Rechtsprechung
OLG Brandenburg, 13.05.2020 - 11 U 75/19 |
Volltextveröffentlichungen (5)
- Entscheidungsdatenbank Brandenburg
- baurechtsiegen.de
Vergütungsfälligkeit bei VOB-Vertrag
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
- rechtsportal.de
Rechte des Unternehmers nach erfolgter Kündigung des Werkvertrages durch den Auftraggeber
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Bis zur Kündigung erbrachte Leistungen sind zu vergüten!
Verfahrensgang
- LG Neuruppin, 25.04.2019 - 5 O 75/10
- OLG Brandenburg, 13.05.2020 - 11 U 75/19
- OLG Brandenburg, 17.08.2020 - 11 U 75/19
- BGH, 23.06.2021 - VII ZR 150/20
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (8)
- BGH, 10.02.1977 - VII ZR 17/75
Vorbehalt der Vertragsstrafe
Auszug aus OLG Brandenburg, 13.05.2020 - 11 U 75/19
Hierzu hat er bei einer Vertragsstrafenregelung wegen nicht fristgerechter Erfüllung die Vereinbarung der Vertragsstrafe, die Fälligkeit der Leistung, die nicht fristgerechte Erfüllung, das Vorliegen des Verzuges und den rechtzeitigen Vorbehalt der Vertragsstrafe darzulegen und zu beweisen (BGH, Urt. v. 10.02.1977 - VII ZR 17/75; BauR 1977, 280;… BeckOK VOB/B/Oberhauser, 38. Ed. 31.7.2019, VOB/B § 11 Abs. 4 Rn. 20).Der Vorbehalt ist gem. § 11 Abs. 4 VOB/B "bei der Abnahme" zu erklären; ein früherer oder späterer Vorbehalt reicht - solange der Vertragsstrafenanspruch nicht etwa bereits durch vorherige Aufrechnung erloschen ist - mit Blick auf den Zweck der Regelung nicht aus (BGH, Urt. v. 10.02.1977 - VII ZR 17/75; BauR 1977, 280;… Urt. v. 04.11.1982 - VII ZR 11/82;… Urt. v. 05.11.2015 - VII ZR 43/15 Rn. 33, jeweils zitiert nach juris;… Ganten/Jansen/Voit, VOB/B, § 11 Rn. 9, beck-online).
- BGH, 19.05.2016 - III ZR 274/15
Erbenermittlungsvertrag: Wirksamkeit einer formularmäßigen Regelung über die …
Auszug aus OLG Brandenburg, 13.05.2020 - 11 U 75/19
Abzustellen ist auf die Erkenntnismöglichkeit des durchschnittlichen Vertragspartners (vgl. statt vieler z.B. BGH, Urteil vom 19.5.2016 - III ZR 274/15, NJW-RR 2016, 842, Rn. 26 m.w.N.). - BGH, 13.09.2001 - VII ZR 392/00
Ersatzfähigkeit von Gutachter- und Mängelbeseitigungskosten
Auszug aus OLG Brandenburg, 13.05.2020 - 11 U 75/19
Ein solcher Anspruch folgt nicht aus § 13 Abs. 7 Nr. 3 VOB/B. Grundsätzlich können nach dieser Vorschrift auch Kosten von Gutachten (BGH, Urt. v. 13.09.2001 - VII ZR 392/00, NJW 2002, 141;… Brandenburgisches Oberlandesgericht, Urt. v. 09.04.2008 - 4 U 102/07, NJOZ 2008, 2325) und sonstigen Beweiserhebungen, soweit diese zur Ermittlung von Mängeln und Schäden im Sinne des § 13 Abs. 7 Nr. 3 S. 1 VOB/B (OLG Nürnberg, Beschl. v. 24.08.2005 - 9 W 1205/05, NJW-RR 2005, 1664) dienen und notwendig sind, auf der Grundlage dieser Schadensersatzregelung eingefordert werden (…BeckOK VOB/B/Koenen, 38. Ed. 31.1.2020, § 13 Abs. 7 Rn. 77 m.w.N.).
- BGH, 05.11.2015 - VII ZR 43/15
Bauvertrag über die schlüsselfertige Errichtung einer Doppelhaushälfte: …
Auszug aus OLG Brandenburg, 13.05.2020 - 11 U 75/19
Der Vorbehalt ist gem. § 11 Abs. 4 VOB/B "bei der Abnahme" zu erklären; ein früherer oder späterer Vorbehalt reicht - solange der Vertragsstrafenanspruch nicht etwa bereits durch vorherige Aufrechnung erloschen ist - mit Blick auf den Zweck der Regelung nicht aus (…BGH, Urt. v. 10.02.1977 - VII ZR 17/75; BauR 1977, 280;… Urt. v. 04.11.1982 - VII ZR 11/82; Urt. v. 05.11.2015 - VII ZR 43/15 Rn. 33, jeweils zitiert nach juris;… Ganten/Jansen/Voit, VOB/B, § 11 Rn. 9, beck-online). - BGH, 13.11.2001 - VI ZR 414/00
Anforderungen an die Berufungsbegründung
Auszug aus OLG Brandenburg, 13.05.2020 - 11 U 75/19
Er hat dabei die Punkte anzugeben, die aus seiner Sicht rechtlich unzutreffend sind, und hat die Gründe darzulegen, aus denen sich die Erheblichkeit für eine andere, ihn günstige Entscheidung ergibt (BGH, Urt. v. 13.11.2001 - VI ZR 414/00, NJW 2002, 682). - BGH, 04.11.1982 - VII ZR 11/82
Abnahme: Anfechtung; Vorbehalt der Vertragsstrafe
Auszug aus OLG Brandenburg, 13.05.2020 - 11 U 75/19
Der Vorbehalt ist gem. § 11 Abs. 4 VOB/B "bei der Abnahme" zu erklären; ein früherer oder späterer Vorbehalt reicht - solange der Vertragsstrafenanspruch nicht etwa bereits durch vorherige Aufrechnung erloschen ist - mit Blick auf den Zweck der Regelung nicht aus (…BGH, Urt. v. 10.02.1977 - VII ZR 17/75; BauR 1977, 280; Urt. v. 04.11.1982 - VII ZR 11/82;… Urt. v. 05.11.2015 - VII ZR 43/15 Rn. 33, jeweils zitiert nach juris;… Ganten/Jansen/Voit, VOB/B, § 11 Rn. 9, beck-online). - OLG Nürnberg, 24.08.2005 - 9 W 1205/05
Festsetzung von Kosten für Privatgutachten
Auszug aus OLG Brandenburg, 13.05.2020 - 11 U 75/19
Ein solcher Anspruch folgt nicht aus § 13 Abs. 7 Nr. 3 VOB/B. Grundsätzlich können nach dieser Vorschrift auch Kosten von Gutachten (…BGH, Urt. v. 13.09.2001 - VII ZR 392/00, NJW 2002, 141;… Brandenburgisches Oberlandesgericht, Urt. v. 09.04.2008 - 4 U 102/07, NJOZ 2008, 2325) und sonstigen Beweiserhebungen, soweit diese zur Ermittlung von Mängeln und Schäden im Sinne des § 13 Abs. 7 Nr. 3 S. 1 VOB/B (OLG Nürnberg, Beschl. v. 24.08.2005 - 9 W 1205/05, NJW-RR 2005, 1664) dienen und notwendig sind, auf der Grundlage dieser Schadensersatzregelung eingefordert werden (…BeckOK VOB/B/Koenen, 38. Ed. 31.1.2020, § 13 Abs. 7 Rn. 77 m.w.N.). - OLG Brandenburg, 09.04.2008 - 4 U 102/07
Bauvertrag: Erstattung von Kosten der Ersatzvornahme und Vorschusszahlung wegen …
Auszug aus OLG Brandenburg, 13.05.2020 - 11 U 75/19
Ein solcher Anspruch folgt nicht aus § 13 Abs. 7 Nr. 3 VOB/B. Grundsätzlich können nach dieser Vorschrift auch Kosten von Gutachten (…BGH, Urt. v. 13.09.2001 - VII ZR 392/00, NJW 2002, 141; Brandenburgisches Oberlandesgericht, Urt. v. 09.04.2008 - 4 U 102/07, NJOZ 2008, 2325) und sonstigen Beweiserhebungen, soweit diese zur Ermittlung von Mängeln und Schäden im Sinne des § 13 Abs. 7 Nr. 3 S. 1 VOB/B (OLG Nürnberg, Beschl. v. 24.08.2005 - 9 W 1205/05, NJW-RR 2005, 1664) dienen und notwendig sind, auf der Grundlage dieser Schadensersatzregelung eingefordert werden (…BeckOK VOB/B/Koenen, 38. Ed. 31.1.2020, § 13 Abs. 7 Rn. 77 m.w.N.).