Rechtsprechung
BGH, 25.09.1975 - VII ZR 179/73 |
Volltextveröffentlichungen (3)
- JLaw (App) | www.prinz.law
- Wolters Kluwer
Mögliche Bedeutungen einer im Zusammenhang mit einem Werkvertrag übernommenen "Garantie" - Auslegung der Bedeutung einer Garantieerklärung als nur beschränkt überprüfbare Sache des Tatrichters - Möglichkeit der Beschränkung von Gewährleistungsrechten und des ...
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Leitsatz)
BGB § 157
Auslegung eines Vertrages durch das Revisionsgericht
Papierfundstellen
- BGHZ 65, 107
- NJW 1976, 43
- MDR 1976, 135
- WM 1975, 1201
- DB 1975, 2316
- BauR 1976, 56
Wird zitiert von ... (315) Neu Zitiert selbst (22)
- BGH, 06.12.1973 - VII ZR 17/72
Ausschluss der Haftung eines Werkunternehmers in den Allgemeinen …
Auszug aus BGH, 25.09.1975 - VII ZR 179/73
Der Senat hat wiederholt Lieferungsbedingungen für im allgemeinen zulässig und verbindlich erachtet, mit denen die Gewährleistungsrechte des Bestellers auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung und, falls eine solche unterbleibt oder unmöglich ist, auf den Rücktritt vom Vertrag beschränkt werden (BGHZ 48, 264, 267 [BGH 18.09.1967 - VII ZR 52/65]; 54, 236, 242 [BGH 09.07.1970 - VII ZR 70/68]; BGH NJW 1963, 1148; 1974, 272) [BGH 26.10.1973 - V ZR 194/72].Auch die Haftung des Unternehmers für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften kann grundsätzlich in Allgemeinen Lieferungsbedingungen wirksam ausgeschlossen werden (BGH NJW 1974, 272 m.w.N.).
Jede Freizeichnungsklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist sowohl im Zusammenhang mit deren weiteren Bestimmungen, als auch unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls daraufhin zu überprüfen, ob sie mit Treu und Glauben zu vereinbaren und somit als verbindlich anzuerkennen ist (BGHZ 33, 216, 219 [BGH 29.09.1960 - II ZR 25/59]; 38, 183, 185; 41, 151, 154 [BGH 17.02.1964 - II ZR 98/62]; 50, 200, 207 [BGH 29.05.1968 - VIII ZR 77/66]; BGH NJW 1963, 1148; 1968, 1718 [BGH 09.05.1968 - II ZR 158/66]; 1974, 272) [BGH 26.10.1973 - V ZR 194/72].
Da der Unternehmer aber das, was er ausdrücklich versprochen hat, nicht durch seine Lieferungsbedingungen zunichte machen darf, muß diesen in einem solchen Fall die Verbindlichkeit abgesprochen werden (BGHZ 50, 200, 207 [BGH 29.05.1968 - VIII ZR 77/66]; BGH NJW 1974, 272, 273) [BGH 06.12.1973 - VII ZR 17/72].
- BGH, 29.05.1968 - VIII ZR 77/66
Deckenplattenklebstoff - § 459 Abs. 2 BGB <Fassung bis 31.12.01>, …
Auszug aus BGH, 25.09.1975 - VII ZR 179/73
Zur Frage, wann sich ein Werkunternehmer beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften nicht auf den Ausschluß von Schadensersatzansprüchen in Allgemeinen Geschäftsbedingungen (hier: VDMA) berufen kann (im Anschluß an BGHZ 50, 200, 206 f) [BGH 29.05.1968 - VIII ZR 77/66].Jede Freizeichnungsklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist sowohl im Zusammenhang mit deren weiteren Bestimmungen, als auch unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls daraufhin zu überprüfen, ob sie mit Treu und Glauben zu vereinbaren und somit als verbindlich anzuerkennen ist (BGHZ 33, 216, 219 [BGH 29.09.1960 - II ZR 25/59]; 38, 183, 185; 41, 151, 154 [BGH 17.02.1964 - II ZR 98/62]; 50, 200, 207 [BGH 29.05.1968 - VIII ZR 77/66]; BGH NJW 1963, 1148; 1968, 1718 [BGH 09.05.1968 - II ZR 158/66]; 1974, 272) [BGH 26.10.1973 - V ZR 194/72].
Da der Unternehmer aber das, was er ausdrücklich versprochen hat, nicht durch seine Lieferungsbedingungen zunichte machen darf, muß diesen in einem solchen Fall die Verbindlichkeit abgesprochen werden (BGHZ 50, 200, 207 [BGH 29.05.1968 - VIII ZR 77/66]; BGH NJW 1974, 272, 273) [BGH 06.12.1973 - VII ZR 17/72].
Die Tragweite einer Zusicherung ist im Einzelfall durch Auslegung zu ermitteln (BGHZ 50, 200, 204 [BGH 29.05.1968 - VIII ZR 77/66]; Diederichsen AcP 1965, 150, 160, 166).
- BGH, 24.01.1963 - VII ZR 100/61
Auszug aus BGH, 25.09.1975 - VII ZR 179/73
Der Senat hat wiederholt Lieferungsbedingungen für im allgemeinen zulässig und verbindlich erachtet, mit denen die Gewährleistungsrechte des Bestellers auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung und, falls eine solche unterbleibt oder unmöglich ist, auf den Rücktritt vom Vertrag beschränkt werden (BGHZ 48, 264, 267 [BGH 18.09.1967 - VII ZR 52/65]; 54, 236, 242 [BGH 09.07.1970 - VII ZR 70/68]; BGH NJW 1963, 1148; 1974, 272) [BGH 26.10.1973 - V ZR 194/72].Jede Freizeichnungsklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist sowohl im Zusammenhang mit deren weiteren Bestimmungen, als auch unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls daraufhin zu überprüfen, ob sie mit Treu und Glauben zu vereinbaren und somit als verbindlich anzuerkennen ist (BGHZ 33, 216, 219 [BGH 29.09.1960 - II ZR 25/59]; 38, 183, 185; 41, 151, 154 [BGH 17.02.1964 - II ZR 98/62]; 50, 200, 207 [BGH 29.05.1968 - VIII ZR 77/66]; BGH NJW 1963, 1148; 1968, 1718 [BGH 09.05.1968 - II ZR 158/66]; 1974, 272) [BGH 26.10.1973 - V ZR 194/72].
- BGH, 05.03.1970 - VII ZR 80/68
"Garantie" beim Bauvertrag
Auszug aus BGH, 25.09.1975 - VII ZR 179/73
Sie kann schließlich die Übernahme der Gewähr für einen über die Vertragsmäßigkeit des Werkes hinausgehenden, noch von anderen Faktoren abhängigen wirtschaftlichen Erfolg darstellen; nur dann handelt es sich um ein selbständiges Garantieversprechen (vgl. Urteile des Senatsvom 5. März 1970 - VII ZR 80/68 = BauR 1970, 107, 108, undvom 8. Februar 1973 - VII ZR 209/70 - WM 1973, 411, beide mit weiteren Nachweisen).Welche Bedeutung einer Garantieerklärung den Umständen nach zukommt, ob und in welchem Umfang von dem Unternehmer eine besondere Gewähr übernommen worden ist, unterliegt grundsätzlich der tatrichterlichen Auslegung, die im Revisionsrechtszug nur beschränkt nachprüfbar ist (BGH, Urteil vom 22. Februar 1962 - VII ZR 262/60 = WM 1962, 576, 577; NJW 1969, 787, 788 [BGH 04.12.1968 - VIII ZR 208/66]; BauR 1970, 107, 108).
- BGH, 26.10.1973 - V ZR 194/72
Voraussetzungen für die Vereinbarung eines Wiederkaufsrechts; Abschluss eines …
Auszug aus BGH, 25.09.1975 - VII ZR 179/73
Der Senat hat wiederholt Lieferungsbedingungen für im allgemeinen zulässig und verbindlich erachtet, mit denen die Gewährleistungsrechte des Bestellers auf Nachbesserung oder Ersatzlieferung und, falls eine solche unterbleibt oder unmöglich ist, auf den Rücktritt vom Vertrag beschränkt werden (BGHZ 48, 264, 267 [BGH 18.09.1967 - VII ZR 52/65]; 54, 236, 242 [BGH 09.07.1970 - VII ZR 70/68]; BGH NJW 1963, 1148; 1974, 272) [BGH 26.10.1973 - V ZR 194/72].Jede Freizeichnungsklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist sowohl im Zusammenhang mit deren weiteren Bestimmungen, als auch unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls daraufhin zu überprüfen, ob sie mit Treu und Glauben zu vereinbaren und somit als verbindlich anzuerkennen ist (BGHZ 33, 216, 219 [BGH 29.09.1960 - II ZR 25/59]; 38, 183, 185; 41, 151, 154 [BGH 17.02.1964 - II ZR 98/62]; 50, 200, 207 [BGH 29.05.1968 - VIII ZR 77/66]; BGH NJW 1963, 1148; 1968, 1718 [BGH 09.05.1968 - II ZR 158/66]; 1974, 272) [BGH 26.10.1973 - V ZR 194/72].
- BGH, 29.10.1962 - II ZR 31/61
Unwirksamkeit einer Haftungsbegrenzung durch Allgemeine Lagerungsbedingungen
Auszug aus BGH, 25.09.1975 - VII ZR 179/73
Jede Freizeichnungsklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist sowohl im Zusammenhang mit deren weiteren Bestimmungen, als auch unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls daraufhin zu überprüfen, ob sie mit Treu und Glauben zu vereinbaren und somit als verbindlich anzuerkennen ist (BGHZ 33, 216, 219 [BGH 29.09.1960 - II ZR 25/59]; 38, 183, 185; 41, 151, 154 [BGH 17.02.1964 - II ZR 98/62]; 50, 200, 207 [BGH 29.05.1968 - VIII ZR 77/66]; BGH NJW 1963, 1148; 1968, 1718 [BGH 09.05.1968 - II ZR 158/66]; 1974, 272) [BGH 26.10.1973 - V ZR 194/72]. - BGH, 22.05.1968 - VIII ZR 133/66
Eintrittspflicht des Inhabers eines bewachten Parkplatzes für den Verlust von …
Auszug aus BGH, 25.09.1975 - VII ZR 179/73
Jede Freizeichnungsklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist sowohl im Zusammenhang mit deren weiteren Bestimmungen, als auch unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls daraufhin zu überprüfen, ob sie mit Treu und Glauben zu vereinbaren und somit als verbindlich anzuerkennen ist (BGHZ 33, 216, 219 [BGH 29.09.1960 - II ZR 25/59]; 38, 183, 185; 41, 151, 154 [BGH 17.02.1964 - II ZR 98/62]; 50, 200, 207 [BGH 29.05.1968 - VIII ZR 77/66]; BGH NJW 1963, 1148; 1968, 1718 [BGH 09.05.1968 - II ZR 158/66]; 1974, 272) [BGH 26.10.1973 - V ZR 194/72]. - BGH, 17.02.1964 - II ZR 98/62
Beweislastregelung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Auszug aus BGH, 25.09.1975 - VII ZR 179/73
Jede Freizeichnungsklausel in Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist sowohl im Zusammenhang mit deren weiteren Bestimmungen, als auch unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls daraufhin zu überprüfen, ob sie mit Treu und Glauben zu vereinbaren und somit als verbindlich anzuerkennen ist (BGHZ 33, 216, 219 [BGH 29.09.1960 - II ZR 25/59]; 38, 183, 185; 41, 151, 154 [BGH 17.02.1964 - II ZR 98/62]; 50, 200, 207 [BGH 29.05.1968 - VIII ZR 77/66]; BGH NJW 1963, 1148; 1968, 1718 [BGH 09.05.1968 - II ZR 158/66]; 1974, 272) [BGH 26.10.1973 - V ZR 194/72]. - BGH, 25.05.1970 - VIII ZR 253/68
Teilnahme am Geschäftsleben wie ein Kaufmann - Bindung an eine …
Auszug aus BGH, 25.09.1975 - VII ZR 179/73
Er schließt sich damit der bereits von anderen Senaten des Bundesgerichtshofs vertretenen Auffassung an (vgl. z.B. dieUrteile vom 25. Mai 1970 - VIII ZR 253/68 = WM 1970, 877, 878, undvom 2. Mai 1974 - II ZR 153/72 = WM 1974, 630, 631). - BGH, 13.03.1975 - VII ZR 205/73
Anforderungen an die Auslösung einer Vertragsstrafe - Anforderungen an die …
Auszug aus BGH, 25.09.1975 - VII ZR 179/73
Seine früher vertretene Auffassung (zuletztUrteil vom 13. März 1975 - VII ZR 205/73 = WM 1975, 470), dem Revisionsgericht sei eine eigene Auslegung nur dann erlaubt, wenn lediglich eine einzige Auslegung möglich sei, gibt der Senat auf. - BGH, 18.06.1959 - VII ZR 181/58
Rechtsmittel
- BGH, 18.09.1967 - VII ZR 52/65
Pflicht zur Nachbesserung vor vollständiger Erfüllung der Zahlungspflicht
- BGH, 29.09.1960 - II ZR 25/59
Freizeichnung bei Versicherungsschutz
- BGH, 08.02.1973 - VII ZR 209/70
Bauvertrag-Zahlung d. Mietdifferenz b. nicht rechtzeitiger Bezugsfertigstellung
- BGH, 02.05.1974 - II ZR 153/72
Anforderungen an die Auflösung einer KG - Voraussetzungen für die Kündigung eines …
- BGH, 09.07.1970 - VII ZR 70/68
Wärmeaustauscher - § 463 S. 1 BGB <Fassung bis 31.12.01>, Unanwendbarkeit …
- BGH, 21.01.1963 - VII ZR 199/61
Rechtsmittel
- BGH, 22.02.1962 - VII ZR 262/60
Rechtsmittel
- BGH, 27.11.1961 - VII ZR 140/60
Rechtsmittel
- BGH, 09.05.1968 - II ZR 158/66
Besondere Vereinbahrungen einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und ihrem …
- BGH, 04.12.1968 - VIII ZR 208/66
Einfuhrschrott - Gattungskauf: § 459 BGB <Fassung bis 31.12.01> (vgl. …
- BGH, 21.12.1970 - VII ZR 184/69
Schadensersatzanspruch nach § 6 Nr. 5 Abs. 2 VOB (B) gegen den Auftraggeber: …
- BGH, 15.02.2017 - VIII ZR 59/16
Verkaufsaktion auf der eBay-Internetplattform: Auslegung der Erklärung der …
Hat das Tatgericht jedoch unter Verkennung anerkannter Auslegungsregeln die gebotene Auslegung zur Ermittlung des mit einer Willenserklärung wirklich Gewollten unterlassen, kann diese Auslegung durch das Revisionsgericht erfolgen, wenn die erforderlichen Feststellungen getroffen sind (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteile vom 25. September 1975 - VII ZR 179/73, BGHZ 65, 107, 112;… vom 16. Juni 2010 - VIII ZR 280/09, NJW-RR 2010, 1310 Rn. 10;… vom 18. September 2014 - I ZR 76/13, GRUR 2015, 258 Rn. 61; jeweils mwN). - BGH, 18.09.2014 - I ZR 76/13
CT-Paradies - Urheberschutz: Übliche Benennung des Urhebers bei …
Hat der Tatrichter jedoch die gebotene Auslegung unterlassen oder hält seine Auslegung der Nachprüfung nicht stand, kann das Revisionsgericht die Vereinbarung selbst auslegen, wenn - wie hier - die dazu erforderlichen Feststellungen bereits getroffen worden sind; das gilt selbst dann, wenn nicht nur eine einzige Auslegung möglich ist (st. Rspr.; vgl. BGH, Urteil vom 25. September 1975 - VII ZR 179/73, BGHZ 65, 107, 112; Urteil vom 3. November 1993 - VIII ZR 106/93, BGHZ 124, 39, 44 f.; Urteil vom 12. Dezember 1997 - V ZR 250/96, NJW 1998, 1219 f.;… Urteil vom 7. Dezember 2010 - KZR 71/08, GRUR 2011, 641 Rn. 35 = WRP 2011, 768 - Jette Joop). - BGH, 21.10.2014 - II ZR 84/13
GmbH & Co. KG: Formelle Legitimation einer auf eine Mehrheitsklausel im …
a) Das Revisionsgericht kann die Auslegung selbst vornehmen, wenn der Tatrichter eine Erklärung nicht oder unter Verletzung anerkannter Auslegungsgrundsätze ausgelegt hat und weitere, für die Auslegung maßgebliche tatsächliche Feststellungen nicht zu erwarten sind, und zwar auch dann, wenn mehrere Auslegungsmöglichkeiten bestehen (st. Rspr., vgl. BGH, Urteil vom 25. September 1975 - VII ZR 179/73, BGHZ 65, 107, 112; Urteil vom 3. April 2000 - II ZR 194/98, NJW 2000, 2099).
- BGH, 10.10.2006 - VI ZR 280/05
Entstehung der Einigungsgebühr
Da aber das Berufungsgericht die Vereinbarung lediglich unter dem Gesichtspunkt eines wechselseitigen teilweisen Verzichts und teilweisen Anerkenntnisses gewürdigt hat und weitere tatsächliche Feststellungen nicht in Betracht kommen, kann der Senat die Schreiben hinsichtlich ihres materiell-rechtlichen Gehalts selbst auslegen (vgl. Senat BGHZ 109, 19, 22 ff. und Urteil vom 20. Dezember 1983 - VI ZR 19/82 - VersR 1984, 382 m.w.N.; BGHZ 65, 107, 112). - BGH, 17.12.2002 - X ZR 220/01
Formularmäßige Vereinbarung einer zehnjährigen Bindung in einem Wartungsvertrag
Bei dieser Abwägung sind nicht nur die auf Seiten des Verwenders getätigten Investitionen, sondern der gesamte Vertragsinhalt zu berücksichtigen; notwendig ist eine Gegenüberstellung der insgesamt begründeten gegenseitigen Rechte und Pflichten (BGHZ 143, 103, 114; 106, 259, 263; 101, 357, 366; 82, 238, 240 f.; 65, 107, 111 f. m.w.N.;… Ulmer/Brandner/Hensen, AGBG, 9. Aufl., § 9, Rdn. 85). - BGH, 12.03.2003 - XII ZR 18/00
Prüfung der Schriftform durch das Revisionsgericht; Zustimmung des Mieters zu …
Da nach dem Tatsachenvortrag der Parteien weitere für die Auslegung erhebliche Feststellungen, als die Vorinstanzen sie getroffen haben, nicht mehr in Betracht kommen, kann der Senat die Vertragsbestimmung selbst auslegen (vgl. BGHZ 65, 107, 112 m.N.) und versteht sie - ihrem von den Vorinstanzen festgestellten Wortlaut entsprechend - dahin, daß die Vertragsstrafe für jeden Fall des Vermieterverzuges zu zahlen ist, unabhängig davon, ob die verspätete Fertigstellung auf verzögertem Baufortschritt oder verzögertem Baubeginn beruht. - BGH, 23.10.1985 - VIII ZR 231/84
Wiederherstellungsanspruch des gewerblichen Vermieters
Das Revisionsgericht kann aber eine notwendige, vom Berufungsgericht unterlassene Auslegung selbst vornehmen, wenn das Berufungsgericht die dazu erforderlichen Feststellungen getroffen hat und weitere Feststellungen nicht mehr in Betracht kommen (BGHZ 65, 107 [BGH 25.09.1975 - VII ZR 179/73]). - BGH, 11.02.2010 - IX ZR 104/07
Insolvenzanfechtung: Anfechtbarkeit des Erwerbs einer Aufrechnungslage
Die vom Berufungsgericht insoweit unterlassene Auslegung des Vertrages darf das Revisionsgericht selbst vornehmen, wenn die dazu erforderlichen Feststellungen bereits zweitinstanzlich getroffen worden sind und weitere Aufklärung nicht mehr in Betracht kommt (BGHZ 65, 107, 112 [AGB];… BGH, Urt. v. 17. Dezember 1998 - I ZR 37/96, NJW 1999, 1966, 1967 [ergänzende Auslegung]; v. 7. Juli 1999 - VIII ZR 131/98, NJW 1999, 3037, 3038;… Hk-ZPO/Kayser, 3. Aufl. § 546 Rn. 10;… Zöller/Heßler, ZPO 28. Aufl. § 546 Rn. 10). - BGH, 11.10.1991 - V ZR 127/90
Umgehung des Vorkaufsrechts
Der Senat kann die notwendige - auch tatrichterliche Aufgaben umfassende - Würdigung selbst nachholen, weil weiteres Tatsachenmaterial hierzu nicht mehr zu erwarten ist (BGHZ 65, 107, 112 [BGH 25.09.1975 - VII ZR 179/73];… Urt. v. 24. Juni 1988, V ZR 49/87, WM 1988, 1599). - BGH, 06.10.1998 - XI ZR 36/98
Haftung von Grundstücken in der ehemaligen DDR aus vom staatlichen Verwalter …
Unterläßt das Berufungsgericht jedoch eine gebotene Auslegung und kommen weitere Feststellungen nicht in Betracht, kann das Revisionsgericht die Auslegung selbst vornehmen (BGHZ 65, 107, 112; BGH LM BGB § 133 (A) Nr. 2). - BGH, 10.05.2001 - XII ZR 60/99
Stillschweigende Annahme eines Abfindungsangebots
- BGH, 05.06.1997 - X ZR 73/95
"Weichvorrichtung II"; Umfang des Patentschutzbegehrens
- BGH, 02.05.2012 - XII ZR 88/10
Wohnraummiete: Umlegung der Betriebskosten auf Grund Vereinbarung der Zahlung …
- BGH, 08.07.2008 - XI ZR 230/07
Fälligkeit der Forderung aus einer Bürgschaft auf erstes Anfordern
- BGH, 27.04.2009 - II ZR 167/07
Zulässigkeit der Anfechtungsklage gegen einen Vorrratsbeschluss
- BGH, 13.06.2007 - VIII ZR 387/04
Ersatz von Aufwendungen für Veränderungen des Mieters an der Mietsache
- BGH, 21.01.1994 - V ZR 238/92
Rechtsschutzinteresse für eine Vollstreckungsgegenklage bei Aushändigung einer …
- BGH, 11.07.1996 - IX ZR 226/94
Anfechtung einer Auflassungsvormerkung
- BGH, 21.09.1994 - XII ZR 77/93
Verzinsung einer Mietkaution
- BGH, 17.01.2023 - II ZB 6/22
Beschränkung der Vertretungsmacht des Vorstandsmitglieds einer Aktiengesellschaft …
- BGH, 14.11.1994 - II ZR 209/93
Verlangen Aufhebung der Gemeinschaft wegen eines Mehrheitsbeschlusses der …
- BGH, 17.04.1996 - XII ZR 168/94
Rechtliche Wirkung einer Verlängerung des Mietverhältnisses über 30 Jahre hinaus
- BGH, 12.01.1981 - VIII ZR 332/79
Voraussetzungen für die vorzeitige Beendigung eines Pachtvertrages - Anspruch auf …
- BGH, 10.06.2010 - V ZB 22/10
Grundschuld: Unterschiedliche Fälligkeitsbedingungen einer Gesamtgrundschuld …
- BGH, 26.09.2000 - X ZR 94/98
Zur Haftung von Wirtschaftsprüfern gegenüber Kapitalanlegern
- BAG, 24.02.2011 - 6 AZR 626/09
Aufhebungsvertrag - Anfechtung - Wegfall der Geschäftsgrundlage - …
- BGH, 27.02.1996 - X ZR 3/94
Zulässigkeit einer Klage auf Abnahme eines Werks; Anforderungen an die Billigung …
- BGH, 08.10.2015 - III ZR 93/15
Vertrag über die häusliche Intensiv- und Behandlungspflege eines …
- BGH, 24.03.1999 - IV ZR 90/98
Zu Klauseln in Allgemeinen Versicherungsbedingungen einer privaten …
- BVerwG, 12.12.2001 - 8 C 17.01
Berufungsbegründungsfrist; Fristverlängerung; Grundstücksverkehrsgenehmigung; …
- BGH, 24.01.1992 - V ZR 274/90
Bienenanflug
- BGH, 24.10.2001 - XII ZR 284/99
Versagung des nachehelichen Unterhalts wegen Aufnahme einer Beziehung
- BGH, 17.06.1994 - V ZR 204/92
Abtretung des Eigentumsübertragungsanspruchs nach Auflassung des Kaufgrundstücks; …
- BGH, 24.01.1991 - IX ZR 250/89
Einsatz von Hilfskräften durch den Konkursverwalter; Interessenkollision des …
- BFH, 04.11.1997 - VIII R 18/94
Finanzplan-Darlehen bei wesentlicher Beteiligung
- BGH, 24.06.1988 - V ZR 49/87
Berücksichtigung nach Zugang einer Willenserklärung eingetretener Umstände
- BGH, 31.10.2003 - V ZR 423/02
Voraussetzungen eines zu einem Kaufvertrag hinzutretenden Beratungsvertrages; …
- BGH, 10.02.1999 - VIII ZR 70/98
Voraussetzungen und Folgen eines selbständigen Garantieversprechens
- BGH, 13.11.1998 - V ZR 386/97
Einwand der Vertragsuntreue der sich vom Vertrag lossagenden Vertragspartei
- BGH, 01.02.2002 - V ZR 357/00
Zu den Voraussetzunge der Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung
- BGH, 27.11.2009 - LwZR 12/08
Übergang des Kündigungsrechts eines nach der Beendigung eines Nießbrauchs in …
- BGH, 17.01.1989 - XI ZR 54/88
Formularmäßige Vereinbarung der Verzögerung der Wertstellung von Bareinzahlungen …
- BGH, 22.03.1979 - VII ZR 142/78
Umfang der Mängelbeseitigungskosten
- BGH, 31.01.2003 - V ZR 333/01
Höhe des Mietzinses bei Nutzung eines mit eigenen Mitteln bezahlten Teils eines …
- BGH, 30.10.1990 - XI ZR 352/89
Änderung der Verfügungsbefugnis über ein Gemeinschaftssparkonto
- BGH, 06.03.1986 - III ZR 245/84
Außerordentliche Kündigung eines betriebsbezogenen Kredits; Einholung eines …
- BGH, 22.02.2022 - X ZR 102/19
Aminosäureproduktion - Patentlizenzvertrag für ein Europäisches Patent: …
- BGH, 16.09.1998 - XII ZR 136/96
Rechte des Mieters bei vorzeitiger Vertragsauflösung
- BGH, 14.12.1990 - V ZR 36/89
Unterhaltungspflicht des Eigentums einer mit einem Nießbrauch belasteten Sache; …
- BAG, 30.05.1985 - 2 AZR 321/84
Betriebsbedingte Kündigung eines Hafeneinzelbetriebsarbeiters
- BGH, 29.10.2010 - V ZR 48/10
Wiederkaufsrecht der öffentlichen Hand: Wirksamkeit einer Ausübungsfrist von 90 …
- BGH, 03.02.1995 - V ZR 222/93
Anpassung des Erbbauzinses wegen erheblicher oder wesentlicher Änderung der …
- BGH, 25.02.1992 - X ZR 88/90
Substantiierung des Klagevortrages; Ablehnung eines Beweisantrags
- BGH, 06.12.1989 - VIII ZR 310/88
Bestimmungen eines Gaststätten-Pachtvertrags zwischen einer Brauerei und einem …
- BGH, 24.04.2009 - LwZR 11/08
Folgen der Veränderung des Systems der landwirtschaftlichen Beihilfen von den …
- BGH, 16.03.1999 - XI ZR 76/98
Telefon-Werbung
- BGH, 13.02.1992 - III ZR 28/90
Teilurteil aufgrund Eventualantrag bei selbständigen Klagegründen
- BGH, 29.06.1992 - II ZR 284/91
Abgrenzung der atypischen stillen Gesellschaft von sonstigen Rechtsverhältnissen
- BGH, 07.06.1991 - V ZR 175/90
Aufgabe des Miteigentumsanteils an einem Grundstück
- BGH, 09.12.2011 - V ZR 131/11
Zwangsverwaltung einer Eigentumswohnung: Schuldnerzurechnung von Zahlungen des …
- BGH, 08.11.2011 - XI ZR 158/10
Girogeschäft der Banken: Anforderungen an einen Rechnungsabschluss mit …
- BGH, 02.12.1981 - IVa ZR 252/80
Auseinandersetzung des Nachlasses des nachverstorbenen Ehegatten - Anordnungen …
- BGH, 25.10.2002 - V ZR 396/01
Rechtsfolgen der Festsetzung des Erbbauzinses nach nur vorläufiger Bestimmung …
- BGH, 10.07.1998 - V ZR 60/97
Inanspruchnahme des Grundstücksverkäufers für Störungen nach der Besitzübergang
- BGH, 03.03.1998 - X ZR 4/95
Übernahme der Aufsicht über die Herstellung einer Segelyacht; Verjährung von …
- BGH, 16.04.1999 - V ZR 37/98
Anpassung des Erbbauzinses bei einem nicht Wohnzwecken dienenden Erbbaurecht
- BGH, 11.05.1989 - VII ZR 39/88
Formularmäßiger Gewährleistungsausschluß bei Lieferung einer Wärmepumpe für ein …
- BGH, 04.11.1997 - VI ZR 375/96
Geltendmachung von auf einen Sozialversicherungsträger übergegangenen …
- BGH, 23.01.1996 - X ZR 105/93
Eintritt des Verzuges bei Unterlassen der Mitwirkung des Gläubigers; …
- BGH, 10.03.1995 - V ZR 7/94
Rechte des Grundstückskäufers nach Zerstörung des mitverkauften Gebäudes bei …
- BGH, 10.10.1989 - VI ZR 78/89
Vereinbarung über Rechtshängigkeit i.S. von § 847 Abs. 1 Satz 2 BGB
- BGH, 20.04.2005 - IV ZR 237/03
Bewertung der Invalidität bei nicht abgeschlossener Heilbehandlung in der …
- BGH, 16.09.2011 - V ZR 236/10
Dauerwohnrecht: Auslegung einer Regelung über die Kosten für die Instandhaltung …
- BGH, 05.06.2009 - V ZR 168/08
Verlangen einer Rückauflassung durch den Gläubiger des …
- BGH, 08.12.1989 - V ZR 53/88
Prüfungskompetenz des Revisionsgerichts; Anspruch des Sicherungsgebers auf …
- BGH, 11.01.1984 - VIII ZR 237/82
Untervermietung
- BGH, 17.12.1996 - X ZR 74/95
Ansprüche aus Schuldnerverzug im gegenseitigen Vertrag
- BGH, 02.04.1991 - VI ZR 241/90
Berücksichtigung einer nach der letzten Tatsachenverhandlung geschlossenen …
- BGH, 02.10.1990 - XI ZR 205/89
Rechte des Sicherungsgebers nach Abtretung einer durch Grundschuld gesicherten …
- BGH, 17.12.2009 - VII ZR 172/08
Erstreckung eines zwischen einem Auftraggeber und Tiefbauunternehmer vereinbarten …
- BGH, 05.01.1995 - IX ZR 101/94
Auslegung einer Bürgschaft hinsichtlich der Person des Hauptschuldners
- BGH, 31.10.1997 - V ZR 248/96
Zusicherung des aktuellen Ausbauzustandes im Rahmen eines …
- BGH, 10.01.1992 - V ZR 213/90
Zulässigkeit eines Erbbaurechts für eine Golfanlage
- BGH, 27.09.1991 - V ZR 191/90
Haftung des Grundstücksverkäufers für Verfehlung des von dem Käufer …
- BGH, 04.05.1990 - V ZR 21/89
Veräußerung des Erbbaurechts; Erhöhung des Erbbauzinses
- BGH, 20.12.1996 - V ZR 259/95
Arglistiges Verschweigen eines Ölschadens; Abtretung von …
- BGH, 10.01.1983 - VIII ZR 231/81
Erfordernis der Zustimmung des Testamentsvollstreckers bei Änderung eines …
- BGH, 16.06.2010 - VIII ZR 280/09
Wohnraummiete: Vereinbarung über die anteilige Kostentragung für künftige …
- BFH, 14.01.2004 - X R 37/02
Ablösung einer betrieblichen Veräußerungsleibrente bei Zuflussbesteuerung
- BGH, 18.01.1991 - V ZR 315/89
Rechtsfolgen der Verweigerung einer Schuldübernahme bei Grundstückskaufvertrag
- BGH, 17.02.1995 - V ZR 267/93
Vertragsauslegung - Unmöglichkeit
- BGH, 06.04.1987 - II ZR 101/86
Rechtsfolgen der für den Geschäftspartner nicht erkennbaren Umwandlung einer …
- BGH, 08.03.1979 - VII ZR 35/78
Rechtsnatur und rechtliche Folgen der Schlusszahlung
- BGH, 26.10.2010 - VI ZR 307/09
Ausübung eines öffentlichen Amtes: Ärztliche Behandlung von Zivildienstleistenden
- BGH, 11.12.1998 - V ZR 377/97
Rechtsstellung der Parteien eines Kaufvertrages mit Wiederverkaufsverpflichtung
- BGH, 22.09.1994 - IX ZR 251/93
Vereinbarung eines Wiederkaufsrechts bei einem Grundstückskaufvertrag
- BGH, 24.04.1992 - V ZR 52/91
Anpassung des Erbbauzinses bei Änderung der allgemeinen wirtschaftlichen …
- BGH, 24.01.1992 - V ZR 267/90
Übergang eines schuldrechtlichen Erbbauzinsanspruchs bei Veräußerung des …
- BGH, 22.11.1991 - V ZR 187/90
Ermittlung des Wertes des Erbbaurechts
- BAG, 24.04.1986 - 6 AZR 607/83
Haftung des Betriebsratsvorsitzenden für Schäden bei Kantinenverwaltung
- BGH, 05.11.2015 - III ZR 41/15
Selbstkostenerstattungspreise bei öffentlichen Aufträgen: Sozialplanabfindungen …
- BGH, 20.07.2001 - V ZR 170/00
Aufhebung und Zurückverweisung bei Verbindung von Zahlungs- und …
- BGH, 15.12.1994 - IX ZR 18/94
Anforderungen an Nachweis der Gläubigerbenachteiligungsabsicht; Vorabentscheidung …
- BGH, 14.03.1988 - II ZR 211/87
Erteilung der Genehmigung zur Abtretung von Geschäftsanteilen einer GmbH; …
- BGH, 14.03.1997 - V ZR 9/96
Rückübertragung eines zur Abwendung einer Enteignung verkauften Grundstücks nach …
- BGH, 11.07.1997 - V ZR 313/95
Keine Rückgabe der Konsum-Grundstücke
- BGH, 12.12.1997 - V ZR 250/96
Ergänzende Auslegung eines Vertrages durch das Revisionsgericht
- BGH, 12.01.2001 - V ZR 468/99
Klage aus einem Vorvertrag
- BGH, 28.04.1992 - X ZR 27/91
Schlüssige Abnahme eines bestellten Gutachtens
- BGH, 21.05.2010 - V ZR 207/09
Formerfordernis eines Vorvertrags für die schuldrechtliche Verpflichtung zur …
- BGH, 13.10.2000 - V ZR 356/99
Unzulässigkeit eines Teilurteils
- BFH, 05.12.1990 - I R 5/88
Aushilfslöhne an Vereinsmitglieder keine Betriebsausgaben bei bedingungslosem …
- BGH, 14.07.1995 - V ZR 31/94
Bindung des Vorkaufsberechtigten an eine im Kaufvertrag getroffene Regelung über …
- BGH, 18.05.1988 - IVa ZR 59/87
Mißbrauch der Vertretungsmacht
- BGH, 22.11.1996 - V ZR 233/95
Ermächtigung zur Veräußerung des Grundstücks an einen Dritten
- BGH, 22.04.1991 - II ZR 231/90
Pflicht zur Mitteilung von Beteiligungen
- BGH, 04.03.1986 - VI ZR 234/84
Eingeschränkte Gesamtwirkung eines Abfindungsvergleichs mit einem …
- BGH, 19.03.2004 - V ZR 224/03
Voraussetzungen der Umdeutung eines nichtigen Rechtsgeschäfts
- BGH, 04.10.2000 - XII ZR 44/98
Von der DIN abweichende Berechnung der Mietfläche als überraschende Klausel
- BGH, 12.07.1995 - VIII ZR 219/94
Rechtsnatur und Verletzung einer Mindestabnahmepflicht; Entbehrlichkeit der …
- BGH, 07.10.1994 - V ZR 58/93
Passive Parteifähigkeit einer Kommanditgesellschaft nach Einstellung des …
- BGH, 29.05.1991 - VIII ZR 214/90
Keine Genehmigung einer unwirksamen Nachfristsetzung
- BGH, 14.10.1988 - V ZR 175/87
Auslegung des Begriffs Verkehrswert in einer Ankaufsvereinbarung; Inanspruchnahme …
- BGH, 06.10.1988 - VII ZR 367/87
Fälligkeit und Verjährungsbeginn bei einer Forderung wegen der Gestellung von …
- BGH, 10.06.1983 - V ZR 252/80
Einzahlung eines Betrages auf ein Sperrkonto als vom Gläubiger anerkannte …
- BGH, 05.06.1992 - LwZR 11/91
Pflichten des Pächters bei Aufgabe von Grünland
- BGH, 24.04.1992 - V ZR 13/91
Abgrenzung zwischen Fälligkeitszinsen, Schadenspauschalierung und …
- BGH, 09.10.1990 - XI ZR 200/89
Hinweispflichten des Gläubigers gegenüber dem Sicherungsgeber; Ausgleich unter …
- BGH, 21.02.1990 - VIII ZR 116/89
Fortbestehen vertraglich vereinbarter Mietminderung für die Zeit der …
- BGH, 12.05.1980 - VII ZR 166/79
Haftungsbegrenzung in Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Reinigungsgewerbes
- BGH, 21.02.1985 - IX ZR 129/84
Formularmäßige Vereinbarung der Fälligstellung einer Unterrichtsvergütung bei …
- BGH, 07.07.1999 - VIII ZR 131/98
Fremd- bzw. Eigengelder eines Rechtsanwalts bei Veräußerung der …
- BGH, 02.11.1995 - X ZR 81/93
Prüfungspflicht des Fachunternehmens bei Anlagenbaukomponenten
- BGH, 10.07.1991 - XII ZR 109/90
Heilung eines unzulässigen Teilurteils in der Berufungsinstanz; Berücksichtigung …
- BGH, 14.03.1990 - VIII ZR 18/89
Verkauf eines Pfandrechts ohne die zugrundeliegende Forderung
- BGH, 30.03.2011 - VIII ZR 99/10
Zur Zurechenbarkeit von Refinanzierungsvereinbarungen des Leasingnehmers mit …
- BGH, 12.10.2001 - V ZR 220/00
Umfang des Treuhandauftrags des Notars bei Hinterlegung des Kaufpreises im Rahmen …
- BGH, 21.10.1992 - VIII ZR 99/91
Vertragsübernahme bei Erwerb eines Gaststättengrundstücks und Übernahme einer …
- BGH, 16.10.1990 - XI ZR 330/89
Zustandekommen eines Vertrages zu Gunsten eines ausländischen Studenten
- BGH, 12.04.1996 - V ZR 83/95
Zusicherung von Eigenschaften beim Verkauf eines Hausgrundstücks
- BGH, 01.03.1996 - V ZR 327/94
Anpassung des Erbbauzinses
- BFH, 28.11.1990 - X R 109/89
GbR - Gesellschaftszweck - Verzinsliches Darlehn - Steuerermäßigung - …
- BGH, 31.01.1990 - VIII ZR 280/88
Rechtsnatur einer Wiederverkaufsvereinbarung zwischen Leasinggeber und Lieferant …
- BGH, 24.11.1988 - VII ZR 222/87
Mangel eines Bauwerks; Nutzbarkeit eines Büroraums
- BVerwG, 03.03.1987 - 1 C 39.84
Indizierung einer das NS-Regime aufwertenden und rehabilitierenden Schrift
- BGH, 16.10.2009 - V ZR 246/08
Haftung aus einer vertraglich übernommenen Garantie für die Sicherstellung der …
- BGH, 20.12.1993 - II ZR 217/92
Form einer Ruhegehaltszusage zu Gunsten des GmbH-Geschäftsführers
- BGH, 26.02.1988 - V ZR 155/86
Auslegung einer Erbbauzinsanpassungsklausel; Erstreckung des Erbbaurechts auf ein …
- BGH, 01.10.1987 - III ZR 134/86
Bindungswirkung des Vorbehaltsurteils im Urkundenprozeß; Rechtsnatur …
- BGH, 04.06.1981 - III ZR 4/80
Schiedsvertrag - Richtigkeit der Schiedsentscheidung - Anfechtung - Wille der …
- BGH, 26.04.2002 - LwZR 10/01
Entschädigung für Aufgabe einer Milchreferenzmenge durch den früheren Pächter
- BGH, 21.01.1999 - I ZR 158/96
Einigung über Beförderungskosten zwischen einem Großverlader und einem …
- BGH, 18.02.1993 - IX ZR 108/92
Unklare Bestimmung des Hauptschuldners bei Vertragserfüllungsbürgschaft
- BGH, 19.01.1978 - VII ZR 175/75
Voraussetzungen eines Schadensersatzanspruchs wegen schuldhafter Verletzung der …
- BGH, 21.01.1976 - IV ZR 123/74
Anspruch auf Befreiung von der Urteilssumme und den zugunsten des Geschädigten …
- BGH, 22.02.2022 - X ZR 103/19
Patentverletzungsstreit zum deutschen Teil eines Europäischen Patents: …
- BGH, 16.04.2004 - BLw 7/04
Rechte ausscheidender Mitglieder bei Übertragung des LPG -Vermögens
- BGH, 10.02.1994 - V ZB 42/93
Ansprüche des Grundstückseigentümers gegen den Erbbauberechtigten bei Erstattung …
- BGH, 09.04.1981 - VII ZR 194/80
Verstoß gegen AGB-Gesetz: Einschränkung der Gewährleistung; Verkürzung der …
- BGH, 02.10.1978 - III ZR 9/77
Allgemeiner enteignungsgleicber Eingriff und spezialgesetzliche Regelung
- BGH, 13.12.2002 - V ZR 146/02
Voraussetzungen einer Nichtzulassungsbeschwerde
- BGH, 12.02.1988 - V ZR 8/87
Pflicht des Grundstücksverkäufers zur Tragung von Erschließungskosten
- BGH, 17.09.1999 - V ZR 220/98
Auslegung einer Gewährübernahme in einem Grundstückskaufvertrag
- BGH, 19.03.1993 - V ZR 247/91
Rechtswegprüfung durch Revisionsgericht - Ansprüche aus …
- BGH, 22.01.1993 - V ZR 164/90
Kaufpreisraten als Nutzungsentschädigung bei Rückabwicklung eines …
- BGH, 07.10.1991 - II ZR 51/91
Rechtshilfe - Amtshilfe - Verein - Nutzungsverbot - Flugsport - Ausschluß von der …
- BGH, 23.02.1987 - II ZR 183/86
Formwirksamkeit der Verpflichtung zur Abtretung eines GmbH-Geschäftsanteils
- BGH, 22.05.1985 - VIII ZR 220/84
Umfang des Schadensersatzanspruchs wegen der Beschädigung einer mit gemieteten …
- BGH, 26.06.2001 - XI ZR 330/00
Zweckerklärung einer Grundschuld
- BGH, 19.10.1999 - X ZR 26/97
Einstandspflicht desUnternehmers für Eigenschaften eines Bauwerks, in dem eine …
- BGH, 02.02.1994 - XII ZR 191/92
Gerichtliche Abänderung einer in der ehemaligen DDR geschlossenen Einigung über …
- BGH, 06.07.1989 - III ZR 35/88
Ansprüche des Landes wegen des Anschlusses eines aufgrund eines …
- BGH, 15.10.1993 - V ZR 141/92
Bestehen eines Schadensersatzanspruchs bei eigener Vertragsuntreue
- BGH, 16.04.1993 - V ZR 49/92
Verjährung bei Gesamtschuld - Anspruchsgegner bei Leistungskondiktion
- BAG, 28.02.1991 - 8 AZR 89/90
Vertragsauslegung durch das Revisionsgericht - Erfüllung eines Urlaubsanspruchs, …
- BGH, 06.07.1990 - LwZR 8/89
Verwendungsersatzansprüche des Landpächters
- BGH, 27.04.1984 - V ZR 137/83
Flächenangabe als Eigenschaftszusicherung
- BGH, 17.09.1980 - IVb ZR 550/80
Auslegung eines Unterhaltsverzichts
- BGH, 03.07.1991 - VIII ZR 201/90
Übernahme einer Getränkebezugsverpflichtung als Abzahlungsgeschäft
- BGH, 22.06.1990 - V ZR 126/89
Umfang der Zusicherung von Mieteinnahmen
- BGH, 19.05.1989 - V ZR 103/88
Auslegung einer Ankaufsklausel in einem Erbbaurechtsvertrag
- BGH, 26.10.1977 - IV ZR 177/76
Verwirkung des Provisionsanspruchs eines Maklers - Unerlaubte Doppeltätigkeit …
- BGH, 14.12.1990 - V ZR 223/89
Auslegung eines Schreibens in der Revisionsinstanz
- BGH, 24.11.1998 - X ZR 21/97
Deckelfaß
- BGH, 07.06.1991 - V ZR 17/90
Wirksamkeit der Abtretung von Forderungen aus einem Grundstückskaufvertrag im …
- BGH, 18.01.1989 - VIII ZR 311/87
Abschluss eines Geschäftsübertragungsvertrages - Übernahme eines Busbetriebes - …
- BGH, 18.12.1975 - III ZR 103/73
Wirksame Abtretung von Kaufpreisforderungen aus einem Getreidehandel - …
- BGH, 20.09.1996 - V ZR 191/95
Entbehrlichkeit der Ablehnungsandrohung
- BGH, 10.07.1996 - VIII ZR 132/95
Einstandspflicht des Freistaats Sachsen für Verbindlichkeiten der aufgelösten …
- BGH, 19.09.1995 - VI ZR 226/94
Schadensersatz wegen eines Unfalls - Bemessung der Höhe des Schmerzensgeldes - …
- BGH, 03.06.1987 - VIII ZR 158/86
Arglistige Täuschung durch Vorspiegeln der Brauereifreiheit eines Pachtobjekts …
- BFH, 11.02.1981 - I R 13/77
Auslegung von Verträgen - Vertragstext - Auslegung
- BGH, 23.02.1979 - V ZR 106/76
Erhöhung eines Erbbauzinses - Entsprechung zwischen Erbbauzins und …
- BGH, 01.02.2000 - X ZR 213/98
Anzuwendendes Recht beim Werkvertrag; Auslegung eines Schriftwechsels zwischen …
- BGH, 31.01.1997 - V ZR 209/95
Rechte des unberechtigten Besitzers eines Hausgrundstücks wegen vor dem Beitritt …
- BGH, 11.10.1990 - III ZR 291/89
Amtspflichten des Schulträgers gegenüber einem mit Schulbusfahrten beauftragten …
- BGH, 12.03.1985 - VI ZR 182/83
Versagung der Einstandspflicht einer Feuerversicherung wegen Mitverschuldens des …
- BGH, 02.12.1988 - V ZR 91/87
Zusicherung der Höhe von Mieteinnahmen
- BGH, 14.06.1996 - V ZR 150/95
Zustimmungspflichtigkeit des Umbaus einer Eigentumswohnung durch die …
- BGH, 08.03.1995 - VIII ZR 156/94
Verjährung der Ansprüche des Käufers nach Vollziehung der Wandelung; …
- BGH, 02.04.1990 - II ZR 149/89
Behandlung einer Bürgschaft als kapitalersetzende Leistung
- BGH, 07.02.2003 - V ZR 285/02
Abführung des Mehrerlöses bei Weiterveräußerung von von der Treuhandanstalt …
- BGH, 13.12.1996 - V ZR 200/95
Treuhänderischer Erwerb eines Grundstücks in der DDR vor 1976
- BGH, 25.10.1995 - IV ZR 22/95
Rechtsnatur der Überleitung von Anwartschaften von einer Zusatzversorgungskasse …
- BGH, 28.04.1995 - BLw 39/94
Abfindungsanspruch "passiver" Mitglieder einer LPG
- BGH, 08.04.1991 - II ZR 35/90
Zivilprozess: Darlegungen im Berufungsrechtszug - Bezugnahme auf Vorbringen in …
- BGH, 04.02.1991 - II ZR 52/90
Haftung des Reeders
- BGH, 24.06.1988 - V ZR 51/87
Sicherung des Vormerkungsberechtigten gegenüber dem Drittbewerber
- OLG Karlsruhe, 28.02.2003 - 17 U 71/02
Lieferung eines Schienenlagerungssystems für Straßenbahnen: Annahme eines …
- BGH, 02.11.1995 - X ZR 93/93
Herstellung von Individualsoftware: Vertragsauslegung - Vertragsnatur - …
- BGH, 23.01.1992 - IX ZR 94/91
Kapitalisierung der Versorgungsanwartschaften bei Zwangsvergleich
- BGH, 09.03.1990 - V ZR 197/88
Erhöhung des Kaufpreises bei Vereinbarung einer Wertsicherungsklausel
- BGH, 08.02.1995 - XII ZR 42/93
Einräumung eines Optionsrechts nach Ablauf der Mietzeit; Verbrauch der …
- BGH, 14.05.1992 - III ZR 48/91
Anpassung einer Stundungsabrede bei Wegfall der Geschäftsgrundlage
- BGH, 14.12.1990 - V ZR 224/89
Treuhänderische Beteiligung an einem Gemeinschaftskonto; Bruchteilsgemeinschaft …
- BGH, 26.03.1985 - VI ZR 245/83
Schadensersatzpflicht des Konkursverwalters; Erfüllung von Abfindungsansprüchen …
- BGH, 25.03.1999 - VII ZR 253/97
VertragsG DVO2 § 22 Abs. 3; VertragsG § 81 Abs. 2 Satz 2
- BGH, 08.03.1995 - XII ZR 165/93
Auslegung einer Scheidungsvereinbarung im Hinblick auf die Erwerbstätigkeit der …
- BGH, 06.12.1991 - V ZR 310/89
Vertragsverletzung - Pflichtwidrige Geschäftsbesorgung - PVV - PFV - …
- BGH, 09.07.1985 - KZR 7/84
"Preisbindungstreuhänder-Empfehlung"; Rechtsfolgen der Preisbindung bei …
- BAG, 19.04.1983 - 3 AZR 24/81
Lebensversicherung - Versorgungszusage
- BGH, 30.10.1998 - V ZR 317/97
Zusicherung von Eigenschaften beim Verkauf eines Hausgrundstücks
- BGH, 20.06.1997 - V ZR 392/95
Abschluß eines Grundstückskaufvertrages in der ehemaligen DDR unter dem Vorbehalt …
- BAG, 03.03.1993 - 10 AZR 36/92
Gehalt und tarifliche Sonderzahlungen für einen Lehrer im Angestelltenverhältnis …
- BGH, 25.01.1993 - II ZR 45/92
Wartefrist und Unverfallbarkeit in Versorgungsvereinbarung für Vorstandsmitglied
- BGH, 06.07.1984 - V ZR 62/83
Zur Wirksamkeit einer unbefristeten Nutzungsverpflichtung
- BGH, 11.04.1984 - VIII ZR 315/82
Formularmäßiger Vereinbarung der Berechtigung des Verpächters zur Ersatzvornahme …
- BayObLG, 28.08.1980 - BReg. 1 Z 71/80
Auslegung eines Testaments
- BGH, 28.10.1996 - II ZR 46/96
Auslegung einer Ruhegeldklausel im Dienstvertrag eines Vorstandsmitglieds
- BGH, 21.12.1977 - V ZR 179/75
Neufestsetzung des Erbbauzinses - Anpassung des Erbbauzinses - Erhöhung des …
- BGH, 18.05.1999 - X ZR 100/98
Auslegung von Vereinbarungen bei Hard- und Softwarebestellung
- BGH, 15.01.1999 - V ZR 317/97
Genehmigung und Abnahme eines Neubaus; Inhalt der Aufklärungspflicht gem. § 139 …
- BGH, 21.04.1993 - BLw 46/92
Abfindung der Erben eines verstorbenen LPG-Mitgliedes - Berücksichtigung des …
- BVerwG, 17.01.1986 - 8 C 90.83
Öffentlich geförderter Wohnungsbau - Eigentumswohnung - Verfügungsberechtigung
- BFH, 25.06.1985 - IX R 60/82
Entgelt für die zeitlich begrenzte Überlassung eines Grundstücks zur Hebung der …
- BGH, 16.03.1978 - III ZR 112/76
Auslegung einer Klausel über Bereitstellungszinsen bezüglich eines Darlehens - …
- BGH, 30.06.1977 - VII ZR 205/75
Beauftragung eines Dritten vor Auftragsentzug
- BGH, 03.12.1997 - XII ZR 45/96
Anspruch auf Pachtzins für die Überlassung von Einrichtungsgegenständen einer …
- BGH, 11.07.1997 - V ZR 64/96
Übertragung von Grundstücken der Konsumgenossenschaften in Volkseigentum
- BayObLG, 10.07.1997 - 2Z BR 105/96
Ausgleichspflicht zwischen Ehegatten für Tilgungsleistungen vor und nach dem …
- BGH, 17.12.1997 - VIII ZR 166/96
Begriff des Begründungsmangels; Zusicherung von Bilanzangaben; …
- BGH, 28.11.1997 - V ZR 240/96
1977 geschlossen, jedoch erst 1993 nach Übergang der Straßenbaulast auf die …
- BGH, 17.06.1993 - IX ZR 158/92
Anspruch auf Ersatz von Bürgschaftsleistungen - Aufstockung des Kredits einer …
- BGH, 26.06.1987 - V ZR 11/86
Nachtragsverhandlungsurkunde als abstraktes Schuldversprechen zur Sicherung des …
- BGH, 23.09.1999 - X ZR 170/97
Auslegung eines notariellen Schenkungsangebots
- BGH, 19.01.1999 - X ZR 45/97
Auslegung von Lizenzverträgen; Einhaltung der Schriftform von Lizenzverträgen; …
- BGH, 18.06.1993 - V ZR 123/92
Eintritt in Rechte und Pflichten aus einer Teilungserklärung bei Eigentumserwerb …
- BGH, 25.02.1992 - X ZR 88/20
- LG Karlsruhe, 28.04.2022 - 1 O 249/21
Auslegung einer vorformulierten Beitrittserklärung zu einer Genossenschaft …
- BGH, 19.10.1994 - VIII ZR 252/93
Rücktritt von einem Kaufvertrag unter Eigentumsvorbehalt
- BGH, 21.04.1993 - BLw 45/92
Abfindungsansrüche der Erben von LPG -Mitgliedern
- BAG, 20.04.1989 - 2 AZR 511/88
Vertragsstrafe: Auslegung des Arbeitsvertrags - Schadensträchtigkeit einer …
- BAG, 30.05.1985 - 2 AZR 454/84
- BGH, 06.12.1979 - VII ZR 236/78
Selbstständige Vergütung der Bauleitung eines Architekten neben der Bauführung - …
- BGH, 12.10.1977 - VIII ZR 84/76
Mieterhöhungsanspruch nach einer Wertsicherungsklausel - Zeitpunkt des Beginns …
- BGH, 03.12.1999 - V ZR 203/98
Auslegung eines Vertragsstrafeversprechens hinsichtlich des Beginns des …
- BGH, 23.10.1998 - BLw 27/98
Verstoß gegen § 157 BGB; Vermögensrechtlicher Abfindungsanspruch gemäß §§ 51a …
- BGH, 09.02.1994 - XII ZR 206/92
Unwirksamkeit eines Mietvertrages wegen des Eigentums Dritter an den …
- BGH, 31.01.1990 - VIII ZR 261/88
Rücknahmevereinbarung - Mithaftungsvereinbarung - Leasing - Rücknahmegarantie - …
- BGH, 28.02.1985 - IX ZR 157/84
Rechtsfolgen von Vereinbarungen des Konkursverwalters mit einer Abrechnungsstelle
- BGH, 20.10.1983 - I ZR 130/81
Mitgliederwerbung eines Idealvereins als ein Handeln zu Zwecken des Wettbewerbs - …
- BGH, 13.10.1983 - IX ZR 70/82
Klage auf Erfüllung einer Bürgschaftsverpflichtung - Beschränkte Haftung auf den …
- BGH, 18.06.1979 - II ZR 65/78
Ausschluss von Schadensersatzansprüchen bei schuldhaft versäumter Nachbesserung …
- BGH, 29.09.1977 - III ZR 118/76
Fluchthilfeverträge
- BGH, 05.12.1975 - V ZR 64/74
Anspruch auf Anpassung der vertraglichen Vergütung bezüglich des Verzichts auf …
- BGH, 19.03.1998 - BLw 49/97
Begriff des Abweichungsfalls
- BGH, 10.03.1998 - X ZR 32/96
"EDV-Hotel-Restaurant-Lösung"- Voraussetzungen der Abnahme; Abnahme eines …
- BGH, 17.01.1989 - XI ZR 74/88
Inkasso-Auftrag - Hausbank - Finanzierung von PKW-Bestellungen
- BAG, 06.12.1984 - 2 AZR 411/84
- BGH, 29.06.1983 - IVa ZR 220/81
Einordnung einer Schaustellerversicherung mit eingeschlossener …
- BGH, 28.11.1980 - V ZR 105/79
Zugesicherte Eigenschaft - Abwasserkanal - Garantieversprechen
- BGH, 23.11.1979 - V ZR 11/75
Anforderungen an die Auslegung eines Vertrages - Herleitung von Ansprüchen aus …
- BGH, 05.05.1977 - VII ZR 191/75
Rechte des Auftraggebers vor Abnahme der Bauleistungen
- BGH, 05.10.1987 - II ZR 15/87
Einordnung einer Bauherrengemeinschaft als Innengesellschaft bürgerlichen Rechts …
- BGH, 27.04.1984 - V ZR 193/83
Folgen des Abweichens von der im Kaufvertrag zugesicherten Grundstücksgröße - …
- BGH, 23.02.1984 - III ZR 164/83
Möglichkeit der fristlosen Kündigung von Kontokorrentkrediten - Voraussetzungen …
- BGH, 10.12.1981 - IX ZR 74/80
Erledigung aller Ansprüche nach dem Bundesentschädigungsgesetz auf Entschädigung …
- BGH, 08.06.1979 - I ZR 154/77
Transport von Brauereianlagen nach Nigeria - Anwendung der Allgemeinen Deutschen …
- BGH, 09.02.1978 - III ZR 160/75
Beauftragung eines Universitätsinstituts mit der Typenprüfung eines …
- BGH, 22.01.1998 - V ZR 238/96
Beauftragung mit dem Nachweis von erforderlichen Stellplätzen
- BGH, 22.05.1996 - XII ZR 95/94
Streit um die Herausgabe eines Grundstücks und Beseitigung von Bauwerken bei …
- BFH, 29.08.1985 - IV R 154/84
Prüfungsanordnung für Einkommensteuerbescheide eines Landwirts
- BGH, 08.02.1979 - IX ZR 23/76
Rechtsmittel
- BGH, 30.06.1977 - III ZR 136/75
Anspruch auf Freistellung von einer Darlehensverbindlichkeit - Abschluss einer …
- BGH, 02.06.1995 - V ZR 252/93
Zustimmung zur Veräußerung des Miteigentumsanteils durch einen Miteigentümer bei …
- BGH, 22.02.1994 - BLw 112/93
Anspruch auf Zahlung einer Abfindung bei Umwandlung und Personifizierung einer …
- BGH, 08.02.1991 - V ZR 14/90
Kauf eines Erbbaurechts - Verpflichtung zur Errichtung eines Wohnhauses auf dem …
- BGH, 18.09.1987 - V ZR 55/86
Minderung - Zugesicherung einer "Erlaubnis nach den Straßengesetzen" - Auslegung …
- BGH, 06.12.1985 - V ZR 277/84
Höhe eines Pachtzinses nach dem Kleingartenpreisrecht - Verfassungsmäßigkeit des …
- BGH, 14.11.1984 - IVb ZR 52/83
Voraussetzungen für den Verzug des Unterhaltsschuldners - Erforderlichkeit einer …
- BGH, 18.06.1980 - VIII ZR 137/79
Revisionsbegründung - Betimmter Antrag - Rechtsschutzinteresse der negativen …
- BGH, 19.01.1979 - V ZR 105/76
Anspruch auf Berücksichtigung von Weihnachtszuwendungen im Rahmen einer …
- BGH, 13.11.1975 - III ZR 143/73
Feststellungsklage bezüglich einer Zurückzahlung eines als Abschlag auf …
- BGH, 24.11.1993 - LwZR 5/93
Abschluss eines Grundstückkaufvertrages unter Einschluss eines bestehenden …
- BGH, 05.06.1992 - LwZR 12/91
Wirksamkeit einer fristlosen Kündigung eines Pachtverhältnisses - Wesentliche …
- BGH, 24.09.1991 - X ZR 58/90
Zahlungsanspruch aus Werkvertrag wegen Herstellung und Lieferung von Sportanzügen …
- BGH, 07.06.1991 - V ZR 47/90
Eigentum an einem früher zu einem Fideikommissvermögen zusammengefassten Hausgut …
- BGH, 22.06.1990 - V ZR 39/89
Anspruch auf Zahlung eines erhöhten Erbbauzinses wegen einer durch …
- BGH, 06.04.1989 - IX ZR 105/88
Selbstschuldnerische Bürgschaft einer Bank für eine Steuerforderung - Auslegung …
- BGH, 31.05.1988 - IX ZR 243/87
Entschädigung für Gesundheitsschaden - Entschädigung für Tragen des Judensterns - …
- BGH, 30.04.1982 - V ZR 225/80
Abschluss eines Änderungsvertrages hinsichtlich der Umwandlung einer Gesamtschuld …
- BGH, 12.02.1981 - III ZR 10/80
Anspruch auf Rückgabe des Mitbesitzes an einem Fischteichgelände - Abtretung des …
- BGH, 17.01.1990 - XII ZR 24/89
Bindung der tatrichterlichen Auslegung eines Vertrages bei Missachtung …
- BGH, 18.12.1987 - V ZR 147/86
Zahlungsanspruch wegen der Nutzung von Behelfsheimen auf Kleingartengeländen - …
- BFH, 27.07.1983 - II R 154/81
- BGH, 29.06.1983 - IVb ZR 387/81
Anspruch auf Rückzahlung der Unterhaltsbeträge aufgrund eines vereinbarten …
- BGH, 06.12.1979 - III ZR 23/77
Streitigkeit um Nutzungsrechte beziehungsweise Verträge an Thermalwasserquelle - …
- BGH, 21.06.1979 - IX ZR 55/75
Rechtsmittel
- BGH, 30.05.1978 - KZR 8/76
Abschluss eines Lizenzvertrages - Errichtung von Fertighäusern - Verletzung von …
- BGH, 02.02.1977 - IV ZR 167/75
Auslegung eines Maklervertrages hinsichtlich des Zeitpunktes der …
- BGH, 08.04.1987 - VIII ZR 138/86
Schadensersatzanspruch wegen Verletzung eines Getränkelieferungsvertrages - …
- BGH, 14.12.1979 - V ZR 124/76
Voraussetzungen der Anscheinsvollmacht und Umfang der Feststellungen …
- BGH, 08.06.1977 - IV ZR 72/75
Durch Erbgang erworbene Pflichtteilsanspruch des verstorbenen Ehemanns - …
- BayObLG, 17.05.1977 - BReg. 1 Z 42/77
Beantragung einer Entziehung der gesamten elterlichen Gewalt; Entziehung des …
- BGH, 01.10.1982 - V ZR 159/81
Erhöhung des Kaufpreises aus den Drittverkäufen im Verhältnis der Parteien …