Volltextveröffentlichungen (6)

• openjur.de
• NRWE (Rechtsprechungsdatenbank NRW)
• Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)

  Risikotragung eines Auftraggebers für die Genehmigung bei Abschluss des Werkvetrages mit einem Auftragnehmer vor Erteilung der Genehmigung; Zulässigkeit einer in der Berufungserwiderung vorgenommenen Klageerweiterung als Anschlussberufung

 
• rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

  Rechte des Unternehmers bei Nichterteilung einer vom Auftraggeber zu beantragenden Genehmigung; Zulässigkeit einer Klageerweiterung in der Berufungserwiderung

• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

  Fehlende Genehmigungen sind Risiko des Auftraggebers!

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Besprechungen u.ä.

• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)

  VOB-Vertrag: Auftraggeber muss behördliche Genehmigungen beibringen! (IBR 2012, 446)

Papierfundstellen

• BauR 2012, 965

Wird zitiert von ...Neu Zitiert selbst (19)

• LG Düsseldorf, 16.07.2010 - 40 O 129/09

  Anspruch auf Zahlung restlichen Werklohns für den Bau einer unterirdischen …

  Auszug aus OLG Düsseldorf, 27.09.2011 - 23 U 137/10

  (40 O 129/09, Landgericht Düsseldorf).

  40 O 129/09.

• BGH, 05.02.1998 - VII ZR 170/96

  Begriff der behördlichen Bestimmungen; Beachtung der Baugenehmigung und darin …

  Auszug aus OLG Düsseldorf, 27.09.2011 - 23 U 137/10

  Gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 1 Satz 1 und 2 VOB/B hat der Auftragnehmer die Leistung unter eigener Verantwortung nach dem Vertrag auszuführen und dabei die anerkannten Regeln der Technik und auch die gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen zu beachten (vgl. auch BGH, Urteil vom 15.02.1998, VII ZR 170/96, BauR 1998, 397 mit Anm. Schulze-Hagen, IBR 1998, 147; BGH, Urteil vom 15.01.1993, V ZR 202/91, BauR 1993, 345;… Ingenstau/Korbion-Oppler, a.a.O., § 4 Abs. 2 VOB/B, Rn 61-63 mwN;… Kapellmann/Messerschmidt-Merkens, a.a.O., § 4 VOB/B, Rn 57 mwN).

  Dies gilt hier jedenfalls im Hinblick auf die - wie oben bereits ausgeführt - eigene besondere Fachkunde der Beklagten als Auftraggeberin und gewerblich im Tiefbau tätiges Spezialunternehmen (vgl. auch Schulze-Hagen, IBR 1998, 147).

• BGH, 27.11.2008 - VII ZR 206/06

  Zurechenbarkeit eines Verschuldens des vom Bauherrn eingesetzten Planers i.R.d. …

  Auszug aus OLG Düsseldorf, 27.09.2011 - 23 U 137/10

  Diese gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1Satz 2 VOB/B im Sinne von Obliegenheiten bzw. Mitwirkungshandlungen dem Auftraggeber zugewiesene Aufgabe (vgl. BGH, Urteil vom 27.11.2008, VII ZR 206/06, BauR 2009, 515; BGH, Urteil vom 21.10.1999, VII ZR 185/98, BGHZ 143, 32;… Ingenstau/Korbion-Oppler, 17. Auflage 2010, § 4 Abs. 1 VOB/B, Rn 33 mwN) geht dahin, die erforderlichen Anträge nicht nur überhaupt, sondern insbesondere so rechtzeitig und ordnungsgemäß zu stellen und sie ggf. unter Ausschöpfung von Rechtsmitteln bzw. - behelfen weiterzuverfolgen, dass der Auftragnehmer in die Lage versetzt wird, seine Werkleistung vertragsgetreu und rechtzeitig zu erfüllen (…vgl. Ingenstau/Korbion-Oppler, a.a.O., § 4 Abs. 1 VOB/B, Rn 17/21 mwN; Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 3. Auflage 2008, 8. Teil, Rn 40 mwN).

 
• BGH, 19.03.2004 - V ZR 104/03

  Bindung des Berufungsgerichts an die erstinstanzlich getroffenen Feststellungen; …

  Auszug aus OLG Düsseldorf, 27.09.2011 - 23 U 137/10

  Der Zulässigkeit der Klageerweiterung steht auch nicht § 529 ZPO bzw. § 531 ZPO entgegen, da die dem geänderten bzw. erweiterten Klageantrag zugrundeliegenden Tatsachen unstreitig sind und im Berufungsverfahren daher jedenfalls zu berücksichtigen ist (vgl. BGH, Urteil vom 20.05.2009, VIII ZR 247/06, NJW 2009, 2532, dort Rn 15 mwN;… Zöller-Heßler, a.a.O., § 531, Rn 21 mwN) bzw. es sich dabei jedenfalls um zulässige Noven im Sinne von §§ 529, 531 ZPO handeln würde (vgl. BGH, Urteil vom 19.03.2004, V ZR 104/03, NJW 2004, 2152;… Zöller-Heßler, a.a.O., § 533, Rn 3 mwN).
• BGH, 21.10.1999 - VII ZR 185/98

  Schadensersatz wegen Behinderung durch verspätet fertiggestellte Vorgewerke

  Auszug aus OLG Düsseldorf, 27.09.2011 - 23 U 137/10

  Diese gemäß § 4 Abs. 1 Nr. 1Satz 2 VOB/B im Sinne von Obliegenheiten bzw. Mitwirkungshandlungen dem Auftraggeber zugewiesene Aufgabe (vgl. BGH, Urteil vom 27.11.2008, VII ZR 206/06, BauR 2009, 515; BGH, Urteil vom 21.10.1999, VII ZR 185/98, BGHZ 143, 32;… Ingenstau/Korbion-Oppler, 17. Auflage 2010, § 4 Abs. 1 VOB/B, Rn 33 mwN) geht dahin, die erforderlichen Anträge nicht nur überhaupt, sondern insbesondere so rechtzeitig und ordnungsgemäß zu stellen und sie ggf. unter Ausschöpfung von Rechtsmitteln bzw. - behelfen weiterzuverfolgen, dass der Auftragnehmer in die Lage versetzt wird, seine Werkleistung vertragsgetreu und rechtzeitig zu erfüllen (…vgl. Ingenstau/Korbion-Oppler, a.a.O., § 4 Abs. 1 VOB/B, Rn 17/21 mwN; Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 3. Auflage 2008, 8. Teil, Rn 40 mwN).
• BGH, 28.10.1999 - VII ZR 393/98

  Vertragstreues Verhaltes beim VOB/B -Vertrag

  Auszug aus OLG Düsseldorf, 27.09.2011 - 23 U 137/10

  Insoweit folgt auch weder aus der bauvertraglichen Kooperationspflicht (vgl. BGH, Urteil vom 28.10.1999, VII ZR 393/98, BGHZ 143, 89;… Kniffka/Koeble, a.a.O., 7. Teil, Rn 5, 8. Teil, Rn 3/29/31 jeweils mwN;… Werner/Pastor, Der Bauprozess, 13. Auflage 2011, Rn 2189, 2960 jweils mwN) noch aus der Lehre von der Schutzzweck der Norm (…vgl. Palandt-Grüneberg, a.a.O., Vor § 249, Rn 30 mwN) eine andere Bewertung der beiderseitigen Rechte und Pflichten der Bauvertragsparteien in Zusammenhang mit der rechtzeitigen Beschaffung der zur Ausführung der Werkleistung notwendigen öffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Erlaubnisse.
• BGH, 20.05.2009 - VIII ZR 247/06

  Zulassung einer erstmals im Berufungsrechtszug erfolgten unstreitigen …

  Auszug aus OLG Düsseldorf, 27.09.2011 - 23 U 137/10

  Der Zulässigkeit der Klageerweiterung steht auch nicht § 529 ZPO bzw. § 531 ZPO entgegen, da die dem geänderten bzw. erweiterten Klageantrag zugrundeliegenden Tatsachen unstreitig sind und im Berufungsverfahren daher jedenfalls zu berücksichtigen ist (vgl. BGH, Urteil vom 20.05.2009, VIII ZR 247/06, NJW 2009, 2532, dort Rn 15 mwN;… Zöller-Heßler, a.a.O., § 531, Rn 21 mwN) bzw. es sich dabei jedenfalls um zulässige Noven im Sinne von §§ 529, 531 ZPO handeln würde (vgl. BGH, Urteil vom 19.03.2004, V ZR 104/03, NJW 2004, 2152;… Zöller-Heßler, a.a.O., § 533, Rn 3 mwN).
• BGH, 08.12.2005 - VII ZR 138/04

  Rechtsfolgen einer Vereinbarung zwischen Bauherr und Architekt über den Abschluss …

  Auszug aus OLG Düsseldorf, 27.09.2011 - 23 U 137/10

  Die Zulässigkeit der in der Berufungserwiderung von der Klägerin vorgenommenen Klageerweiterung als Anschlussberufung folgt aus §§ 533, 264 Nr. 2 ZPO (vgl. BGH, Urteil vom 08.12.2005, VII ZR 138/04, BauR 2006, 701;… Zöller-Heßler, ZPO, 27. Auflage 2009, § 533, Rn 3 mwN;… Zöller-Greger, a.a.O., § 264, Rn 3a mwN).
• BGH, 25.06.1991 - X ZR 103/89

  Mitverschulden bei Verletzung einer Kontrollpflicht

  Auszug aus OLG Düsseldorf, 27.09.2011 - 23 U 137/10

  Zudem gilt der allgemeinen Grundsatz, dass von einem berechtigtermaßen auf die Richtigkeit von werkrechtlichen bzw. werkvertraglichen Vorgaben bzw. Angaben vertrauendem Vertragspartner nicht Ersatz des Schadens verlangt werden kann, auch wenn dieser Schaden durch eine Kontrolle/Überwachung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer ggf. ganz oder teilweise hätte verhindert werden können (vgl. BGH, Urteil vom 26.05.1991, X ZR 103/89, NJW-RR 1991, 1240).
• BGH, 21.03.1974 - VII ZR 139/71

  Verzug des Bauunternehmers vor Erteilung der Baugenehmigung

  Auszug aus OLG Düsseldorf, 27.09.2011 - 23 U 137/10

  Beginnt der Auftragnehmer in Kenntnis des Fehlens der (Bau-) Genehmigung mit der Ausführung der vertraglichen Werkleistung, kann - jedenfalls bei seinen Ansprüchen, die über den reinen Vergütungsanspruch für geleistete Arbeiten hinausgehen - ein Mitverschulden des Auftragnehmers in Betracht kommen (vgl. BGH, Urteil vom 21.03.1974, VII ZZR 139/71, NJW 1974, 1080; OLG Hamm, Urteil vom 21.02.2002, 21 U 23/01, BauR 2003, 1042;… Ingenstau/Korbion-Oppler, a.a.O., § 4 Abs. 1 VOB/B, Rn 31 mwN).
• BGH, 25.10.1984 - III ZR 80/83

  Mitverantwortung des Architekten und des Bauherrn bei voreiligem Baubeginn; …
• BGH, 16.02.1971 - VI ZR 125/69

  Architektenhaftung - Schadensausgleich - Bauaufsicht - Unglück auf Baustelle - …
• BGH, 15.01.1993 - V ZR 202/91

  Nutzungsgenehmigung für Einbau offener Kamine
• OLG München, 14.02.1978 - 9 U 2388/77

  Auftragnehmerkündigung wegen fehlender Baugenehmigung
• OLG Jena, 05.08.1997 - 3 U 1489/96

  Haftung wegen schuldhafter Amtspflichtverletzung; Verstoß gegen die, einer …
• OLG Hamm, 21.02.2002 - 21 U 23/01

  Ablehnung der Einstellung der Zwangsvollstreckung
• OLG Karlsruhe, 09.10.1973 - 8 U 219/71

  Bauen ohne Baugenehmigung
• OLG Frankfurt, 01.02.1989 - 17 U 224/87
• OLG Stuttgart, 02.11.1978 - 10 U 98/78

  Aufklärungspflicht des Auftragnehmers über Genehmigungsbedürftigkeit von …

• OLG Düsseldorf, 14.01.2016 - 5 U 49/15

  Voraussetzungen des Rechts des Käufers eines fabrikneuen Pkw zum Rücktritt vom …

  Diese Angabe ist indes im Kaufvertrag unstreitig nicht enthalten gewesen und daher für das Berufungsgericht auch nicht bindend festgestellt (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 27. September 2011, I-23 U 137/10, zitiert nach juris, dort Rn. 49;… Heßler in: Zöller, ZPO, 31. Auflage, § 531 Rn. 20); letztlich kann dies auch dahinstehen, denn die Nacherfüllungspflicht des § 439 BGB gibt auch bei einer ursprünglichen Stückschuld die Möglichkeit einer Nachlieferung jedenfalls dann, wenn keine schützenswerten Interessen von Käufer oder Verkäufer dagegen sprechen (…vgl. Westermann in: Münchener Kommentar zum BGB, 7. Auflage, § 439, Rn. 12).

  Diese Angabe ist indes im Kaufvertrag unstreitig nicht enthalten gewesen und daher für das Berufungsgericht auch nicht bindend festgestellt (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 27. September 2011, I-23 U 137/10, zitiert nach juris, dort Rn. 49;… Heßler in: Zöller, ZPO, 31. Auflage, § 531 Rn. 20); letztlich kann dies auch dahinstehen, denn die Nacherfüllungspflicht des § 439 BGB gibt auch bei einer ursprünglichen Stückschuld die Möglichkeit einer Nachlieferung jedenfalls dann, wenn keine schützenswerten Interessen von Käufer oder Verkäufer dagegen sprechen (…vgl. Westermann in: Münchener Kommentar zum BGB, 7. Auflage, § 439, Rn. 12).