Rechtsprechung
OLG Bremen, 30.12.2010 - 1 U 51/08 |
Volltextveröffentlichungen (5)
- IWW
- Wolters Kluwer(Abodienst, Leitsatz/Tenor frei)
Abzug wegen einer nicht erbrachten Ausführungsplanung bei einer Pauschalpreisabrede in einem Architektenvertrag; Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung als Voraussetzung für die Minderung wegen eines Mangels der Architektenleistung; Abstellen auf die Vorbemerkungen zum ...
- rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)
VOB/B § 1 Nr. 2
Abzug wegen einer nicht erbrachten Ausführungsplanung bei einer Pauschalpreisabrede in einem Architektenvertrag; Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung als Voraussetzung für die Minderung wegen eines Mangels der Architektenleistung; Abstellen auf die Vorbemerkungen zum ... - ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)
Baubeschreibung oder Ansichtszeichnung: Was hat Vorrang?
- juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä. (3)
- ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)
Tagessatzhöhe verhandelt, Obergrenze nicht: Vertragsstrafenregelung unwirksam! (IBR 2012, 322)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Baubeschreibung oder Ansichtszeichnung: Was geht bei Widersprüchen vor? (IBR 2012, 314)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Trotz Umplanung: Statik muss Planungskonzept entsprechen! (IBR 2012, 384)
Verfahrensgang
- LG Bremen, 11.07.2008 - 13 O 545/01
- OLG Bremen, 30.12.2010 - 1 U 51/08
- BGH, 12.04.2012 - VII ZR 28/11
Papierfundstellen
- BauR 2012, 1286
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (10)
- BGH, 23.04.1991 - X ZR 77/89
Rechtliches Interesse einer Schadensersatzfeststellungsklage; Anforderungen an …
Auszug aus OLG Bremen, 30.12.2010 - 1 U 51/08
Der Beweisantritt, die Käufer zu vernehmen, dass die Wohnungen nicht zu den kaufvertraglichen Lieferterminen übernommen werden konnten, reicht nicht aus, da ein Anspruch nicht schlüssig dargelegt ist und somit auch die Erheblichkeit des Beweisantritts nicht beurteilt werden kann (BGH, NJW 1991, 2707, 2709). - BGH, 24.06.2004 - VII ZR 259/02
Honoraranspruch des Architekten bei teilweiser Nichterbringung der Leistung
Auszug aus OLG Bremen, 30.12.2010 - 1 U 51/08
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs entfällt der Honoraranspruch des Architekten, soweit er Architektenleistungen teilweise nicht erbracht hat, ganz oder teilweise, wenn der Tatbestand einer Regelung des allgemeinen Leistungsstörungsrechts des BGB oder des werkvertraglichen Gewährleistungsrechts erfüllt ist, welche den Verlust oder die Minderung der Honorarforderung als Rechtsfolge vorsieht (BGH, NJW 2004, 2588 ;… Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 3. Aufl., 12. Teil Rn. 243 m.w.N.). - BGH, 11.11.2004 - VII ZR 128/03
Pflicht des Architekten zur Vornahme von Kostenschätzungen, -berechnungen und …
Auszug aus OLG Bremen, 30.12.2010 - 1 U 51/08
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann von einer etwa erforderlichen Fristsetzung mit Ablehnungsandrohung als Voraussetzung für die Minderung wegen eines Mangels der Architektenleistung abzusehen sein, wenn der Besteller das Interesse an der Leistung deshalb verloren hat, weil die Leistung ihren vertraglich vorgesehenen Zweck nicht mehr erfüllen kann (BGH, NJW-RR 2005, 318 , unter B 2 c;… dazu auch Kniffka/Koeble, a.a.O., Rn. 246).
- BGH, 04.05.2000 - VII ZR 53/99
Beschwer bei Klageabweisung als zur Zeit unbegründet; Ansprüche des …
Auszug aus OLG Bremen, 30.12.2010 - 1 U 51/08
Ausreichend ist die entsprechende Absicht (BGH, NJW 2004, 1454 ; NJW 2000, 2988, 2989). - BGH, 11.03.1999 - VII ZR 179/98
Auslegung der Leistungsbeschreibung eines Bauvertrages
Auszug aus OLG Bremen, 30.12.2010 - 1 U 51/08
Vielmehr kommt es darauf an, an welcher Stelle konkret die zu erbringende Leistung beschrieben wird (BGH, NJW 1999, 2432 , unter III 1b). - BGH, 11.12.2003 - VII ZR 31/03
Begriff der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Auszug aus OLG Bremen, 30.12.2010 - 1 U 51/08
Ausreichend ist die entsprechende Absicht (BGH, NJW 2004, 1454 ; NJW 2000, 2988, 2989). - BGH, 18.11.1982 - VII ZR 305/81
Vorbehalt der Vertragsstrafe
Auszug aus OLG Bremen, 30.12.2010 - 1 U 51/08
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Vorschrift des § 343 Abs. 3 BGB eng auszulegen, die Ankündigung der Geltendmachung reicht nicht aus (BGH NJW 1983, 385, 386). - BGH, 18.04.2002 - VII ZR 70/01
Berücksichtigung des Mitverschuldens des die Bauaufsicht führenden Architekten
Auszug aus OLG Bremen, 30.12.2010 - 1 U 51/08
Der Auftraggeber schuldet dem Auftragnehmer keine Überwachung oder Aufsicht hinsichtlich der von ihm zu erbringenden Leistungen (BGH, NJW-RR 2002, 1175 ). - BGH, 04.05.2000 - VII ZR 203/98
Begriff des Verzögerungsschadens
Auszug aus OLG Bremen, 30.12.2010 - 1 U 51/08
Ein Finanzierungsschaden bemisst sich nach dem Zeitraum, in dem der Auftraggeber wegen des Verzugs des Auftragsnehmers daran gehindert ist, das Bauobjekt der vorgesehenen Nutzung zuzuführen (BGH, NZBau 2000, 378 ). - BGH, 19.01.1989 - VII ZR 348/87
Wirksamkeit einer formularmäßigen Vertragsstrafe-Vereinbarung; Vereinbarung einer …
Auszug aus OLG Bremen, 30.12.2010 - 1 U 51/08
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist diese auch gegenüber einem Kaufmann zwingend erforderlich (NJW-RR 1989, 527 ).
Rechtsprechung
OLG Karlsruhe, 29.09.2008 - 1 U 51/08 |
Volltextveröffentlichungen (3)
- Wolters Kluwer
- ibr-online
Verjährungshemmung durch Stillhalteabkommen
- juris (Volltext/Leitsatz)
Besprechungen u.ä. (3)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Unwirksame Unterwerfungserklärung: Wannn verjährt Zahlungsanspruch des Bauträgers? (IBR 2009, 520)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Wann liegt ein Anerkenntnis vor, das die Verjährung neu beginnen lässt? (IBR 2009, 1314)
- ibr-online (Entscheidungsbesprechung)
Verjährungshemmung durch Stillhalteabkommen (IBR 2009, 1112)
Verfahrensgang
- LG Heidelberg, 13.12.2007 - 7 O 22/04
- OLG Karlsruhe, 29.09.2008 - 1 U 51/08
- BGH, 18.06.2009 - VII ZR 210/08
Wird zitiert von ... (0) Neu Zitiert selbst (23)
- BGH, 16.01.2008 - XII ZR 216/05
Umfang der Rechtskraft einer in einem Vorprozess zwischen den Parteien ergangenen …
Auszug aus OLG Karlsruhe, 29.09.2008 - 1 U 51/08
Vielmehr ist im Nachfolgeprozess von den Gerichten von Amts wegen auch zu beachten, wenn eine im Vorprozess rechtskräftig entschiedene Rechtsfrage lediglich Vorfrage für die Entscheidung des nachfolgenden Rechtsstreits ist (vgl. BGH NJW 2008, 1227).Diese Feststellung ist auch bindend, wenn in einem neuen Prozess der Parteien die Entscheidung über einen anderen Anspruch von dem Bestehen oder Nichtbestehen des Zahlungsanspruchs abhängt (vgl. BGH NJW 1981, 1517; NJW 1993, 3204/3205; NJW 2008, 1227 m.w.N.).
- BGH, 17.03.1987 - VI ZR 282/85
Verjährung des Schadensersatzanspruchs einer Kommanditgesellschaft gegen den …
Auszug aus OLG Karlsruhe, 29.09.2008 - 1 U 51/08
Dies stellt jedoch ein angesichts des substantiierten Klägervortrags erforderliches, ebenso substantiiertes Bestreiten (vgl. BGHZ 100, 190/196; VIZ 2004, 494;… Zöller/Greger, a.a.O., § 138, Rn. 10a) ersichtlich nicht dar. - BGH, 22.10.1998 - VII ZR 99/97
BGH erklärt Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung in Bauträgerverträgen für …
Auszug aus OLG Karlsruhe, 29.09.2008 - 1 U 51/08
Voraussetzung hierfür wäre nach höchstrichterlicher Rechtsprechung, der sich das erkennende Gericht anschließt, die Wirksamkeit des Titels, was freilich auch aus Gründen des materiellen Rechts ausgeschlossen sein konnte (vgl. BGHZ 139, 387;… Staudinger/Peters, a.a.O., § 218, Rn. 14).
- BGH, 16.03.1988 - VIII ZR 184/87
Umwandlung eines verjährten Hauptleistungsanspruchs in einen ...
Auszug aus OLG Karlsruhe, 29.09.2008 - 1 U 51/08
(1) Zwar ist mit dem Beklagten davon auszugehen, dass ein Schadensersatzanspruch aus § 326 Abs. 1 BGB a.F. ohne weiteres, d.h. - entgegen der Rechtsansicht des Klägers - auch ohne entsprechende Erhebung der Einrede entfiel, sofern der Hauptanspruch auch nur infolge des Bestehens rechtshemmender Einreden wie etwa die der Verjährung nach § 222 BGB a.F. nicht mehr durchsetzbar war (vgl. BGHZ 34, 191/197; 104, 6/11). - BGH, 24.06.1993 - III ZR 43/92
Rechtskraft der Abweisung einer Schadensersatzklage wegen Amtspflichtverletzung
Auszug aus OLG Karlsruhe, 29.09.2008 - 1 U 51/08
Diese Feststellung ist auch bindend, wenn in einem neuen Prozess der Parteien die Entscheidung über einen anderen Anspruch von dem Bestehen oder Nichtbestehen des Zahlungsanspruchs abhängt (vgl. BGH NJW 1981, 1517; NJW 1993, 3204/3205; NJW 2008, 1227 m.w.N.). - BGH, 28.06.1990 - IX ZR 209/89
Zurückhalten von Sachvortrag durch den Prozeßbevollmächtigten; Haftung des …
Auszug aus OLG Karlsruhe, 29.09.2008 - 1 U 51/08
(2) Nachdem jedoch das Vorbringen vom Landgericht nicht als verspätet zurück gewiesen, sondern im Ergebnis zugelassen und nur als nicht durchgreifend erachtet wurde, kann dies vom Berufungsgericht nicht korrigiert werden (…vgl. Zöller/Greger, ZPO, 26. Aufl. 2007, § 296, Rn. 35 m.w.N.), Folglich kann offen bleiben, obwohl wohl zu verneinen, ob es dem Beklagten unbenommen war, sofern nach der Prozesslage noch nicht veranlasst, etwa aus prozesstaktischen Gründen die Einrede der Verjährung erst nach mehrjähriger Verfahrensdauer geltend zu machen oder ob insoweit an sich die Voraussetzungen einer Zurückweisung wegen Verspätung vorgelegen hätten (vgl. dazu BGH MDR 91, 240; OLG Hamm MDR 93, 686;… Zöller/Greger, a.a.O., § 282 Rn. 3). - BGH, 22.10.1999 - V ZR 401/98
Aufwendungsersatz im Rahmen des Schadensersatzes wegen Nichterfüllung eines …
Auszug aus OLG Karlsruhe, 29.09.2008 - 1 U 51/08
Auch bei der gebotenen Anlegung eines strengen Maßstabs (vgl. BGH NJW 2000, 506/508) war dies nur als "das letzte Wort" des Beklagten aufzufassen (…Otto, a.a.O., Rn. 141/143). - BGH, 28.11.1984 - VIII ZR 240/83
Hemmung der Verjährung von Ersatzansprüchen des Vermieters
Auszug aus OLG Karlsruhe, 29.09.2008 - 1 U 51/08
Denn eine generelle Verjährungshemmung infolge solcher Verhandlungen - wie nunmehr in § 203 BGB n.F. vorgesehen - sah das Gesetz vor dem 01.01.2002 nicht vor, sondern vielmehr nur spezielle Regelungen wie beispielsweise in § 852 Abs. 2 BGB a.F., der als Ausnahmeregelung für deliktische Ansprüche freilich nicht ohne weiteres analogiefähig war (vgl. BGHZ 93, 64;… Staudinger/Peters, a.a.O., § 205, Rn. 1;… Soergel/Niedenführ, BGB, 13. Aufl. 1999, § 202, Rn. 13). - BGH, 09.06.1999 - VIII ZR 149/98
Verjährung des Schadensersatzanspruchs wegen Nichterfüllung eines …
Auszug aus OLG Karlsruhe, 29.09.2008 - 1 U 51/08
e) Mit Zugang dieser Ablehnungserklärung am 29.03.2004 wandelte sich demnach der ursprüngliche vertragliche Erfüllungsanspruch kraft Gesetzes in einen Schadensersatzanspruch gemäß § 326 Abs. 1 Satz 2 1. Alt. BGB um und begann auch dessen eigenständige Verjährungsfrist zu laufen (vgl. BGHZ 142, 36 sowie Ziffer 9 der landgerichtlichen Entscheidungsgründe). - BGH, 08.06.1989 - X ZR 50/88
Anerkenntnis durch Aufrechnung mit einer bestrittenen Forderung
Auszug aus OLG Karlsruhe, 29.09.2008 - 1 U 51/08
Insoweit konnte auch - je nach den Umständen des Einzelfalls - in der Aufrechnung mit einer bestrittenen (und in Wahrheit nicht bestehenden) Forderung gegen eine unbestrittene Forderung ein die Verjährung unterbrechendes "Anerkenntnis" der letzteren in vorgenanntem Sinne gesehen werden (BGHZ 107, 395). - BGH, 30.09.1993 - VII ZR 136/92
Hemmung der Verjährung; Nachbesserungspflicht mehrerer Unternehmer
- BGH, 24.01.1972 - VII ZR 171/70
Anerkenntnis durch Aufrechnung?; ferner: Verjährung von Vergütungsanspruch bei …
- BGH, 14.05.2004 - V ZR 164/03
Beginn der Ausschlussfrist für Ansprüche des Besitzers bei Rücknahme der gegen …
- BGH, 13.03.1981 - V ZR 115/80
Rechtskraftwirkung eines eine Herausgabeklage abweisenden Urteils
- BGH, 24.01.1961 - VIII ZR 98/59
Eigentumsvorbehalt. Verjährung
- BGH, 06.10.1989 - V ZR 283/86
Urteil - Abweisung einer Zahlungsklage - Rechtskraftwirkung
- BGH, 21.05.1953 - III ZR 278/51
Gewährung von Straffreiheit für Beamte
- BGH, 11.05.1988 - VIII ZR 138/87
Wirksamkeit des Rücktritts von einem Pachtvertrag über einen von einer …
- BGH, 12.03.1981 - VII ZR 117/80
Begriff des Gewerbebetriebes
- OLG Hamm, 12.01.1993 - 19 U 109/92
Verspätete Angriffs- und Verteidungsmittel; Verzögerung des Rechtsstreites; …
- RG, 01.12.1911 - II 225/11
Zurückbehaltungsrecht nach Konkurseröffnung.
- RG, 02.01.1912 - II 358/11
1. Ist ein in Kenntnis der Verjährung formlos erklärter Verzicht auf die …
- BGH, 18.03.1996 - II ZR 10/95
Gesellschaftszweck von Bauherrengemeinschaften
Rechtsprechung
OLG Naumburg, 04.12.2008 - 1 U 51/08 |
Volltextveröffentlichungen (4)
- Wolters Kluwer
Pflicht eines Arztes zur Überwachung des im Behandlungszimmer wartenden Patienten
- Judicialis
ZPO § 313 a Abs. 1 S. 1; ; ZPO § 540 Abs. 1 S. 1 Nr. 1; ; ZPO § 540 Abs. 2
- rechtsportal.de
BGB § 280
Pflicht eines Arztes zur Überwachung des im Behandlungszimmer wartenden Patienten - juris (Volltext/Leitsatz)
Kurzfassungen/Presse (2)
- IWW (Kurzinformation)
Haftungsrecht - Keine Überwachungspflicht bei wartenden Patienten
- arzthaftung-aktuell.de (Kurzinformation)
Überwachungspflicht eines Arztes für Patienten, die in seinem Behandlungszimmer warten?
Verfahrensgang
- LG Halle, 30.04.2008 - 6 O 179/08
- OLG Naumburg, 04.12.2008 - 1 U 51/08
Rechtsprechung
OLG Bamberg, 26.08.2008 - 1 U 51/08 |
Verfahrensgang
- LG Bayreuth, 08.04.2008 - 34 O 815/07
- OLG Bamberg, 26.08.2008 - 1 U 51/08