Rechtsprechung
BGH, 19.05.2022 - VII ZR 149/21 |
Volltextveröffentlichungen (12)
- openjur.de
- bundesgerichtshof.de
- rechtsprechung-im-internet.de
§ 195 BGB, § 199 Abs 1 BGB, § 280 Abs 1 BGB, § 280 Abs 2 BGB, § 286 Abs 1 BGB
Schadensersatzanspruch infolge Verzugs: Eintritt der Verjährung; nachträglich eintretende Schadensfolgen
- IWW
§ 280 Abs. 1, 2, § ... 286 Abs. 2 Nr. 2, § 249 Abs. 1 BGB, § 214 Abs. 1 BGB, § 217 BGB, §§ 195, 199 Abs. 1 BGB, § 199 Abs. 1 Nr. 1 BGB, § 199 Abs. 1 Nr. 2 BGB, § 203 BGB, § 339 Satz 1 BGB, § 218 Abs. 1 Satz 1 BGB, § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB, § 286 Abs. 1 BGB, § 195 BGB, § 199 Abs. 1 BGB, § 286 Abs. 2 Nr. 2 BGB, § 203 Satz 2 BGB, § 97 Abs. 1 ZPO
- Wolters Kluwer
Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des infolge Verzugs eingetretenen Schadens; Erfassung von nachträglich eintretenden Schadensfolgen
- rewis.io
- zfir-online.de(Leitsatz frei, Volltext 3,90 €)
BGB §§ 286, 280 Abs. 1, 2, § 199 Abs. 1, § 195
Regelmäßige Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des Verzugsschadens auch für nachträglich eingetretene aber vorhersehbare Schadensfolgen - rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
A) Der Anspruch auf Ersatz des infolge Verzugs eingetretenen Schadens gemäß § 280 Abs. 1 und 2, § 286 Abs. 1 BGB unterliegt der regelmäßigen Verjährung (Bestätigung von BGH, Urteil vom 7. November 2014 - V ZR 309/12, BauR 2015, 825). b) Die Verjährung des Schadensersatzanspruchs gemäß § 280 Abs. 1 und 2, ...
- rechtsportal.de
Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des infolge Verzugs eingetretenen Schadens; Erfassung von nachträglich eintretenden Schadensfolgen
- datenbank.nwb.de
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Bauunternehmer in Verzug: Schadensersatzanspruch verjährt in drei Jahren!
- WM (via Owlit)(Abodienst, Leitsatz frei)
Regelmäßige Verjährung des Anspruchs auf Ersatz des infolge Verzugs eingetretenen Schadens (Bestätigung von BGH Urteil vom 7. November 2014 = WM 2015, 938); Erstreckung der Verjährung auch auf nachträglich eintretende Schadensfolgen, die im Zeitpunkt der Entstehung des Anspruchs als ...
Besprechungen u.ä.
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Bauunternehmer in Verzug: Schadensersatzanspruch verjährt in drei Jahren! (IBR 2022, 447)
Verfahrensgang
- LG Rostock, 26.04.2019 - 3 O 178/17
- OLG Rostock, 02.02.2021 - 4 U 70/19
- BGH, 19.05.2022 - VII ZR 149/21
Papierfundstellen
- NJW 2022, 3347
- MDR 2022, 1206
- NZBau 2022, 585
- WM 2022, 2341
Wird zitiert von ... (4) Neu Zitiert selbst (19)
- BGH, 07.11.2014 - V ZR 309/12
Anspruchsverjährung: Verjährungsbeginn bei Kenntnis anspruchsbegründender …
Auszug aus BGH, 19.05.2022 - VII ZR 149/21
Der Anspruch auf Ersatz des infolge Verzugs eingetretenen Schadens gemäß § 280 Abs. 1 und 2, § 286 Abs. 1 BGB unterliegt der regelmäßigen Verjährung (Bestätigung von BGH, Urteil vom 7. November 2014 - V ZR 309/12, BauR 2015, 825).aa) Der Anspruch auf Ersatz des infolge Verzugs eingetretenen Schadens gemäß § 280 Abs. 1 und 2, § 286 Abs. 1 BGB unterliegt der regelmäßigen Verjährung (vgl. BGH, Urteil vom 7. November 2014 - V ZR 309/12 Rn. 10, BauR 2015, 825; zum alten Recht vgl. BGH…, Urteil vom 8. Juli 2010 - VII ZR 171/08 Rn. 11, BauR 2010, 1778 = NZBau 2010, 768;… Urteil vom 17. Februar 1999 - X ZR 8/96, BauR 1999, 760, juris Rn. 19;… Urteil vom 26. September 1996 - X ZR 33/94, NJW 1997, 50, juris Rn. 10).
Dem Geschädigten ist es in aller Regel zuzumuten, sich schon aufgrund der Kenntnis von der haftungsbegründenden (Erst-) Schädigung durch eine Feststellungsklage bezüglich aller weiteren Schadensfolgen gegen Verjährung zu sichern (vgl. BGH…, Urteil vom 22. Februar 2018 - VII ZR 253/16 Rn. 18, BauR 2018, 985 = NZBau 2018, 347;… Urteil vom 8. November 2016 - VI ZR 200/15 Rn. 15 f., MDR 2017, 149; Urteil vom 7. November 2014 - V ZR 309/12 Rn. 12, BauR 2015, 825;… Urteil vom 22. Februar 2006 - XII ZR 48/03 Rn. 13, NJW 2006, 1963;… Urteil vom 16. November 1999 - VI ZR 37/99, NJW 2000, 861, juris Rn. 8;… Urteil vom 19. November 1997 - XII ZR 281/95, NJW 1998, 1303, juris Rn. 15 f.; jeweils m.w.N.).
Die fortdauernde Nichterfüllung einer Verpflichtung trotz Fälligkeit stellt keine Dauerhandlung dar, da der Anspruch auf Erfüllung der Verpflichtung ansonsten niemals verjähren würde (vgl. BGH, Urteil vom 7. November 2014 - V ZR 309/12 Rn. 13, BauR 2015, 825).
- BGH, 16.09.2010 - IX ZR 121/09
Konkursverfahren über das Vermögen einer Personenhandelsgesellschaft: Anspruch …
Auszug aus BGH, 19.05.2022 - VII ZR 149/21
Erforderlich ist grundsätzlich die Fälligkeit des Anspruchs (vgl. BGH, Urteil vom 16. September 2010 - IX ZR 121/09 Rn. 22, MDR 2010, 1425;… Urteil vom 8. Juli 2008 - XI ZR 230/07 Rn. 17, BauR 2008, 1885 = NZBau 2009, 171;… Urteil vom 17. Dezember 1999 - V ZR 448/98, NJW-RR 2000, 647, juris Rn. 12;… Urteil vom 17. Februar 1971 - VIII ZR 4/70, BGHZ 55, 340, juris Rn. 5). - BGH, 08.11.2016 - VI ZR 200/15
Ausgleichsanspruch eines Gesamtschuldners: Entstehung und Verjährung des …
Auszug aus BGH, 19.05.2022 - VII ZR 149/21
Dem Geschädigten ist es in aller Regel zuzumuten, sich schon aufgrund der Kenntnis von der haftungsbegründenden (Erst-) Schädigung durch eine Feststellungsklage bezüglich aller weiteren Schadensfolgen gegen Verjährung zu sichern (vgl. BGH…, Urteil vom 22. Februar 2018 - VII ZR 253/16 Rn. 18, BauR 2018, 985 = NZBau 2018, 347; Urteil vom 8. November 2016 - VI ZR 200/15 Rn. 15 f., MDR 2017, 149;… Urteil vom 7. November 2014 - V ZR 309/12 Rn. 12, BauR 2015, 825;… Urteil vom 22. Februar 2006 - XII ZR 48/03 Rn. 13, NJW 2006, 1963;… Urteil vom 16. November 1999 - VI ZR 37/99, NJW 2000, 861, juris Rn. 8;… Urteil vom 19. November 1997 - XII ZR 281/95, NJW 1998, 1303, juris Rn. 15 f.; jeweils m.w.N.).
- BGH, 08.07.2010 - VII ZR 171/08
Werkvertrag: Anwendung der fünfjährigen Verjährungsfrist auf vor der Abnahme …
Auszug aus BGH, 19.05.2022 - VII ZR 149/21
aa) Der Anspruch auf Ersatz des infolge Verzugs eingetretenen Schadens gemäß § 280 Abs. 1 und 2, § 286 Abs. 1 BGB unterliegt der regelmäßigen Verjährung (vgl. BGH…, Urteil vom 7. November 2014 - V ZR 309/12 Rn. 10, BauR 2015, 825; zum alten Recht vgl. BGH, Urteil vom 8. Juli 2010 - VII ZR 171/08 Rn. 11, BauR 2010, 1778 = NZBau 2010, 768;… Urteil vom 17. Februar 1999 - X ZR 8/96, BauR 1999, 760, juris Rn. 19;… Urteil vom 26. September 1996 - X ZR 33/94, NJW 1997, 50, juris Rn. 10). - BGH, 16.11.1999 - VI ZR 37/99
Verjährung des deliktischen Anspruchs bei zunächst nicht vorhersehbaren …
Auszug aus BGH, 19.05.2022 - VII ZR 149/21
Dem Geschädigten ist es in aller Regel zuzumuten, sich schon aufgrund der Kenntnis von der haftungsbegründenden (Erst-) Schädigung durch eine Feststellungsklage bezüglich aller weiteren Schadensfolgen gegen Verjährung zu sichern (vgl. BGH…, Urteil vom 22. Februar 2018 - VII ZR 253/16 Rn. 18, BauR 2018, 985 = NZBau 2018, 347;… Urteil vom 8. November 2016 - VI ZR 200/15 Rn. 15 f., MDR 2017, 149;… Urteil vom 7. November 2014 - V ZR 309/12 Rn. 12, BauR 2015, 825;… Urteil vom 22. Februar 2006 - XII ZR 48/03 Rn. 13, NJW 2006, 1963; Urteil vom 16. November 1999 - VI ZR 37/99, NJW 2000, 861, juris Rn. 8;… Urteil vom 19. November 1997 - XII ZR 281/95, NJW 1998, 1303, juris Rn. 15 f.; jeweils m.w.N.). - BGH, 17.12.1999 - V ZR 448/98
Verjährung des Anspruchs auf Eintragung einer beschränkten persönlichen …
Auszug aus BGH, 19.05.2022 - VII ZR 149/21
Erforderlich ist grundsätzlich die Fälligkeit des Anspruchs (vgl. BGH…, Urteil vom 16. September 2010 - IX ZR 121/09 Rn. 22, MDR 2010, 1425;… Urteil vom 8. Juli 2008 - XI ZR 230/07 Rn. 17, BauR 2008, 1885 = NZBau 2009, 171; Urteil vom 17. Dezember 1999 - V ZR 448/98, NJW-RR 2000, 647, juris Rn. 12;… Urteil vom 17. Februar 1971 - VIII ZR 4/70, BGHZ 55, 340, juris Rn. 5). - BGH, 26.09.1996 - X ZR 33/94
Geltendmachung von Schadensersatz wegen Nichterfüllung neben der …
Auszug aus BGH, 19.05.2022 - VII ZR 149/21
aa) Der Anspruch auf Ersatz des infolge Verzugs eingetretenen Schadens gemäß § 280 Abs. 1 und 2, § 286 Abs. 1 BGB unterliegt der regelmäßigen Verjährung (vgl. BGH…, Urteil vom 7. November 2014 - V ZR 309/12 Rn. 10, BauR 2015, 825; zum alten Recht vgl. BGH…, Urteil vom 8. Juli 2010 - VII ZR 171/08 Rn. 11, BauR 2010, 1778 = NZBau 2010, 768;… Urteil vom 17. Februar 1999 - X ZR 8/96, BauR 1999, 760, juris Rn. 19; Urteil vom 26. September 1996 - X ZR 33/94, NJW 1997, 50, juris Rn. 10). - BGH, 22.09.2016 - VII ZR 298/14
Bauvertrag: Auslegung des in einem Bauvertrag vereinbarten Abtretungsverbots; …
Auszug aus BGH, 19.05.2022 - VII ZR 149/21
Die von der Klägerin vorsorglich eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde ist damit gegenstandslos (vgl. BGH, Urteil vom 22. September 2016 - VII ZR 298/14 Rn. 21 m.w.N., BGHZ 212, 90). - BGH, 18.09.2018 - II ZR 152/17
Aktiengesellschaft: Beginn der Verjährung von Schadensersatzansprüchen der …
Auszug aus BGH, 19.05.2022 - VII ZR 149/21
Die von der Revision herangezogene Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH, Urteil vom 18. September 2018 - II ZR 152/17, BGHZ 219, 356) ist indes nicht einschlägig. - BGH, 25.06.2014 - VII ZR 259/13
Revisionsverfahren: Eingeschränkte Überprüfbarkeit einer erstinstanzlichen …
Auszug aus BGH, 19.05.2022 - VII ZR 149/21
Eine Beschränkung der Revision ergibt sich auch nicht aus den Gründen des angefochtenen Urteils (vgl. BGH…, Urteil vom 10. Juni 2021 - VII ZR 157/20 Rn. 13, BauR 2022, 102 = NZBau 2021, 725; Beschluss vom 25. Juni 2014 - VII ZR 259/13 Rn. 3 m.w.N., BauR 2015, 535). - OLG Rostock, 02.02.2021 - 4 U 70/19
Werkvertrag über Errichtung eines Einfamilienhauses: Verjährung von …
- BGH, 08.07.2008 - XI ZR 230/07
Fälligkeit der Forderung aus einer Bürgschaft auf erstes Anfordern
- BGH, 17.02.1971 - VIII ZR 4/70
Begriff der Entstehung des Anspruchs
- BGH, 07.02.2008 - IX ZR 198/06
Beginn der Verjährung von Regressansprüchen gegen einen Steuerberater
- BGH, 10.06.2021 - VII ZR 157/20
Anspruch auf Zahlung restlichen Werklohns nebst Zinsen aufgrund einer wegen …
- BGH, 19.11.1997 - XII ZR 281/95
Unterbrechung der Verjährung durch Klage auf Ersatz von Mietausfallschaden
- BGH, 22.02.2018 - VII ZR 253/16
Zulässigkeit einer erneuten Feststellungsklage in unverjährter Zeit mit gleichem …
- BGH, 17.02.1999 - X ZR 8/96
Begründung der Revision durch den der Prozeßpartei beigetretenen Streithelfer; …
- BGH, 22.02.2006 - XII ZR 48/03
Verjährung von Schadensersatzansprüchen des Mieters wegen Um- und Rückbaukosten; …
- BGH, 27.10.2022 - I ZR 141/21
Vertragsstrafeanspruch nach "Hamburger Brauch": Beginn der regelmäßigen …
(a) Ein Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe nach "Hamburger Brauch" wird - anders als ein Anspruch auf Zahlung einer festen Vertragsstrafe (vgl. BGH…, Urteil vom 11. März 1971 - VII ZR 112/69, NJW 1971, 883 [juris Rn. 17]; Urteil vom 19. Mai 2022 - VII ZR 149/21, BauR 2022, 1342 [Rn. 33 f.];… BAGE 22, 205 [juris Rn. 17];… BeckOGK.BGB/Ulrici aaO § 339 Rn. 239) - nicht schon mit der Zuwiderhandlung fällig, sondern erst, wenn der Gläubiger nach § 315 Abs. 1 und 2 BGB sein Leistungsbestimmungsrecht gegenüber dem Schuldner verbindlich ausgeübt und die Höhe der verwirkten Vertragsstrafe wirksam konkretisiert hat (vgl. BGH…, Urteil vom 4. April 2006 - X ZR 122/05, BGHZ 167, 139 [juris Rn. 21];… BeckOGK.BGB/Netzer aaO § 315 Rn. 79;… Staudinger/Rieble aaO § 315 Rn. 489; zur Leistungsbestimmung durch Urteil vgl. BGH…, Urteil vom 4. Juli 2013 - III ZR 52/12, NJW-RR 2014, 492 [juris Rn. 32];… BAGE 164, 82 [juris Rn. 110]). - OLG Frankfurt, 03.02.2023 - 21 U 47/20
Mehrkostenansprüche des Auftragnehmers aus Bauzeitverlängerung und …
Für diesen ist aber in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs anerkannt, dass die Verjährung auch für einen durch Fortdauer des Verzugs bewirkten Dauerschaden, etwa einen Anspruch auf Erstattung eines sich fortlaufend ausweitenden Mietausfalls, nach dem auch darauf anwendbaren Grundsatz der Schadenseinheit bereits mit dem zuerst eingetreten Teilschaden angelaufen war (BGH NJW 2022, 3347, juris, Rn. 27 ff.). - BGH, 28.11.2023 - X ZR 83/20
Der Herausgabeanspruch nach verjährtem Schadensersatzanspruch - und seine …
(1) Ein Schadensersatzanspruch entsteht nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs grundsätzlich einheitlich auch für die erst in Zukunft entstehenden, adäquat verursachten, zurechenbaren und voraussehbaren Nachteile, sobald irgendein Teilschaden entstanden ist und gerichtlich geltend gemacht werden kann (vgl. etwa BGH, Urteil vom 19. Mai 2022 - VII ZR 149/21, NJW 2022, 3347 Rn. 28). - OLG Braunschweig, 08.12.2022 - 8 U 149/21
Berufung des Landkreises Goslar bleibt ohne Erfolg
Der Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe unterliegt der regelmäßigen Verjährung gemäß §§ 195, 199 Abs. 1 BGB (vgl. BGH, Urteil vom 19.05.2022 - VII ZR 149/21 - Rdn. 35, juris).Der Anspruch auf Zahlung einer Vertragsstrafe wird mit der Verwirkung der Vertragsstrafe durchsetzbar und entsteht damit (…vgl. Staudinger-Peters/Jakoby, BGB, Neubearbeitung 2019, § 199 Rdn. 15 und 25 sowie BGH, Urteil vom 19.05.2022 - VII ZR 149/21 -, NZBau 2022, 585).