Rechtsprechung
   LG Neuruppin, 13.04.2012 - 5 O 26/10   

Zitiervorschläge
https://dejure.org/2012,89904
LG Neuruppin, 13.04.2012 - 5 O 26/10 (https://dejure.org/2012,89904)
LG Neuruppin, Entscheidung vom 13.04.2012 - 5 O 26/10 (https://dejure.org/2012,89904)
LG Neuruppin, Entscheidung vom 13. April 2012 - 5 O 26/10 (https://dejure.org/2012,89904)
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/2012,89904) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.

Volltextveröffentlichungen (4)

  • Entscheidungsdatenbank Berlin-Brandenburg

    VOB-Vertrag: Anspruch auf Vergütung sogenannter Nullpositionen; Darlegungslast des Auftragnehmers hinsichtlich eines Schadenersatzanspruchs wegen Behinderung

  • Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)

    Anspruch eines Unternehmers auf Zahlung von restlichem Werklohn für die Errichtung von Lärmschutzwänden an der Bundesautobahn A 10; Voraussetzungen eines Anspruchs auf Erstattung von geleistetem Mehraufwand wegen Verzögerungen in der Bauausführung

  • rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
  • juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Verfahrensgang

 
Sortierung



Kontextvorschau





Hinweis: Klicken Sie auf das Sprechblasensymbol, um eine Kontextvorschau im Fließtext zu sehen. Um alle zu sehen, genügt ein Doppelklick.

Wird zitiert von ...

  • OLG Brandenburg, 02.12.2015 - 11 U 102/12

    Bauprozess: Vergütung für Nullpositionen bei einem VOB/B-Einheitspreisvertrag und

    Die Berufung der Klägerin gegen das am 13. April 2012 verkündete Urteil des Einzelrichters der 5. Zivilkammer des Landgerichts Neuruppin - 5 O 26/10 - i.d.F. des Berichtigungsbeschlusses des Senats vom 25. November 2015 - 11 U 102/12 - wird zurückgewiesen.
Haben Sie eine Ergänzung? Oder haben Sie einen Fehler gefunden? Schreiben Sie uns.
Sie können auswählen (Maus oder Pfeiltasten):
(Liste aufgrund Ihrer bisherigen Eingabe)
Komplette Übersicht