Rechtsprechung
   OLG Saarbrücken, 03.04.2007 - 4 U 587/05 - 226   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2007,4346
OLG Saarbrücken, 03.04.2007 - 4 U 587/05 - 226 (https://dejure.org/2007,4346)
OLG Saarbrücken, Entscheidung vom 03.04.2007 - 4 U 587/05 - 226 (https://dejure.org/2007,4346)
OLG Saarbrücken, Entscheidung vom 03. April 2007 - 4 U 587/05 - 226 (https://dejure.org/2007,4346)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2007,4346) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichungen (6)

  • IWW
  • openjur.de

    Schadensersatz: Erstattung der Kosten eines Vorprozesses zur Durchsetzung von Ansprüchen gegen eine Bauunternehmung; Kausalität einer Pflichtverletzung eines Architektenvertrages

  • Judicialis

    HOAI § 4; ; HOAI § 4 Abs. 4; ; HOAI § 16; ; ZPO § 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1; ; VOB/B § 11 Nr. 4; ; BGB § 254 Abs. 1

  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

    BGB § 31 § 249 § 823 § 831
    Zur Kausalität einer Vertragsverletzung für später entstandene Prozesskosten im Prozessrechtsverhältnis zu einem Dritten

  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

    Unterschreitung der Mindestsätze in einem Vergleich

  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse (2)

  • Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei) (Leitsatz)

    Kausalität einer Vertragsverletzung für später entstandene Prozesskosten im Prozessrechtsverhältnis zu einem Dritten; Bestehen eines Schadensersatzanspruchs unter dem Gesichtspunkt der Pflichtverletzung eines Architektenvertrages; Inverzugsetzung und Ausspruch eines ...

  • baunetz.de (Kurzinformation)

    Schriftliche Vorbehaltserklärungen für Vertragsstrafenanspruch des Bauherrn bei Abnahme unterlassen: Architekt haftet!

Besprechungen u.ä.

  • ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)

    Haftung des Architekten bei vergessenem Vertragsstrafenvorbehalt (IBR 2007, 437)

Hinweis zu den Links:
Zu grauen Einträgen liegen derzeit keine weiteren Informationen vor. Sie können diese Links aber nutzen, um die Einträge beispielsweise in Ihre Merkliste aufzunehmen.

Verfahrensgang

Papierfundstellen

  • NZBau 2008, 124
  • BauR 2007, 1458
 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ...

  • OLG Koblenz, 20.05.2010 - 5 U 1443/09

    Qualifiziertes Verschulden

    Die Erwägung, der Rechtsstreit mit D habe - insbesondere weil er eine Streitverkündung an den Beklagten ermöglicht habe - der Vorbereitung des hiesigen Verfahrens gedient, reicht zur Begründung einer Ersatzforderung nicht hin (OLGR Saarbrücken 2007, 480).
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht