Rechtsprechung
OLG Hamm, 29.05.1996 - 25 U 154/95 |
Zitiervorschläge
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/1996,9574) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Volltextveröffentlichungen (2)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Verweigerung der Abnahme aufgrund vorhandener Baumängel
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä. (2)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Verpflichtung zur Abschlagszahlung trotz zwischenzeitlich erteilter Schlußrechnung (IBR 1996, 505)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Nachträglicher Wegfall der Vertragsstrafenregelung (IBR 1996, 509)
Papierfundstellen
- IBR 1996, 509
Wird zitiert von ... (2) Neu Zitiert selbst (7)
- BGH, 09.11.1972 - VII ZR 137/71
Verfall der Vertragsstrafe
Auszug aus OLG Hamm, 29.05.1996 - 25 U 154/95
Nur bei weniger einschneidenden Abweichungen vom Zeitplan oder bei solchen Verschiebungen, mit denen der Auftragnehmer bereits bei Vertragsschluß rechnen mußte, bleibt der Auftragnehmer gegebenenfalls unter Verlängerung der Ausführungsfristen gem. § 6 Ziff. 2 c VOB/B an die Vertragsstrafeverpflichtung gebunden (BGH a.a.O. sowie BauR 1973, 48;… Ingenstau a.a.O.;… Werner/Pastor, Rdn. 1971; Senat, Urteil vom 11.10.1995, 25 U 70/95). - OLG Nürnberg, 25.09.1979 - 3 U 52/79
Auszug aus OLG Hamm, 29.05.1996 - 25 U 154/95
Ungeachtet der Tatsache, daß inzwischen unter dem 8.11.1994, also während des laufenden Rechtsstreits, die Schlußrechnung erteilt worden ist, bleibt die Klage auf Abschlagszahlung gemäß § 16 Nr. 1 VOB/B - die VOB/B ist hier gemäß § 2 c des Bauvertrages wirksam vereinbart - möglich, sofern die Fälligkeit der Abschlagszahlung bereits eingetreten und ein Rechtsstreit insoweit anhängig ist (OLG Bremen, OLGZ 1980, 217 = BauR 1980, 579;… Ingenstau-Korbion, 12. A., Rdn. 75 zu § 16 VOB/B; offengelassen in BGH NJW 1985, 1840 = BauR 1985, 456 = MDR 1985, 750) und sofern nicht die Erteilung der Schlußrechnung auf einer Vertragskündigung seitens des Auftraggebers beruht (…BGH a.a.O.;… Ingenstau a.a.O.; Werner-Pastor, Der Bauprozeß, 8. A.;… Rdn. 1065). - BGH, 21.02.1985 - VII ZR 160/83
Fälligkeit von Abschlagszahlungen nach Erstellung der Schlußrechnung
Auszug aus OLG Hamm, 29.05.1996 - 25 U 154/95
Ungeachtet der Tatsache, daß inzwischen unter dem 8.11.1994, also während des laufenden Rechtsstreits, die Schlußrechnung erteilt worden ist, bleibt die Klage auf Abschlagszahlung gemäß § 16 Nr. 1 VOB/B - die VOB/B ist hier gemäß § 2 c des Bauvertrages wirksam vereinbart - möglich, sofern die Fälligkeit der Abschlagszahlung bereits eingetreten und ein Rechtsstreit insoweit anhängig ist (OLG Bremen, OLGZ 1980, 217 = BauR 1980, 579;… Ingenstau-Korbion, 12. A., Rdn. 75 zu § 16 VOB/B; offengelassen in BGH NJW 1985, 1840 = BauR 1985, 456 = MDR 1985, 750) und sofern nicht die Erteilung der Schlußrechnung auf einer Vertragskündigung seitens des Auftraggebers beruht (…BGH a.a.O.;… Ingenstau a.a.O.; Werner-Pastor, Der Bauprozeß, 8. A.;… Rdn. 1065).
- BGH, 29.11.1973 - VII ZR 205/71
Wirksamkeit einer mündlichen Abrede bei vereinbarter Schriftform
Auszug aus OLG Hamm, 29.05.1996 - 25 U 154/95
Es ist in Rechtsprechung und Schrifttum anerkannt, daß eine Vertragsstrafenzusage nach dem Grundsatz von Treu und Glauben hinfällig wird, wenn durch vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände die Bauausführung so erheblich verzögert wird, daß der Zeitplan des Auftragnehmers umgeworfen und er zu einer durchgreifenden Neuordnung der zeitlichen Planung gezwungen wird; entsprechendes gilt für sonstige vom Auftraggeber zu verantwortende beachtliche Zeitverschiebungen, insbesondere, wie hier, erheblichen Änderungen der Bauplanung (BGH NJW 1966, 971 = MDR 1966, 495; BGH BauR 1974, 206; OLG Düsseldorf BauR 1982, 582;… Ingenstau-Korbion, Rdn. 36 zu § 11 VOB/B). - OLG Hamm, 11.10.1995 - 25 U 70/95
Vertragsstrafe und vom Bauherrn zu vertretende Bauverzögerung
Auszug aus OLG Hamm, 29.05.1996 - 25 U 154/95
Nur bei weniger einschneidenden Abweichungen vom Zeitplan oder bei solchen Verschiebungen, mit denen der Auftragnehmer bereits bei Vertragsschluß rechnen mußte, bleibt der Auftragnehmer gegebenenfalls unter Verlängerung der Ausführungsfristen gem. § 6 Ziff. 2 c VOB/B an die Vertragsstrafeverpflichtung gebunden (…BGH a.a.O. sowie BauR 1973, 48;… Ingenstau a.a.O.;… Werner/Pastor, Rdn. 1971; Senat, Urteil vom 11.10.1995, 25 U 70/95). - OLG Düsseldorf, 19.01.1982 - 23 U 163/81
Vertragsstrafenvereinbarung in BVB und ZVB - Verbindliche Vertragsfrist
Auszug aus OLG Hamm, 29.05.1996 - 25 U 154/95
Es ist in Rechtsprechung und Schrifttum anerkannt, daß eine Vertragsstrafenzusage nach dem Grundsatz von Treu und Glauben hinfällig wird, wenn durch vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände die Bauausführung so erheblich verzögert wird, daß der Zeitplan des Auftragnehmers umgeworfen und er zu einer durchgreifenden Neuordnung der zeitlichen Planung gezwungen wird; entsprechendes gilt für sonstige vom Auftraggeber zu verantwortende beachtliche Zeitverschiebungen, insbesondere, wie hier, erheblichen Änderungen der Bauplanung (BGH NJW 1966, 971 = MDR 1966, 495; BGH BauR 1974, 206; OLG Düsseldorf BauR 1982, 582;… Ingenstau-Korbion, Rdn. 36 zu § 11 VOB/B). - BGH, 13.01.1966 - VII ZR 262/63
Fälligkeit einer Vertragsstrafe bei Verschulden des Auftraggebers
Auszug aus OLG Hamm, 29.05.1996 - 25 U 154/95
Es ist in Rechtsprechung und Schrifttum anerkannt, daß eine Vertragsstrafenzusage nach dem Grundsatz von Treu und Glauben hinfällig wird, wenn durch vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Umstände die Bauausführung so erheblich verzögert wird, daß der Zeitplan des Auftragnehmers umgeworfen und er zu einer durchgreifenden Neuordnung der zeitlichen Planung gezwungen wird; entsprechendes gilt für sonstige vom Auftraggeber zu verantwortende beachtliche Zeitverschiebungen, insbesondere, wie hier, erheblichen Änderungen der Bauplanung (BGH NJW 1966, 971 = MDR 1966, 495; BGH BauR 1974, 206; OLG Düsseldorf BauR 1982, 582;… Ingenstau-Korbion, Rdn. 36 zu § 11 VOB/B).
- OLG Stuttgart, 12.02.2019 - 10 U 152/18
VOB-Vertrag: Geltendmachung von Abschlags- und Vorauszahlungsforderungen und …
Teilweise wird vertreten, dass ein unbestrittenes oder ausdrücklich anerkanntes Guthaben weiterhin als Abschlagszahlung verlangt werden kann (vgl. OLG Naumburg, OLGR 2003, 461 = BauR 2004, 522; OLG Hamm, BauR 2004, 522 m. Anm. Kainz, IBR 1996, 505; OLG Karlsruhe, Urteil vom 31.05.1994 - 8 U 238/93 m. Anm. Knychalla, IBR 1996, 405;… Werner/Pastor, a.a.O., Rn. 1607). - OLG Düsseldorf, 19.04.2012 - 23 U 150/11
Umfang der Hinweispflicht des Gerichts; Ansprüche des Auftraggebers aus einem …
Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe wird insgesamt hinfällig, wenn durch den Auftraggeber bedingte Verzögerungen den Zeitplan völlig aus dem Takt gebracht haben (vgl. BGH, Urteil vom 14.01.1993, VII ZR 185/91, BauR 1993, 600; BGH, Urteil vom 29.11.1973,VII ZR 205/71, BauR 1974, 206; BGH, Urteil vom 13.01.1966, VII ZR 262/63, NJW 1966, 971) und den Auftragnehmer zu einer durchgreifenden Neuordnung des ganzen Zeitablaufs zwingt (vgl. OLG Dresden, Urteil vom 26.05.1999, 8 U 327/99, rechtskräftig, vgl. BGH, Beschluss vom 15.06.2000, VII ZR 218/99, IBR 2000, 488; OLG Frankfurt, Urteil vom 29.05.1996, 25 U 154/95, IBR 1997, 458; OLG Hamm, Urteil vom 29.05.1996, 25 U 154/95, IBR 1996, 509; OLG Köln, Urteil vom 29.05.1996, 25 U 154/95, BauR 2001, 1105; Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 3. Auflage 2008, 7.