731; OLG Hamm, Urteil vom 12.04.2011 - 24 U 29/09 -, Rn. 51, juris; vgl. auch BGH, Urteil vom 26. April 2018 - VII ZR 81/17 -, Rn. 16, juris; vgl. zum Streitstand Kniffka in Kniffka/Koeble u.a., Kompendium des Baurechts, 5. Aufl., Rnrn. - KG, 29.01.2019 - 21 U 122/18
VOB-Vertrag: Entschädigungsanspruch des Werkunternehmers bei Mitwirkungsverzug …
Auszug aus OLG Brandenburg, 25.06.2020 - 12 U 59/19
Aus diesem Grund ist in Rechtsprechung und Literatur anerkannt, dass die Verzugsmitteilung eines Bestellers an den Unternehmer - wie hier - eine Leistungsänderung nach § 2 Abs. 5 VOB/B sein kann (KG Berlin, Urteil vom 22. Juni 2018 - 7 U 111/17 -, Rn. 33ff; Urteil vom 29. Januar 2019 - 21 U 122/18 -, Rn. 160f, juris; OLG Düsseldorf, Urteil vom 27. Juni 1995 - 21 U 219/94 -, NJW-RR 1996, 730, 731; OLG Hamm, Urteil vom 12.04.2011 - 24 U 29/09 -, Rn. 51, juris; vgl. auch BGH, Urteil vom 26. April 2018 - VII ZR 81/17 -, Rn. 16, juris; vgl. zum Streitstand Kniffka in Kniffka/Koeble u.a., Kompendium des Baurechts, 5. Aufl., Rnrn.
- BGH, 28.10.1999 - VII ZR 393/98
Vertragstreues Verhaltes beim VOB/B -Vertrag
Auszug aus OLG Brandenburg, 25.06.2020 - 12 U 59/19
Ihren Ausdruck haben sie in der VOB/B insbesondere in den Regelungen des § 2 Nr. 5 und Nr. 6 gefunden (BGH, Urteil vom 28. Oktober 1999 - VII ZR 393/98 -, BGHZ 143, 89-95, Rn. 30). - BGH, 22.07.2010 - VII ZR 213/08
Auslegung des Zuschlags nach einem verzögerten Vergabeverfahren
Auszug aus OLG Brandenburg, 25.06.2020 - 12 U 59/19
Auch für eine Wettbewerbsverzerrung bleibt hier kein Raum (vgl. BGH, Urteil vom 22. Juli 2010 - VII ZR 213/08 -, BGHZ 186, 295-314, Rn. 32). - OLG Düsseldorf, 27.06.1995 - 21 U 219/94
Unberechtigte Weigerung des Auftraggebers zur Anpassung der Vergütung des …
Auszug aus OLG Brandenburg, 25.06.2020 - 12 U 59/19
Aus diesem Grund ist in Rechtsprechung und Literatur anerkannt, dass die Verzugsmitteilung eines Bestellers an den Unternehmer - wie hier - eine Leistungsänderung nach § 2 Abs. 5 VOB/B sein kann (KG Berlin, Urteil vom 22. Juni 2018 - 7 U 111/17 -, Rn. 33ff; Urteil vom 29. Januar 2019 - 21 U 122/18 -, Rn. 160f, juris; OLG Düsseldorf, Urteil vom 27. Juni 1995 - 21 U 219/94 -, NJW-RR 1996, 730, 731; OLG Hamm, Urteil vom 12.04.2011 - 24 U 29/09 -, Rn. 51, juris; vgl. auch BGH, Urteil vom 26. April 2018 - VII ZR 81/17 -, Rn. 16, juris; vgl. zum Streitstand Kniffka in Kniffka/Koeble u.a., Kompendium des Baurechts, 5. Aufl., Rnrn. - OLG Hamm, 12.04.2011 - 24 U 29/09
Ansprüche auf Mehrvergütung wegen Verlängerung der Bauzeit
Auszug aus OLG Brandenburg, 25.06.2020 - 12 U 59/19
Aus diesem Grund ist in Rechtsprechung und Literatur anerkannt, dass die Verzugsmitteilung eines Bestellers an den Unternehmer - wie hier - eine Leistungsänderung nach § 2 Abs. 5 VOB/B sein kann (KG Berlin, Urteil vom 22. Juni 2018 - 7 U 111/17 -, Rn. 33ff; Urteil vom 29. Januar 2019 - 21 U 122/18 -, Rn. 160f, juris; OLG Düsseldorf, Urteil vom 27. Juni 1995 - 21 U 219/94 -, NJW-RR 1996, 730, 731; OLG Hamm, Urteil vom 12.04.2011 - 24 U 29/09 -, Rn. 51, juris; vgl. auch BGH, Urteil vom 26. April 2018 - VII ZR 81/17 -, Rn. 16, juris; vgl. zum Streitstand Kniffka in Kniffka/Koeble u.a., Kompendium des Baurechts, 5. Aufl., Rnrn.
- OLG Brandenburg, 12.05.2022 - 12 U 141/21
Vergütungsansprüche aus Nachtragsforderungen für ein Bauvorhaben; Höhe eines …
Wie der Senat bereits entschieden hat (Urteil vom 25.06.2020 - 12 U 59/19, veröffentlicht unter anderen im BauR 2020, 1943 und in juris), beruht der Mehrvergütungsanspruch nicht auf einer etwaig nicht auskömmlichen Kalkulation oder der Erwartung der Klägerin, aufgrund der gewonnenen Baustoffe einen Gewinn zu erwirtschaften.Es ist kein Grund ersichtlich, warum sich die Beklagte hierauf nach Treu und Glauben nicht einlassen müsste (vgl. Senat, Urteil vom 25.06.2020 a.a.O).
- OLG Hamburg, 27.11.2020 - 8 U 7/20
Vorunternehmer in Verzug: Kein Nachtrag für höhere Lohn- und Materialkosten!
Selbst wenn man der Meinung folgt, dass sogar schon in einer bloßen Verzugsmitteilung eines Bestellers an einen Unternehmer dahingehend, dass mit der Bauleistung noch nicht begonnen werden kann, die Anordnung einer Leistungsänderung nach § 2 Abs. 5 VOB/B liegen könnte (so jüngst etwa OLG Brandenburg, Urteil vom 25. Juni 2020 - 12 U 59/19), so ist nicht einmal eine solche Mitteilung durch ein vertretungsberechtigtes Organ der Beklagten an die Klägerin vorgetragen. - OLG Hamburg, 07.12.2020 - 8 U 7/20
Pauschalpreisvertrag für ein Einzelgewerk: Mehrvergütungsanspruch wegen …
Selbst wenn man der Meinung folgt, dass sogar schon in einer bloßen Verzugsmitteilung eines Bestellers an einen Unternehmer dahingehend, dass mit der Bauleistung noch nicht begonnen werden kann, die Anordnung einer Leistungsänderung nach § 2 Abs. 5 VOB/B liegen könnte (so jüngst etwa OLG Brandenburg, Urteil vom 25. Juni 2020 - 12 U 59/19 -, Rn. 34, juris m.w.N.), so ist nicht einmal eine solche Mitteilung durch ein vertretungsberechtigtes Organ der Beklagten an die Klägerin vorgetragen.