Rechtsprechung
OLG Naumburg, 09.12.2021 - 2 U 16/21 |
Volltextveröffentlichungen (5)
- openjur.de
- Rechtsprechungsdatenbank Sachsen-Anhalt
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
TÜP Klietz 1. Eine Kündigung des Bauvertrages aus einem wichtigen Grund i.S.v. § 8 Abs. 3 Nr. 1 VOB/B 2012 kann nicht auf einen Verzug mit der Vollendung der Ausführung gestützt werden, wenn der ursprünglich verbindlich vereinbarte Fertigstellungstermin wegen erheblicher ...
- rechtsportal.de
Anspruch auf Restwerklohn für Leistungen zur Herstellung lufttechnischer Anlagen Kündigung eines Bauvertrages Durch eine Ersatzvornahme entstandene Mehrkosten Obsoleter Fertigstellungstermin wegen erheblicher Verzögerungen des Beginns einer Ausführung Vereinbarung einer ...
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Leistung nach Unterbrechung nicht wieder aufgenommen: Kündigung möglich?
Besprechungen u.ä. (2)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Leistung nach Unterbrechung nicht wieder aufgenommen: Kündigung möglich? (IBR 2022, 342)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Leistung nach Unterbrechung nicht wieder aufgenommen: Kündigung möglich? (IBR 2022, 395)
Verfahrensgang
- LG Magdeburg, 19.01.2021 - 9 O 1183/19
- OLG Naumburg, 09.12.2021 - 2 U 16/21
- BGH - VII ZR 2/22 (anhängig)
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (4)
- BGH, 16.05.2018 - VII ZR 260/16
Wer die Arbeiten einstellt, spielt mit dem Feuer!
Auszug aus OLG Naumburg, 09.12.2021 - 2 U 16/21
Der Auftragnehmer gerät auch dann in Verzug, wenn der Auftraggeber ihm fruchtlos eine angemessene Frist zur Weiterarbeit oder zur Wiederaufnahme von Arbeiten setzt; in der Aufforderung liegt dann die verzugsbegründende Mahnung (vgl. OLG Dresden, Urteil v. 27.09.2016, 6 U 564/16, in juris Rz. 45, nachgehend BGH, Beschluss v. 16.05.2018, VII ZR 260/16). - BGH, 25.11.1999 - VII ZR 468/98
Mehrkosten der Fertigstellung
Auszug aus OLG Naumburg, 09.12.2021 - 2 U 16/21
Dazu gehört in der Regel die Darlegung der betroffenen Leistungspositionen, eine Gegenüberstellung der mit dem Auftragnehmer vereinbarten und der mit dem Drittunternehmen vereinbarten Vergütung, der Vortrag des tatsächlichen Aufmaßes und die Berechnung der Differenz aus der hypothetischen Vergütung für den Auftragnehmer ohne Entziehung des Auftrags und der tatsächlich zu zahlenden Vergütung an den Drittunternehmer (vgl. nur BGH, Urteil v. 15.11.1999, VII ZR 468/98, BauR 2000, 571, in juris Rz. 8). - OLG München, 16.05.2014 - 27 U 1002/14
Terminkritische Baustelle: Fehlende Kooperation führt zur Kündigung!
Auszug aus OLG Naumburg, 09.12.2021 - 2 U 16/21
Ein wichtiger Grund i.S.d. § 8 Abs. 3 VOB/B 2012 ist auch gegeben, wenn der Auftragnehmer trotz Aufforderung an keiner Baubesprechung teilnimmt (vgl. OLG München, Beschluss v. 16.05.2014, 27 U 1002/14- OLG Dresden, 27.09.2016 - 6 U 564/16
Wer die Arbeiten einstellt, spielt mit dem Feuer!
Auszug aus OLG Naumburg, 09.12.2021 - 2 U 16/21
Der Auftragnehmer gerät auch dann in Verzug, wenn der Auftraggeber ihm fruchtlos eine angemessene Frist zur Weiterarbeit oder zur Wiederaufnahme von Arbeiten setzt; in der Aufforderung liegt dann die verzugsbegründende Mahnung (vgl. OLG Dresden, Urteil v. 27.09.2016, 6 U 564/16, in juris Rz. 45, nachgehend BGH, Beschluss v. 16.05.2018, VII ZR 260/16). - OLG Dresden, 27.09.2016 - 6 U 564/16
Rechtsprechung
OLG Düsseldorf, 18.11.2021 - 2 U 16/21 |
Volltextveröffentlichungen (6)
- rechtsportal.de
- rechtsportal.de
Feststellung der Nichtberechtigung zur Ausübung oder Gewährung von Lizenzrechten Auslegung eines Lizenzvertrages nach allgemeinen Regeln Eintritt eines Insolvenzfalls
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Verfahrensgang
- LG Düsseldorf, 23.03.2021 - 4a O 61/20
- OLG Düsseldorf, 18.11.2021 - 2 U 16/21
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (10)
- BGH, 17.01.1997 - V ZR 285/95
Geltendmachung eines Verzugsschadens neben dem Nichterfüllungsschaden; …
Auszug aus OLG Düsseldorf, 18.11.2021 - 2 U 16/21
Solche außerhalb des eigentlichen Vertrages liegenden Umstände können im Rahmen der Auslegung ebenfalls berücksichtigt werden, soweit sich daraus Rückschlüsse für den Zeitpunkt des Vertragsschlusses ergeben (vgl. BGH, NJW 1997, 1231, 1232; GRUR 2002, 532, 533 - Unikatrahmen). - BGH, 14.03.1978 - VI ZR 68/76
Sachentscheidung des Revisionsgerichts über eine vom Berufungsgericht als …
Auszug aus OLG Düsseldorf, 18.11.2021 - 2 U 16/21
Dem steht der Vorrang der Prozessvoraussetzungen ausnahmsweise nicht entgegen, weil es sich bei dem Feststellungsinteresse nur im Fall eines stattgebenden Urteils um eine echte Prozessvoraussetzung handelt (vgl. BGH, NJW 1978, 2031, 2032; NJW 2018, 227, 229;… MüKo ZPO-Becker-Eberhard, 6. Aufl., § 256 Rz. 38;… Musielak/Voit-Foerste, 18. Aufl., § 256 Rz. 7). - BGH, 07.02.2002 - I ZR 304/99
Unikatrahmen
Auszug aus OLG Düsseldorf, 18.11.2021 - 2 U 16/21
Solche außerhalb des eigentlichen Vertrages liegenden Umstände können im Rahmen der Auslegung ebenfalls berücksichtigt werden, soweit sich daraus Rückschlüsse für den Zeitpunkt des Vertragsschlusses ergeben (vgl. BGH, NJW 1997, 1231, 1232; GRUR 2002, 532, 533 - Unikatrahmen).
- BGH, 10.10.2002 - I ZR 193/00
"Filmauswertungspflicht"; Pflichten des Filmverleihers
Auszug aus OLG Düsseldorf, 18.11.2021 - 2 U 16/21
Es steht im Einklang mit dem Gebot der nach beiden Seiten hin interessengerechten Auslegung (vgl. BGH, NJW 2001, 2535, 2536; GRUR 2002, 280, 281 - Rücktrittsfrist; GRUR 2003, 173, 175 - Filmauswertungspflicht; NJW-RR 2003, 1053, 1054;… GRUR 2011, 946 Rz. 18 - KD) und der Berücksichtigung des durch die Parteien beabsichtigten Zwecks des Vertrages (…BGH, GRUR 2011, 946 Rz. 18 - KD). - BGH, 27.03.2001 - VI ZR 12/00
Verjährungsbeginn bei einem Teilungsabkommen
Auszug aus OLG Düsseldorf, 18.11.2021 - 2 U 16/21
Es steht im Einklang mit dem Gebot der nach beiden Seiten hin interessengerechten Auslegung (vgl. BGH, NJW 2001, 2535, 2536; GRUR 2002, 280, 281 - Rücktrittsfrist; GRUR 2003, 173, 175 - Filmauswertungspflicht; NJW-RR 2003, 1053, 1054;… GRUR 2011, 946 Rz. 18 - KD) und der Berücksichtigung des durch die Parteien beabsichtigten Zwecks des Vertrages (…BGH, GRUR 2011, 946 Rz. 18 - KD). - BGH, 17.03.2011 - I ZR 93/09
KD
Auszug aus OLG Düsseldorf, 18.11.2021 - 2 U 16/21
Es steht im Einklang mit dem Gebot der nach beiden Seiten hin interessengerechten Auslegung (vgl. BGH, NJW 2001, 2535, 2536; GRUR 2002, 280, 281 - Rücktrittsfrist; GRUR 2003, 173, 175 - Filmauswertungspflicht; NJW-RR 2003, 1053, 1054; GRUR 2011, 946 Rz. 18 - KD) und der Berücksichtigung des durch die Parteien beabsichtigten Zwecks des Vertrages (BGH, GRUR 2011, 946 Rz. 18 - KD). - BGH, 09.05.2003 - V ZR 240/02
Auslegung eines Grundstücksübertragungsvertrages
Auszug aus OLG Düsseldorf, 18.11.2021 - 2 U 16/21
Es steht im Einklang mit dem Gebot der nach beiden Seiten hin interessengerechten Auslegung (vgl. BGH, NJW 2001, 2535, 2536; GRUR 2002, 280, 281 - Rücktrittsfrist; GRUR 2003, 173, 175 - Filmauswertungspflicht; NJW-RR 2003, 1053, 1054;… GRUR 2011, 946 Rz. 18 - KD) und der Berücksichtigung des durch die Parteien beabsichtigten Zwecks des Vertrages (…BGH, GRUR 2011, 946 Rz. 18 - KD). - BGH, 18.10.2001 - I ZR 91/99
Rücktrittsfrist; Verwirkung von Gestaltungsrechten
Auszug aus OLG Düsseldorf, 18.11.2021 - 2 U 16/21
Es steht im Einklang mit dem Gebot der nach beiden Seiten hin interessengerechten Auslegung (vgl. BGH, NJW 2001, 2535, 2536; GRUR 2002, 280, 281 - Rücktrittsfrist; GRUR 2003, 173, 175 - Filmauswertungspflicht; NJW-RR 2003, 1053, 1054;… GRUR 2011, 946 Rz. 18 - KD) und der Berücksichtigung des durch die Parteien beabsichtigten Zwecks des Vertrages (…BGH, GRUR 2011, 946 Rz. 18 - KD). - BGH, 10.10.2017 - XI ZR 456/16
Revisionszulassung: Einschränkung der Prüfungskompetenz des Revisionsgerichts …
Auszug aus OLG Düsseldorf, 18.11.2021 - 2 U 16/21
Dem steht der Vorrang der Prozessvoraussetzungen ausnahmsweise nicht entgegen, weil es sich bei dem Feststellungsinteresse nur im Fall eines stattgebenden Urteils um eine echte Prozessvoraussetzung handelt (vgl. BGH, NJW 1978, 2031, 2032; NJW 2018, 227, 229;… MüKo ZPO-Becker-Eberhard, 6. Aufl., § 256 Rz. 38;… Musielak/Voit-Foerste, 18. Aufl., § 256 Rz. 7). - LG Düsseldorf, 23.03.2021 - 4a O 61/20
Lizenzberechtigung
Auszug aus OLG Düsseldorf, 18.11.2021 - 2 U 16/21
Die Klägerin beantragt , das Urteil des Landgerichts Düsseldorf, Az. 4a O 61/20 vom 23.03.2021 abzuändern und.
Rechtsprechung
BSG, 18.08.2021 - B 2 U 16/21 R |
Volltextveröffentlichung
- juris (Volltext/Leitsatz)
Verfahrensgang
- SG Düsseldorf, 15.06.2020 - S 14 U 5/20
- LSG Nordrhein-Westfalen, 21.06.2021 - L 10 U 303/20
- BSG, 18.08.2021 - B 2 U 16/21 R
- BSG, 18.08.2021 - B 2 U 129/21 B
Rechtsprechung
OLG Brandenburg, 24.08.2021 - 2 U 16/21 |
Volltextveröffentlichungen (4)
- Entscheidungsdatenbank Brandenburg
- rechtsportal.de
- rechtsportal.de
Rechte des Käufers eines vom sog. Diesel-Abgasskandal betroffenen Pkw Haftung der Bundesrepublik Deutschland wegen unterbliebener bzw. unvollständige Umsetzung der Richtlinie 2007/46/EG Drittbezogenheit der Schutzwirkung der Richtlinie
- juris (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse
- Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei) (Leitsatz)
Rechte des Käufers eines vom sog. Diesel-Abgasskandal betroffenen Pkw; Haftung der Bundesrepublik Deutschland wegen unterbliebener bzw. unvollständige Umsetzung der Richtlinie 2007/46/EG; Drittbezogenheit der Schutzwirkung der Richtlinie
Verfahrensgang
- LG Cottbus, 03.03.2021 - 3 O 190/19
- OLG Brandenburg, 24.08.2021 - 2 U 16/21
Wird zitiert von ... Neu Zitiert selbst (14)
- BGH, 25.05.2020 - VI ZR 252/19
Schadensersatzklage im sogenannten "Dieselfall" gegen die VW AG überwiegend …
Auszug aus OLG Brandenburg, 24.08.2021 - 2 U 16/21
Das Interesse, nicht zur Eingehung einer ungewollten Verbindlichkeit veranlasst zu werden und auch weitere Folgen dieses Entschlusses tragen zu müssen, liegt aber weder im Aufgabenbereich noch auch nur im Ziel der genannten Normen (BGH, Urteil vom 25.05.2020 - VI ZR 252/19 - BGHZ 225, 316, Rn. 74 ff.;… Urteil vom 30.07.2020 - VI ZR 5/20 - NJW 2020, 2798, Rn. 13, 15; OLG Oldenburg, Beschlüsse vom 13.08.2020 und 06.10.2020 - 6 U 4/20 - Anlagen MWP 5 und 6, Blatt 405 ff. d.A.; OLG München, Beschlüsse vom 25.08.2020 - 1 U 3827/20 - Anlagen MWP 7, Blatt 430 ff. d.A.; KG, Beschluss vom 03.11.2020 - 9 U 1033/20 - BeckRS 2020, 45967).Vielmehr wurde das Kraftfahrtbundesamt, soweit es die betreffenden Typgenehmigungen erteilt hat, durch die Fahrzeughersteller arglistig getäuscht (vgl. BGH, Urteil vom 25.05.2020 - VI ZR 252/19 - BGHZ 225, 316, Rn. 25).
- OLG Köln, 14.08.2020 - 6 U 4/20
Wettbewerbsrecht/Verfahrensrecht: Dairygold
Auszug aus OLG Brandenburg, 24.08.2021 - 2 U 16/21
Das Interesse, nicht zur Eingehung einer ungewollten Verbindlichkeit veranlasst zu werden und auch weitere Folgen dieses Entschlusses tragen zu müssen, liegt aber weder im Aufgabenbereich noch auch nur im Ziel der genannten Normen (BGH…, Urteil vom 25.05.2020 - VI ZR 252/19 - BGHZ 225, 316, Rn. 74 ff.;… Urteil vom 30.07.2020 - VI ZR 5/20 - NJW 2020, 2798, Rn. 13, 15; OLG Oldenburg, Beschlüsse vom 13.08.2020 und 06.10.2020 - 6 U 4/20 - Anlagen MWP 5 und 6, Blatt 405 ff. d.A.; OLG München, Beschlüsse vom 25.08.2020 - 1 U 3827/20 - Anlagen MWP 7, Blatt 430 ff. d.A.; KG, Beschluss vom 03.11.2020 - 9 U 1033/20 - BeckRS 2020, 45967).Die von der Beklagten unstreitig vorgesehenen Sanktionen für die in Rede stehenden Verstöße sind - auch mit Blick auf gegebenenfalls daneben einschlägige allgemeine straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Folgen - nicht offenkundig ungeeignet (so zutreffend OLG Oldenburg, Beschlüsse vom 13.08.2020 und 06.10.2020 - 6 U 4/20 - a.a.O.; KG…, Beschluss vom 03.11.2020 - 9 U 1033/20 - a.a.O.).
- KG, 03.11.2020 - 9 U 1033/20
Haftung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber Käufern vom sogenannten …
Auszug aus OLG Brandenburg, 24.08.2021 - 2 U 16/21
Das Interesse, nicht zur Eingehung einer ungewollten Verbindlichkeit veranlasst zu werden und auch weitere Folgen dieses Entschlusses tragen zu müssen, liegt aber weder im Aufgabenbereich noch auch nur im Ziel der genannten Normen (BGH…, Urteil vom 25.05.2020 - VI ZR 252/19 - BGHZ 225, 316, Rn. 74 ff.;… Urteil vom 30.07.2020 - VI ZR 5/20 - NJW 2020, 2798, Rn. 13, 15; OLG Oldenburg, Beschlüsse vom 13.08.2020 und 06.10.2020 - 6 U 4/20 - Anlagen MWP 5 und 6, Blatt 405 ff. d.A.; OLG München, Beschlüsse vom 25.08.2020 - 1 U 3827/20 - Anlagen MWP 7, Blatt 430 ff. d.A.; KG, Beschluss vom 03.11.2020 - 9 U 1033/20 - BeckRS 2020, 45967).Die von der Beklagten unstreitig vorgesehenen Sanktionen für die in Rede stehenden Verstöße sind - auch mit Blick auf gegebenenfalls daneben einschlägige allgemeine straf- und ordnungswidrigkeitenrechtliche Folgen - nicht offenkundig ungeeignet (…so zutreffend OLG Oldenburg, Beschlüsse vom 13.08.2020 und 06.10.2020 - 6 U 4/20 - a.a.O.; KG, Beschluss vom 03.11.2020 - 9 U 1033/20 - a.a.O.).
- EuGH, 05.03.1996 - C-46/93
Brasserie du pêcheur / Bundesrepublik Deutschland und The Queen / Secretary of …
Auszug aus OLG Brandenburg, 24.08.2021 - 2 U 16/21
Dieser setzt voraus, dass der in Anspruch genommene Mitgliedstaat gegen eine Norm des Unionsrechts verstoßen hat, die bezweckt, dem Einzelnen Rechte zu verleihen, dass der Verstoß hinreichend qualifiziert ist und dass zwischen diesem Verstoß und dem Schaden des Einzelnen ein unmittelbarer Kausalzusammenhang besteht (EuGH, Urteil vom 05.03.1996 - C-46/93 und C-48/93 - Brasserie du Pêcheur und Factortame, Slg. 1996, I-1131, NJW 1996, 1267, Rn. 51;… Urteil vom 24.03.2009 - C-445/06 - Danske Slagterier, Slg. 2009, I-2168, NVwZ 2009, 771, Rn. 20; BGH, Urteil vom 24.10.1996 - III ZR 127/91 - BGHZ 134, 30; Urteil vom 12.05.2011 - III ZR 59/10 - BGHZ 189, 365; BGH, Urteil vom 17.01.2019 - III ZR 209/17 - NJW-RR 2019, 528).Jedenfalls ist ein Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht offenkundig qualifiziert, wenn er trotz des Erlasses eines Urteils, in dem der zur Last gelegte Verstoß festgestellt wird, oder eines Urteils im Vorabentscheidungsverfahren oder aber einer gefestigten einschlägigen Rechtsprechung des Gerichtshofes, aus denen sich die Pflichtwidrigkeit des fraglichen Verhaltens ergibt, fortbestanden hat (EuGH, Urteil vom 05.03.1996 - C-46/93 und C-48/93 - a.a.O., Rn. 55 ff.).
- BGH, 24.10.1996 - III ZR 127/91
Amtshaftung der Bundesrepublik Deutschland für legislatives Unterlassen
Auszug aus OLG Brandenburg, 24.08.2021 - 2 U 16/21
Ein Amtshaftungsanspruch nach § 839 Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG scheidet schon deshalb aus, weil das der Beklagten vorgeworfene Unterlassen bzw. das unzureichende Tätigwerden des Gesetzgebers keine drittgerichteten Amtspflichten im Sinne des § 839 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG zu Lasten des Klägers oder anderer Fahrzeugerwerber verletzen konnte (vgl. BGH, Urteil vom 24.10.1996 - III ZR 127/91 - BGHZ 134, 30, Rn. 9;… Dörr, in: Beck-Online Großkommentar, Stand 01.10.2020, § 839 BGB, Rn. 290 f.).Dieser setzt voraus, dass der in Anspruch genommene Mitgliedstaat gegen eine Norm des Unionsrechts verstoßen hat, die bezweckt, dem Einzelnen Rechte zu verleihen, dass der Verstoß hinreichend qualifiziert ist und dass zwischen diesem Verstoß und dem Schaden des Einzelnen ein unmittelbarer Kausalzusammenhang besteht (EuGH…, Urteil vom 05.03.1996 - C-46/93 und C-48/93 - Brasserie du Pêcheur und Factortame, Slg. 1996, I-1131, NJW 1996, 1267, Rn. 51;… Urteil vom 24.03.2009 - C-445/06 - Danske Slagterier, Slg. 2009, I-2168, NVwZ 2009, 771, Rn. 20; BGH, Urteil vom 24.10.1996 - III ZR 127/91 - BGHZ 134, 30; Urteil vom 12.05.2011 - III ZR 59/10 - BGHZ 189, 365; BGH, Urteil vom 17.01.2019 - III ZR 209/17 - NJW-RR 2019, 528).
- LG Cottbus, 03.03.2021 - 3 O 190/19
Auszug aus OLG Brandenburg, 24.08.2021 - 2 U 16/21
Der Senat beabsichtigt, die Berufung des Klägers gegen das am 03.03.2021 verkündete Urteil der 3. Zivilkammer des Landgerichts Cottbus, Az. 3 O 190/19, gemäß § 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen.unter Abänderung des am 03.03.2021 verkündeten Urteils des Landgerichts Cottbus - 3 O 190/19 - wie folgt zu erkennen:.
- BGH, 17.01.2019 - III ZR 209/17
Unionsrechtlicher Staatshaftungsanspruch: Verstoß der Bundesrepublik Deutschland …
Auszug aus OLG Brandenburg, 24.08.2021 - 2 U 16/21
Dieser setzt voraus, dass der in Anspruch genommene Mitgliedstaat gegen eine Norm des Unionsrechts verstoßen hat, die bezweckt, dem Einzelnen Rechte zu verleihen, dass der Verstoß hinreichend qualifiziert ist und dass zwischen diesem Verstoß und dem Schaden des Einzelnen ein unmittelbarer Kausalzusammenhang besteht (EuGH…, Urteil vom 05.03.1996 - C-46/93 und C-48/93 - Brasserie du Pêcheur und Factortame, Slg. 1996, I-1131, NJW 1996, 1267, Rn. 51;… Urteil vom 24.03.2009 - C-445/06 - Danske Slagterier, Slg. 2009, I-2168, NVwZ 2009, 771, Rn. 20; BGH, Urteil vom 24.10.1996 - III ZR 127/91 - BGHZ 134, 30; Urteil vom 12.05.2011 - III ZR 59/10 - BGHZ 189, 365; BGH, Urteil vom 17.01.2019 - III ZR 209/17 - NJW-RR 2019, 528). - OLG Brandenburg, 11.01.2021 - 2 U 102/20
Rechte des Käufers eines vom sog. Diesel-Abgasskandal betroffenen Pkw; …
Auszug aus OLG Brandenburg, 24.08.2021 - 2 U 16/21
Diesbezüglich verbleibt der Senat bei seiner im Beschluss vom 11.01.2021 im Verfahren 2 U 102/20 und im Beschluss vom 28.04.2021 im Verfahren 2 U 11/21 dargelegten Einschätzung. - EuGH, 04.10.2018 - C-668/16
Kommission / Deutschland - Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats - Richtlinie …
Auszug aus OLG Brandenburg, 24.08.2021 - 2 U 16/21
Insbesondere Art. 46 der Richtlinie 2007/46/EG soll gewährleisten, dass der Käufer eines Fahrzeugs im Besitz einer Übereinstimmungsbescheinigung ist, die es ihm erlaubt, das Fahrzeug gemäß Anhang IX dieser Richtlinie in jedem Mitgliedstaat zuzulassen, ohne zusätzliche technische Unterlagen vorlegen zu müssen (EuGH, Urteil vom 04.10.2018 - C-668/16 - BeckRS 2018, 23568, Rn. 87). - EuGH, 24.08.2020 - C-663/19
Volkswagen - Streichung
Auszug aus OLG Brandenburg, 24.08.2021 - 2 U 16/21
An dieser Einschätzung ist auch in Ansehung der von Klägerseite angeführten Stellungnahme der Europäischen Kommission vom 19.12.2019 in der Rechtssache C-663/19 vor dem EuGH festzuhalten. - BGH, 30.07.2020 - VI ZR 5/20
Schadensersatzklage im sogenannten "Dieselfall" gegen die VW AG bei …
- EuGH, 24.03.2009 - C-445/06
Danske Slagterier - Maßnahmen gleicher Wirkung - Gesundheitspolizei - …
- BGH, 12.05.2011 - III ZR 59/10
Qualifizierter Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht wegen Versagung des …
- OLG Köln, 17.12.2020 - 7 U 50/20
Dieselabgasskandal, unionsrechtlicher Staatshaftungsanspruch, …
- OLG Bremen, 08.02.2022 - 1 U 66/21
Ansprüche nach Erwerb eines vom sogenannten Dieselskandal betroffenen Fahrzeugs; …
Der Klägervortrag zeigt auch keine hinreichenden Verdachtspunkte auf, die die Beklagte hätten veranlassen müssen, über die europarechtlich vorgesehenen Prüfungen hinaus nach verbotenen Abschalteinrichtungen zu forschen (vgl. OLG Dresden…, Beschluss vom 09.08.2021 - 1 U 2429/21, juris Rn. 23, OLG Brandenburg, Beschluss vom 24.08.2021 - 2 U 16/21, juris Rn. 35, OLG Oldenburg, Beschluss vom 13.08.2020 - 6 U 4/20, S. 10).
Rechtsprechung
BSG, 23.03.2021 - B 2 U 16/21 B |
Volltextveröffentlichung
- juris (Volltext/Leitsatz)
Rechtsprechung
LSG Hamburg, 15.02.2023 - L 2 U 16/21 |
Volltextveröffentlichungen (2)
- Justiz Hamburg
- rechtsportal.de
SGB VII § 56 Abs. 1 S. 1; SGB VII § 56 Abs. 2 S. 1
Kein Anspruch auf Gewährung einer Verletztenrente in der gesetzlichen Unfallversicherung; Fehlen einer Minderung der Erwerbsfähigkeit von wenigstens 10 v. H.; Sensibilitätsstörung im Gesicht ohne vollständigen Lidschluss
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (1)
- BSG, 26.11.1987 - 2 RU 22/87
Zur Gleichbewertung der MdE im sozialen Entschädigungsrecht und in der …
Auszug aus LSG Hamburg, 15.02.2023 - L 2 U 16/21
Es ist auf den Maßstab der individuellen Erwerbsfähigkeit des Verletzten vor Eintritt des Versicherungsfalls abzustellen (BSG, Urteil vom 26. November 1987 - 2 RU 22/87, SozR 2200 § 581 Nr. 27).