Rechtsprechung
BGH, 25.09.1978 - VII ZR 263/77 |
Zitiervorschläge
Tipp: Um den Kurzlink (hier: https://dejure.org/1978,1626) schnell in die Zwischenablage zu kopieren, können Sie die Tastenkombination Alt + R verwenden - auch ohne diesen Bereich zu öffnen.
Volltextveröffentlichungen (4)
- JLaw (App) | www.prinz.law
- Wolters Kluwer
Bemessung einer Vertragsstrafe nach den Vorschriften über die Ausführung von Bauleistungen
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
Bemessung einer Vertragsstrafe nach den Vorschriften über die Ausführung von Bauleistungen
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Papierfundstellen
- NJW 1978, 2594
- MDR 1979, 132
- DB 1978, 2313
- BauR 1978, 485
Wird zitiert von ... (6) Neu Zitiert selbst (1)
- BGH, 12.06.1975 - VII ZR 55/73
Ersatz von Verzögerungsschäden; Bezeichnung der Schlussrechnung
Auszug aus BGH, 25.09.1978 - VII ZR 263/77
Der Senat hat diese Auffassung bereits beiläufig in NJW 1975, 1701, 1702 geäußert.
- BGH, 27.04.2005 - VIII ZR 206/04
Zur Frage, ob der Sonnabend bei der Berechnung der Kündigungsfrist eines …
Dem entsprechen die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes, das in seinem zweiten und dritten Abschnitt lediglich zwischen der Arbeitszeit an Werktagen einerseits und an Sonn- und Feiertagen andererseits unterscheidet (zu § 11 Nr. 3 VOB/B vgl. BGH, Urteil vom 25. September 1978 - VII ZR 263/77, NJW 1978, 2594). - BGH, 14.01.1999 - VII ZR 73/98
Inhaltskontrolle einer Vertragsstrafenregelung; Berufung auf fehlendes …
Das ist vertragswidrig, denn bei der Berechnung der Vertragsstrafe sind die Samstage grundsätzlich mitzuzählen, § 11 Nr. 3 VOB/B (BGH, Urteil vom 25. September 1978 - VII ZR 263/77 = NJW 1978, 2594 = BauR 1978, 485). - KG, 05.08.2009 - 11 U 64/08
Diebstahl des Bauaufzugs: Wer trägt das Risiko?
Samstage zählen nach der VOB aber als Werktage (vgl. BGH, Urt. v. 25. September 1978 — VII ZR 263/77, NJW 1978, 2594 zu § 11 Nr. 3 VOB/B;… Heinrichs in Palandt, BGB, 68. Aufl. 2009, § 193 BGB, Rd. 4;… Hafkesbrink in Leinemann, VOB/B, 3. Aufl. 2008, § 11, Rd. 62;… Döring in Ingenstau/Korbion, VOB Teile A und B, 16. Aufl. 2007, § 11 VOB/A, Rd. 8;… Herig, Praxiskommentar, VOB Teile A B C, 4. Aufl. 2009, § 5 VOB/B, Rd. 35).
- LG Kassel, 16.02.2023 - 11 O 1398/21
Anspruch des Vermieters von Gewerberäumen gegen den Mieter auf Ausgleich …
Bei der Berechnung des Zinsbeginns ist der Samstag als Werktag zu berücksichtigen (vgl. BGH NJW 1978, 2594; NJW 2005, 2154, 2155 f.). - OLG Brandenburg, 18.01.2012 - 13 U 116/09
Abwehr von Vertragsstrafe: AN muss Bauablaufstörungen darlegen!
Allerdings sind die nach den ZVB maßgeblichen Arbeitstage mit Montag bis Freitag definiert, für die nach Ziffer 3 des Protokolls maßgeblichen Werktage rechnet im Zweifel der Sonnabend mit (BGH NJW 1978, 2594). - BGH, 28.06.1979 - VII ZR 242/78
VOB/B-Fassung 1973 - Vorbehaltlose Annahme der Schlußzahlung
Darin ist, wie die Regelung zu § 11 Nr. 3 VOB/B zeigt, bei der Neufassung der VOB/B festgehalten worden (Senatsurteil NJW 1978, 2594 Nr. 5;… Ingenstau-Korbion, VOB/B, 8. Aufl., § 16 Rdn. 62).