Rechtsprechung
BGH, 15.05.1990 - X ZR 128/88 |
Volltextveröffentlichungen (4)
- Wolters Kluwer
Erfüllung eines Werkvertrages - Grundlose Verweigerung - Pflichten des Bestellers - Mitwirkung - Beschränkung der Rechte - Vorauszahlung des Werklohns
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
BGB § 641
Rechtsfolgen der Nichterfüllung von Mitwirkungspflichten durch den Besteller - ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Kein Interessenwegfall beim Vorliegen besonderer Umständen
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Papierfundstellen
- NJW 1990, 3008
- WM 1990, 1628
- BB 1991, 9
- ZfBR 1990, 228
Wird zitiert von ... (38) Neu Zitiert selbst (6)
- BGH, 16.05.1968 - VII ZR 40/66
Rechte des Unternehmers bei grundloser Erfüllungsverweigerung durch den Besteller
Auszug aus BGH, 15.05.1990 - X ZR 128/88
Hinweise: Ebenso: BGHZ 50, 175, 177 [BGH 16.05.1968 - VII ZR 40/66] = NJW 1968, 1873 [BGH 16.05.1968 - VII ZR 40/66].Es ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGHZ 50, 175, 177 [BGH 16.05.1968 - VII ZR 40/66] und Senatsentscheidung in WM 1986, 73, 74) anerkannt, daß der Unternehmer Bezahlung des Werklohns schon dann vor Fertigstellung und Abnahme des Werks verlangen kann, wenn der Besteller die Erfüllung des Vertrages grundlos ablehnt.
In solchen Fällen kann der Unternehmer ungeachtet seiner an sich gegebenen Vorleistungspflicht nach Treu und Glauben seine weitere Tätigkeit verweigern, solange der Besteller auf seinem Standpunkt verharrt (vgl. dazu auch BGHZ 50, 175, 178) [BGH 16.05.1968 - VII ZR 40/66].
- BGH, 06.06.1984 - VIII ZR 83/83
Verjährung des Schadensersatzanspruchs wegen der Verletzung von …
Auszug aus BGH, 15.05.1990 - X ZR 128/88
Die Revision verweist insoweit zutreffend auf die in ZIP 1984, 962, 965 (= NJW 1984, 2938) veröffentlichte BGH-Entscheidung vom 6. Juni 1984. - BGH, 01.10.1986 - VIII ZR 132/85
Leistung des Schadensersatzanspruchs im Hinblick auf eine vorvertragliche …
Auszug aus BGH, 15.05.1990 - X ZR 128/88
Ein solches Vorgehen wäre auch rechtsmißbräuchlich und daher nach § 242 BGB unzulässig, weil der Besteller dann die Leistungsstörung selber zu vertreten hat (vgl. BGH LM § 346 BGB Nr. 6 Bl. 4; BGH NJW 1984, 869; 1987, 251, 253).
- BGH, 24.11.1983 - VII ZR 34/83
Errichtung von Wohnungen auf einem Grundstück - Schadensersatz wegen …
Auszug aus BGH, 15.05.1990 - X ZR 128/88
Ein solches Vorgehen wäre auch rechtsmißbräuchlich und daher nach § 242 BGB unzulässig, weil der Besteller dann die Leistungsstörung selber zu vertreten hat (vgl. BGH LM § 346 BGB Nr. 6 Bl. 4; BGH NJW 1984, 869; 1987, 251, 253). - BGH, 29.10.1985 - X ZR 12/85
Voraussetzungen des Verzugs des Unternehmers bei einem Werklieferungsvertrag; …
Auszug aus BGH, 15.05.1990 - X ZR 128/88
Es ist in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGHZ 50, 175, 177 [BGH 16.05.1968 - VII ZR 40/66] und Senatsentscheidung in WM 1986, 73, 74) anerkannt, daß der Unternehmer Bezahlung des Werklohns schon dann vor Fertigstellung und Abnahme des Werks verlangen kann, wenn der Besteller die Erfüllung des Vertrages grundlos ablehnt. - BGH, 14.07.1971 - VIII ZR 49/70
Geltendmachung eines Schadensersatzanspruchs wegen Verletzung einer …
Auszug aus BGH, 15.05.1990 - X ZR 128/88
Es fehlt dann schon an einem Verzug des Unternehmers, und der Besteller kann schon deshalb nicht nach § 326 BGB wegen unvollständiger Leistung vom Vertrag zurücktreten oder Schadenersatz wegen Nichterfüllung verlangen und sich damit im Ergebnis seiner eigenen weiteren Zahlungspflicht entledigen (vgl. BGH NJW 1971, 1747; 1987, 241, 253).
- BGH, 04.03.2010 - III ZR 79/09
Internet-System-Vertrag
Ein solcher Vertrag dürfte - ebenso wie ein Vertrag über die Erstellung oder Bearbeitung einer speziellen, auf die Bedürfnisse des Auftraggebers abgestimmten Software (s. BGHZ 102, 135, 140 f; BGH, Urteile vom 15. Mai 1990 - X ZR 128/88 - NJW 1990, 3008, vom 3. November 1992 - X ZR 83/90 - NJW 1993, 1063, vom 9. Oktober 2001 - X ZR 58/00 - CR 2002, 93, 95 und vom 16. Dezember 2003 - X ZR 129/01 - NJW-RR 2004, 782, 783) - regelmäßig als Werkvertrag im Sinne der §§ 631 ff BGB, unter Umständen auch als Werklieferungsvertrag im Sinne von § 651 BGB, anzusehen sein (…s. dazu etwa Busche aaO m.w.N.;… Klett/Pohle aaO S. 201;… Redeker aaO Rn. 980;… Schneider, in: Handbuch des EDV-Rechts, 4. Aufl., Teil O Rz. 342 f = S. 2066;… Schmidt, in: Spindler, Vertragsrecht der Internet-Provider, 2. Aufl., Teil VIII Rz. 4 = S. 659 ff;… Cichon, Internet-Verträge, 2. Aufl., S. 117 ff;… Härting, Internetrecht, 3. Aufl., Rn. 334 ff = S. 83 ff). - BGH, 24.02.2005 - VII ZR 225/03
Rechte des Auftragnehmers bei endgültiger Erfüllungsverweigerung des …
Er muß sich anrechnen lassen, was er infolge der Befreiung von der Leistung erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterläßt (im Anschluß an BGH, Urteil vom 15. Mai 1990 - X ZR 128/88, NJW 1990, 3008 = ZfBR 1990, 228; Urteil vom 16. Mai 1968 - VII ZR 40/66, BGHZ 50, 175, 177 f.).Jedenfalls kann die Klägerin ihren Vergütungsanspruch im Hinblick auf das vertrags- und auch treuwidrige Verhalten der Beklagten durchsetzen, ohne die Gegenleistung erbringen zu müssen (BGH, Urteil vom 15. Mai 1990 - X ZR 128/88, NJW 1990, 3008 = ZfBR 1990, 228; Urteil vom 16. Mai 1968 - VII ZR 40/66, BGHZ 50, 175, 177 f.).
- BGH, 20.08.2009 - VII ZR 212/07
Leistungsteile innerhalb eines Gewerks als in sich abgeschlossene Teile einer …
Der Schaden besteht in der für die nicht erbrachten Leistungen vereinbarten Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen und anderweitigen oder böswillig unterlassenen Erwerbs (vgl. BGH, Urteil vom 15. Mai 1990 - X ZR 128/88, ZfBR 1990, 228; Urteil vom 4. Juli 2002 - I ZR 313/99, NJW 2002, 3541; Urteil vom 24. Februar 2005 - VII ZR 225/03, BauR 2005, 861 = NZBau 2005, 1650 = ZfBR 2005, 454).
- BGH, 21.12.2010 - X ZR 122/07
Werkvertrag: Überschreitung einer Kostenangabe auf Grund unzutreffender Angabe …
Dem steht nicht die von der Revision angeführte Rechtsprechung entgegen, wonach der Unternehmer, wenn der Besteller ihm obliegende Mitwirkungspflichten endgültig verweigert oder sich anderweitig treuwidrig verhalten hat, Erfüllung durch Vorauszahlung des Werklohns beanspruchen kann, ohne seinerseits die Gegenleistung erbringen zu müssen (vgl. BGH, Urteil vom 16. Mai 1968 - VII ZR 40/66, BGHZ 50, 175; Urteil vom 15. Mai 1990 - X ZR 128/88, NJW 1990, 3008; Urteil vom 24. Februar 2005 - VII ZR 225/03, BauR 2005, 861). - BGH, 28.09.2000 - VII ZR 42/98
Prüfbare Schlußrechnung gemäß § 14 VOB/B
In einem solchen Fall kann der Unternehmer ohne Abnahme unmittelbar Zahlung der Vergütung abzüglich der ersparten Aufwendungen und des anderweitigen Erwerbs verlangen (BGH, Urteil vom 15. Mai 1990 - X ZR 128/88 = NJW 1990, 3008, 3009 = ZfBR 1990, 228). - BGH, 15.11.1996 - V ZR 292/95
Rechtsfolgen der Erfüllungsverweigerung bei einer Zug um Zug zu erbringenden …
Angesichts dessen ist es treuwidrig, wenn er die sich aus seinem pflichtwidrigen Verhalten ergebenden Vorteile beansprucht (…vgl. BGH, Urt. v. 29. Oktober 1985, X ZR 12/85, WM 1986, 73, 74; s. auch BGH, Urt. v. 15. Mai 1990, X ZR 128/88, WM 1990, 1628, 1630). - BGH, 23.01.1996 - X ZR 105/93
Eintritt des Verzuges bei Unterlassen der Mitwirkung des Gläubigers; …
Auch soweit diese hinsichtlich der im Bereich der Software zu erbringenden Leistungen eine individuell gestaltete Programmierarbeit zum Gegenstand haben, auf die nach der Rechtsprechung des Senats grundsätzlich Werkvertragsrecht anzuwenden ist (vgl. Sen.Urt. v. 15.5.1990 - X ZR 128/88, NJW 1990, 3008), ist die Anwendung dieser Vorschrift nicht ausgeschlossen, wie sich bereits aus § 636 Abs. 1 S. 2 BGB ergibt. - OLG Köln, 14.11.2018 - 11 U 71/18
Bestellte Kunst - "VIP-Clip" des Comedian Jörg Knör muss bezahlt werden
Denn es konnte dem Kläger nicht zugemutet werden, zur Durchsetzung des Zahlungsanspruchs (vor Ablauf der Leistungszeit) zunächst noch weitere Leistungen zu erbringen, von denen von vorne herein feststeht, dass sie zurückgewiesen werden und daher sinnlos sind (BGH, Urt. v. 15.05.1990 - X ZR 128/88, NJW 1990, 3008). - BGH, 13.05.2004 - IX ZR 128/01
Anfechtbarkeit der Einigung des Unternehmers und des Auftraggebers über die Höhe …
Gegebenenfalls ist dadurch ihr Leistungsverweigerungsrecht entfallen (vgl. BGHZ 50, 155, 177 f; BGH, Urt. v. 15. Mai 1990 - X ZR 128/88, NJW 1990, 3008, 3009). - BGH, 13.09.2001 - VII ZR 113/00
Fälligkeit des Werklohns bei vorzeitiger Vertragsbeendigung
b) Die Werklohnforderung ist auch nicht deswegen fällig, weil die Leistung der Klägerin abnahmereif und die Beklagte die Abnahme zu Unrecht verweigert hat (vgl. BGH, Urteil vom 15. Mai 1990 - VII ZR 128/88 = NJW 1990, 3008 = ZfBR 1990, 228). - OLG Düsseldorf, 08.09.2006 - 23 U 35/06
Kündigung eines Schuldverhältnisses nach der Insolvenzeröffnung über das Vermögen …
- OLG Frankfurt, 22.12.2011 - 10 U 78/06
Werkvertrag: Zustandekommen eines Vertrages über die digitale Planerfassung von …
- OLG Düsseldorf, 26.03.2009 - 5 U 63/08
Umstellung einer Klage gegen die einzelnen Mitglieder der …
- OLG Hamm, 03.08.2007 - 12 U 158/06
Unangemessene Benachteiligung durch weitreichende Rücktrittsklausel zu Gunsten …
- BGH, 06.07.2004 - XI ZR 250/02
Schadensersatzansprüche des Darlehensnehmers wegen Verweigerung der Auszahlung …
- OLG Köln, 25.06.1993 - 19 U 216/92
Leistungsbeschreibung durch den Besteller einer EDV-Konfiguration - "EDV für die …
- OLG Düsseldorf, 22.11.2011 - 23 U 205/10
Zulässigkeit der Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts an den Arbeitsergebnissen …
- OLG Düsseldorf, 23.07.1999 - 22 U 9/99
Vergütungsanspruch des zur Mängelbeseitigung bereiten Werkunternehmers, dem der …
- OLG Frankfurt, 16.12.2011 - 10 U 294/09
Werklohnforderungklage und Haftung eines Generalunternehmers: Fälligkeit eines …
- OLG Jena, 17.12.2008 - 4 U 641/06
- OLG Saarbrücken, 27.07.2005 - 1 U 515/04
Bauvertrag: Auftragserteilung durch Rückübersendung eines vom Unternehmer …
- OLG Düsseldorf, 16.09.2016 - 22 U 68/16
Auftragnehmer verlangt Abnahme: Einschaltung eines Privatgutachters erforderlich?
- OLG Nürnberg, 15.05.2003 - 13 U 3832/02
Honoraranspruch aus Architektenvertrag - unvollständige Vertragserfüllung und …
- OLG Köln, 09.08.1995 - 19 U 69/95
Fälligkeit Werklohnanspruch
- OLG Saarbrücken, 26.04.2000 - 1 U 702/99
Fälligkeit von Raten eines Bauträgervertrages
- OLG Zweibrücken, 27.06.2002 - 4 U 145/01
Teilurteil über Restwerklohnforderung bei Widerklage auf Rückzahlung einer …
- OLG Frankfurt, 21.09.2007 - 7 U 222/06
Anwaltshaftung: Regressprozess wegen anwaltlicher Pflichtverletzung bei der …
- OLG Köln, 15.05.1998 - 19 U 191/97
Recht des Lieferanten, Hardwarekomponenten auszuwählen
- OLG Koblenz, 21.10.2010 - 5 U 91/09
Besteller nutzt beanstandete Leistung: Konkludente Abnahme?
- OLG Celle, 03.03.1992 - 20 U 69/90
Rechtliche Einordnung von Verträgen über Software-Leistungen
- LG Berlin, 27.05.2014 - 14 O 529/12
Klage erfolgreich: Gerichtskostenvorschuss wird verzinst!
- OLG Hamburg, 28.01.2010 - 3 U 269/07
Anwendbarkeit von Kaufrecht auf die Lieferung elektronischer Bauteile; …
- BGH, 02.12.1997 - X ZR 11/96
Rechtsfolgen endgültiger und grundloser Verweigerung der Abnahme durch den …
- OLG Saarbrücken, 30.06.1998 - 4 U 408/97
Bezahlung eines hergestellten mobilen Notstromaggregats ; Schadensersatz wegen …
- OLG Düsseldorf, 29.10.1993 - 22 U 318/92
Was sind die Folgen einer Kündigung?
- OLG Hamm, 06.09.1999 - 13 U 3/99
- OLG München, 31.01.1995 - 25 U 4246/94
Rechtsnatur eines Vertrags über die Lieferung und Installation von …
- OLG Bremen, 09.12.1992 - 6 W 47/92
Anwendbarkeit des Werkvertragsrechts; Fälligkeit einer Werklohnforderung für den …