Rechtsprechung
OLG Jena, 22.10.1996 - 8 U 474/96 (133) |
Volltextveröffentlichungen (7)
- Thüringer Oberlandesgericht
VOB/A § 12 Nr. 1 Satz 1, BGB § 242
Vertragsstrafenanspruch des öffentlichen Auftraggebers beim VOB-Bauvertrag - Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Geltendmachung einer Vertragsstrafe durch den öffentlichen Auftraggeber beim VOB (Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen)-Bauvertrag; Einvernehmliche Aufhebung eines Fertigstellungstermins; Verhinderung des Berufens auf die ...
- VERIS(Abodienst, Leitsatz ggf. frei)
- Reguvis VergabePortal - Veris(Abodienst, Leitsatz ggf. frei)
- Judicialis
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Vertragsstrafe zugunsten des öffentlichen Auftraggebers ohne erkennbare Nachteile durch Verzug?
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse (4)
- Thüringer Oberlandesgericht (Leitsatz)
VOB/A § 12 Nr. 1 Satz 1, BGB § 242
Vertragsstrafenanspruch des öffentlichen Auftraggebers beim VOB-Bauvertrag - oeffentliche-auftraege.de (Leitsatz)
Geltendmachung der Vertragsstrafe nur bei tatsächlichen Nachteilen für den Auftraggeber
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Leitsatz)
BGB § 242; VOB/A § 12 Nr. 1; VOB/B § 11
Vertragsstrafe bei Fehlen erheblicher Nachteile durch Überschreiten der Vertragsfrist - rechtsportal.de (Leitsatz)
BGB § 339
Besprechungen u.ä. (2)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Kann Auftraggeber Vertragsstrafe verlangen, auch wenn ihm kein Schaden entsteht? (IBR 1998, 198)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Änderung des Bauzeitenplans: Entfällt Vertragsstrafe? (IBR 1998, 199)
Verfahrensgang
- LG Mühlhausen, 19.03.1996 - 4 O 126/95
- OLG Jena, 22.10.1996 - 8 U 474/96 (133)
Papierfundstellen
- BauR 2001, 1446
Wird zitiert von ... (4) Neu Zitiert selbst (1)
- BGH, 21.11.1991 - VII ZR 203/90
VOB/A: Rechtliche Bedeutung; Zuschlags- und Bindefrist
Auszug aus OLG Jena, 22.10.1996 - 8 U 474/96
Das bedeutet, daß sie solche Gründe substantiiert vorzutragen und gegebenenfalls zu beweisen haben, wollen sie sich nicht treuwidrig widersprüchliches Verhalten entgegenhalten lassen (BGH BauR 1992, 221/223).
- BGH, 30.03.2006 - VII ZR 44/05
Verwirkung einer in einem Bauvertrag vereinbarten Vertragsstrafe
Zu Unrecht haben daher das Thüringische Oberlandesgericht (Urteil vom 22. Oktober 1996 - 8 U 474/96, BauR 2001, 1446) und ihm folgend ein Teil der Literatur (Leinemann, BauR 2001, 1472;… Franke/Kemper/Zanner/Grünhagen, VOB-Kommentar, 2. Aufl., § 12 VOB/A, Rdn. 5;… Heiermann/Riedl/Rusam, Handkommentar zur VOB, 10. Aufl., § 12 VOB/A, Rdn. 2) angenommen, dass der öffentliche Auftraggeber aus einem Strafversprechen des Auftragnehmers keine Ansprüche ableiten könne, wenn er nicht darlege und gegebenenfalls beweise, dass wegen der Fristüberschreitung erhebliche Nachteile drohten. - OLG Düsseldorf, 19.04.2012 - 23 U 150/11
Umfang der Hinweispflicht des Gerichts; Ansprüche des Auftraggebers aus einem …
Ob die Vereinbarung einer Vertragsstrafe auch Bestand behält, wenn die Parteien einverständlich Vertragstermine ändern, hängt insbesondere von der Formulierung (insbesondere dem Terminbezug) der Vertragsstrafenvereinbarung im Einzelfall sowie der Bedeutung der jeweiligen Terminverschiebung ab (vgl. BGH, Urteil vom 30.03.2006, VII ZR 44/05, BauR 2006, 1128 = BGHZ 167, 75; OLG Köln, Urteil vom 30.08.2000, 11 U 25/99, BauR 2001, 1105; vgl. auch OLG Düsseldorf - Senat - , Urteil vom 16.12.1999, 23 U 75/99,IBR 2000, 120; OLG Hamm, Urteil vom 11.10.1995, 25 U 70/96, BauR 1996, 392; Thüringer OLG, Urteil vom 22.10.1996, 8 U 474/96, BauR 2001, 1446; OLG Celle, Urteil vom 05.06.2003, 14 U 184/02, BauR 2004, 1307; OLG Celle, Urteil vom 13.07.2005, 7 U 17/05, BauR 2005, 1780). - OLG Celle, 11.07.2002 - 22 U 190/01
Bau- und Architektenvertrag; Bauzeitverzögerung; Allgemeine Geschäftsbedingungen …
Zwar kann der öffentliche Auftraggeber nach Treu und Glauben gehindert sein, sich auf eine Vertragsstrafenvereinbarung zu berufen, wenn er nicht dargelegt hat, dass die Überschreitung der ausbedungenen Vertragsfrist erhebliche Nachteile verursachen konnte (OLG Jena, BauR 2001, 1446, 1447 mit Anm. Sienz, IBR 2002, 6). - KG, 07.01.2002 - 24 U 9084/00
Zulässigkeit und Verwirkung einer Vertragsstrafe
Dem steht das Urteil des OLG Jena in BauR 2001, 1446 f. nicht entgegen Streitgegenstand der dortigen Entscheidung waren tief-, straßen- und landschaftsbauliche Leistungen.