Rechtsprechung
OLG Brandenburg, 06.12.2002 - 4 U 103/02 |
Volltextveröffentlichungen (6)
- Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Ausschlusswirkung der schlusszahlungsgleichen Erklärung nach VOB; Verwirkung der Vertragsstrafe bei fehlenderTerminüberschreitung ; Keine Ersatzfähigkeit der Mängelbeseitigungskosten wegen des Fehlens einer Mahnung ; Ersatz von Fertigstellungsmehrkosten ; Nachträgliche ...
- OLG Brandenburg
- Judicialis
VOB/B § 3 Nr. 3; ; VOB/B § ... 6 Nr. 3; ; VOB/B § 6 Nr. 5; ; VOB/B § 6 Nr. 6; ; VOB/B § 8 Nr. 2 Abs. 1; ; VOB/B § 8 Nr. 2 Abs. 2; ; VOB/B § 10; ; VOB/B § 16 Nr. 3; ; VOB/B § 16 Nr. 5; ; AGBG § 9; ; ZPO § 92 Abs. 1; ; ZPO § 281 Abs. 3 S. 2; ; ZPO § 543 Abs. 2; ; ZPO § 708 Nr. 10; ; ZPO § 713
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
Geltendmachung einer restlichen Werklohnforderung beiVertragsbeendigung durch Kündigung
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Einbeziehung der VOB/B "als Ganzes"
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä.
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Insolvenzbedingte Kündigung: Fristsetzung zur Mängelbeseitigung bleibt weiterhin erforderlich! (IBR 2003, 306)
Verfahrensgang
- LG Potsdam, 29.05.2002 - 8 O 443/01
- OLG Brandenburg, 06.12.2002 - 4 U 103/02
Papierfundstellen
- BauR 2003, 1404
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (2)
- BGH, 25.06.1987 - VII ZR 251/86
Beseitigung von Mängeln bei vorzeitiger Beendigung eines Bauvertrages
Auszug aus OLG Brandenburg, 06.12.2002 - 4 U 103/02
Da die Mängelbeseitigungskosten von dem gem. § 8 Nr. 2 Abs. 2 VOB/B bestehenden Schadensersatzanspruch nicht umfasst werden, war die Fristsetzung auch nicht entbehrlich; denn das Recht der Klägerin, die Mängel zu beseitigen, ist durch die Beantragung der Insolvenzverfahrens nicht entfallen (vgl. hierzu Ingenstau/Korbion § 8 VOB/B RN 76; Beck'scher VOB-Kommentar § 8 Nr. 2 RN 36, § 8 Nr. 1 RN 7 unter Hinweis auf BGH BauR 1987, 689, 690). - BGH, 07.03.2002 - VII ZR 41/01
Wirksamkeit eines formularmäßigen Vertragsstrafeversprechens; Abschluß eines …
Auszug aus OLG Brandenburg, 06.12.2002 - 4 U 103/02
Sie ist schon nicht wirksam vereinbart; denn sie sieht eine Vertragsstrafe von 0, 5 % pro Werktag vor und ist deshalb mit § 9 AGBG nicht vereinbar (BGH NZBau 2002, 383, 385).