Volltextveröffentlichungen (5)

• JLaw (App) | www.prinz.law
• Wolters Kluwer

  Schadensersatz wegen fehlerhafter Ausführung von Estricharbeiten - Pflicht zur Kündigung des Vertrages bei Geltendmachung von Ersatz der Fremdnachbesserungskosten - Konsequenzen des Verzugs des Auftragnehmers mit Mängelbeseitigung - Qualifizierung einer Regelung als Norm ...

• rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

  Ersatz von Fremdnachbesserungskosten im Rahmen eines VOB -Vertrages; Rechtsnatur der VOB/B

• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

  Fremdnachbesserungskosten vor Abnahme

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Besprechungen u.ä.

• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)

  Fremdnachbesserung vor Abnahme: Kündigung zwingend erforderlich? (IBR 1998, 12)

Papierfundstellen

• NJW-RR 1998, 235
• MDR 1998, 40
• BB 1997, 2556
• DB 1997, 2607
• BauR 1997, 1027
• ZfBR 1998, 31

Wird zitiert von ... (29)Neu Zitiert selbst (3)

• BAG, 13.06.1986 - 7 AZR 623/84

  Sozialauswahl bei Änderungskündigung

  Auszug aus BGH, 02.10.1997 - VII ZR 44/97

  Der Senat teilt nicht die vom Berufungsgericht und in Teilen der Literatur (…Ingenstau/Korbion, VOB, 13. Aufl. Rdn. 402 zu B § 4;… Nicklisch in Nicklisch/Weick, VOB/B, 2. Aufl., § 4 Rdn. 113 c; Müller-Foell, NJW 1987, 1608 [BAG 13.06.1986 - 7 AZR 623/84]; Hochstein, Anm. in Schäfer/Finnern/Hochstein, § 4 Nr. 7 VOB/B (1973) Nr. 3) hiergegen vorgetragenen Bedenken.

  Entgegen der Ansicht von Ingenstau/Korbion (aaO Rdn. 402 und Nicklisch (aaO Rdn. 113 c) kann der Anspruch nicht aus § 633 BGB in direkter oder analoger Anwendung i.V.m. § 13 Nr. 5 Abs. 2 VOB/B (so Müller-Foell, NJW 1987, 1608 [BAG 13.06.1986 - 7 AZR 623/84]) hergeleitet werden.

• BGH, 15.05.1986 - VII ZR 176/85

  Voraussetzungen des Anspruchs auf Ersatz von Fremdnachbesserungskosten

  Auszug aus BGH, 02.10.1997 - VII ZR 44/97

  Will der Auftraggeber Ersatz der Fremdnachbesserungskosten, muß er den Vertrag vor Beginn der Fremdnachbesserung gemäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 VOB/B kündigen (Bestätigung des Senatsurteils vom 15. Mai 1986 - VII ZR 176/85 = BauR 1986, 573 = ZfBR 1986, 226).

  Nach der Rechtsprechung des Senats (Urteil vom 15. Mai 1986 - VII ZR 176/85 = BauR 1986, 573 = ZfBR 1986, 226 = NJW-RR 1986, 1148), die in der Literatur weitgehend Zustimmung gefunden hat (…vgl. Werner/Pastor, Der Bauprozeß, 8. Aufl. Rdn. 1618;… Kaiser, Mängelhaftungsrecht, 7. Aufl. Rdn. 31 b; Clemm, BauR 1986, 136;… Locher, Das private Baurecht, 6. Aufl. Rdn. 115), kann der Auftraggeber auch bei Verzug des Auftragnehmers mit der Mängelbeseitigung gemäß § 4 Nr. 7 VOB/B Ersatz von Fremdnachbesserungskosten regelmäßig nicht verlangen, bevor er den Auftrag entzogen hat.

• BGH, 25.06.1987 - VII ZR 251/86

  Beseitigung von Mängeln bei vorzeitiger Beendigung eines Bauvertrages

  Auszug aus BGH, 02.10.1997 - VII ZR 44/97

  Diese Begründung treffe auch deswegen nicht zu, da nach der weiteren Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BauR 1987, 689, 690) auch bei Kündigung das Nachbesserungsrecht fortbestehe.

• BGH, 24.07.2008 - VII ZR 55/07

  Keine Privilegierung der VOB/B bei Verwendung gegenüber Verbrauchern

  Zutreffend ist das Berufungsgericht allerdings davon ausgegangen, dass die VOB Teil B vorformulierte Vertragsbedingungen im Sinne des § 305 Abs. 1 Satz 1 BGB beinhaltet (st. Rspr., vgl. u.a. BGH, Urteil vom 14. Januar 1971 - VII ZR 3/69, BGHZ 55, 198, 200; Urteil vom 16. Dezember 1982 - VII ZR 92/82, BGHZ 86, 135, 139; Urteil vom 7. Mai 1987 - VII ZR 129/86, BauR 1987, 438, 439 = ZfBR 1987, 199; Urteil vom 17. September 1987 - VII ZR 166/86, BGHZ 101, 369, 374; Urteil vom 2. Oktober 1997 - VII ZR 44/97, BauR 1997, 1027, 1028 = ZfBR 1998, 31).
• OLG Karlsruhe, 21.12.2018 - 8 U 55/17

  VOB-Vertrag: Einrede des nichterfüllten Vertrags wegen Sachmängeln bei …

  Gemäß der auch auf die Bestimmungen der VOB/B anwendbaren Unklarheitenregel des § 305c Abs. 2 BGB (vgl. etwa BGH, Urteil vom 02.10.1997 - VII ZR 44/97 -, juris Rn. 10) würden Zweifel bei der Auslegung zulasten des Verwenders - hier der Beklagten - gehen.
• BGH, 09.10.2008 - VII ZR 80/07

  Voraussetzungen des Ersatzes von Fremdnachbesserungskosten; Rechtsfolgen der …

  a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist zwar anerkannt, dass der Auftraggeber im VOB/B-Vertrag vor Abnahme dem Auftragnehmer, der mit der Mängelbeseitigung in Verzug ist und gegenüber dem eine Fristsetzung mit Kündigungsandrohung erfolgt ist, regelmäßig den Vertrag vor Beginn der Fremdnachbesserung gemäß § 8 Nr. 3 Abs. 1 VOB/B kündigen muss (BGH, Urteil vom 2. Oktober 1997 - VII ZR 44/97, BauR 1997, 1027 = ZfBR 1998, 31; Urteil vom 15. Mai 1986 - VII ZR 176/85, BauR 1986, 573 = ZfBR 1986, 226, jeweils m.w.N.).

 
• BGH, 12.01.2012 - VII ZR 76/11

  VOB-Vertrag: Verjährung eines Anspruchs auf Ersatz von Mängelbeseitigungskosten …

  Zutreffend weisen die Parteien im Revisionsverfahren darauf hin, dass sich der auf Erstattung der Mängelbeseitigungskosten gerichtete Anspruch des Auftraggebers nicht aus § 4 Nr. 7 Satz 2 VOB/B , sondern nur aus § 8 Nr. 3 Abs. 2 Satz 1 VOB/B ergeben kann ( BGH, Urteil vom 20. April 2000 - VII ZR 164/99 , BauR 2000, 1479 = NZBau 2000, 421 = ZfBR 2000, 479 ; Urteil vom 2. Oktober 1997 - VII ZR 44/97 , BauR 1997, 1027 = ZfBR 1998, 31 ; Urteil vom 15. Mai 1986 - VII ZR 176/85 , BauR 1986, 573 = ZfBR 1986, 226 ).
• BGH, 20.04.2000 - VII ZR 164/99

  Umfang des Schadensersatzanspruchs nach § 4 Nr. 7 S. 2 VOB/B

  a) Dem Auftraggeber steht ein Anspruch auf Kostenvorschuß oder auf Ersatz der Fremdnachbesserungskosten auch ohne die Entziehung des Auftrages zu, wenn der Auftragnehmer endgültig die vertragsgemäße Fertigstellung verweigert (Anschluß an BGH, Urteil vom 2. Oktober 1997 - VII ZR 44/97, ZfBR 1998, 31 = BauR 1997, 1027).

  Die Entziehung des Auftrages dient in diesem Fall dazu, für die weitere Bauabwicklung unter den Beteiligten klare Verhältnisse zu schaffen, um Streitigkeiten nach Möglichkeit zu verhindern (BGH, Urteil vom 15. Mai 1986 - VII ZR 176/85, ZfBR 1986, 226 = BauR 1986, 573; Urteil vom 2. Oktober 1997 - VII ZR 44/97, ZfBR 1998, 31 = BauR 1997, 1027).

• OLG Saarbrücken, 12.01.2017 - 4 U 4/15

  Bauprozess: Kostenschlussurteil bei Erledigung in der Berufungsinstanz; analoge …

  Die Voraussetzungen eines Anspruchs aus § 4 Abs. 7 Satz 3, § 8 Abs. 3 Nr. 2 VOB/B (2009) sind auf der Grundlage des sich nach Aktenlage ergebenden Sach- und Streitstands nicht festzustellen, denn auch bei Verzug des Auftragnehmers mit der Mängelbeseitigung gemäß § 4 Nr. 7 VOB/B kann der Auftraggeber den Ersatz von Fremdnachbesserungskosten in der Regel erst verlangen, wenn er zuvor nach vorangegangener vergeblicher Fristsetzung zur Mängelbeseitigung und Androhung dem Auftragnehmer den Auftrag entzogen hat (vgl. BGH…, Urteil vom 15.5.1986 - VII ZR 176/85, bei Juris Rn. 6 ff.; Urteil vom 2.10.1997 - VII ZR 44/97, bei Juris Rn. 8 ff.;… Kniffka in: Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl., 6. Teil Rn. 268/269 und 189).
• KG, 05.10.2007 - 21 U 52/07

  Bauvertrag: Preisanpassung wegen veränderter Materialkosten, die auf …

  Allgemeine Geschäftsbedingungen sind auch keine Gesetzesnormen, die analoger Anwendung zugänglich wären (BGH NJW-RR 1998, 235, Behrendt BauR 2007, 784, 792).
• BFH, 15.02.2001 - III R 130/95

  Investitionszulage - Mietvertrag - Telekommunikationsanlagen - Kauf - …

  Weise Ziff. 4.2 der AB lediglich auf Kleinteile hin, dürfe nach den für die AB geltenden Auslegungsgrundsätzen bezüglich anderer Kosten kein Umkehrschluss gezogen werden (zum Analogieverbot Urteil des BGH vom 2. Oktober 1997 VII ZR 44/97, NJW-Rechtsprechungs-Report Zivilrecht --NJW-RR-- 1998, 235).

  Es bedarf angesichts der eindeutigen Bezugnahme in den AB weder einer unzulässigen analogen Anwendung von Bestimmungen der AB (vgl. dazu das BGH-Urteil in NJW-RR 1998, 235) noch eines ebenso unzulässigen Umkehrschlusses.

• OLG Düsseldorf, 28.05.2015 - 22 U 173/14

  Trotz Verzugs/Mängeln: Keine Kostenerstattung ohne Fristsetzung und Kündigung!

  Ohne Setzung einer angemessenen Frist zur Mängelbeseitigung bzw. Fertigstellung unter der Androhung, nach fruchtlosem Fristablauf den Auftrag zu entziehen, und vor der Auftragsentziehung kann er die ihm aus der Beauftragung eines anderen Unternehmers entstandenen Mängelbeseitigungs- bzw. -fertigstellungskosten deshalb regelmäßig nicht vom Auftragnehmer ersetzt verlangen (vgl. BGH , Urteil vom 2. Oktober 1997, VII ZR 44/97, NJW-RR 1998, 235;… Oppler , in: Ingenstau/Korbion, VOB, 18. Aufl. 2013, § 4 Abs. 7 Rn. 62;… Kniffka , in: Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 4. Aufl. 2014, 6. Teil Rn. 187).
• OLG Düsseldorf, 30.06.2000 - 22 U 209/99

  Werkvertrag - Kündigung vor Ablauf der Erklärungsfrist - ernsthafte und …

  Diese ist regelmäßig Anspruchsvoraussetzung (BGH BB 1997, 2556 = BauR 1997, 1027, 1028).

  Für Mängel, die sich schon vor der Vollendung und der Abnahme des Baus gezeigt haben, enthält § 8 Nr. 3 VOB/B eine abschließende Regelung (BGH BB 1997, 2556 zu §§ 4 Nr. 7, 8 Nr. 3 VOB/B).

• OLG Jena, 22.03.2005 - 8 U 318/04

  Anpassung der Leistungszeit bei Verlängerung der Bindefrist
• BGH, 13.09.2001 - VII ZR 113/00

  Fälligkeit des Werklohns bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
• OLG Hamm, 31.07.2003 - 17 U 8/03

  Kündigung aus wichtigem Grund
• OLG Rostock, 30.04.2008 - 2 U 49/07

  Bauvertrag: Wirksamkeit einer Klausel zur Bauschuttbeseitigung
• OLG Köln, 31.10.2000 - 24 U 53/94

  Ersatzvornahme ohne vorherige Teilkündigung?
• BGH, 19.11.1998 - VII ZR 371/96

  Mangel eines Industrieestrichbodens
• OLG München, 02.06.2009 - 9 U 2141/06

  VOB-Vertrag: Übereinstimmendes Absehen von der vereinbarten förmlichen Abnahme; …
• OLG Koblenz, 18.12.2002 - 1 U 887/01

  Anforderungen an die Bezeichnung der Mängel in einem Beseitigungsverlangen
• OLG Düsseldorf, 29.02.2000 - 23 U 43/99

  Pfändung einer Forderung einer aufgelösten GmbH; Geltendmachung einer …
• LG Berlin, 15.11.2006 - 23 O 148/06

  Bindefristverlängerung und Mehrkosten des Auftragnehmers
• OLG Jena, 10.02.2016 - 7 U 555/15

  Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! Oder: Kündigen muss gekonnt sein!
• OLG Jena, 01.09.2015 - 5 U 341/14

  Muffen mangelhaft: Verschließen des Estrichs ist Teil der Mängelbeseitigung!
• OLG Naumburg, 21.07.2006 - 10 U 1/06

  Nochmals: Keine Kostenerstattung nach unberechtigter Selbstvornahme
• OLG Brandenburg, 02.06.2021 - 11 U 226/20

  Anspruch auf Auszahlung eines Sicherheitseinbehalts ein Bauvorhaben betreffend …
• OLG Nürnberg, 18.04.2002 - 13 U 3981/01

  Bausoll und Pauschalpreis: Beweislast
• OLG Jena, 27.06.2019 - 8 U 874/18

  Steht die Verschiebung des Baubeginns der Unterbrechung der Bauausführung gleich?
• KG, 07.03.2008 - 21 U 150/05

  Anspruch auf Zahlung von Mehrkosten für gegenüber dem schriftlichen Bauvertrag …
• LG Aachen, 12.05.2015 - 12 O 295/06
• OLG Düsseldorf, 30.01.2018 - 23 U 49/16

  Umfang des rechtlichen Gehörs im Zivilprozess