Volltextveröffentlichungen (14)

• lexetius.com

  BGB §§ 642, 295

• openjur.de
• bundesgerichtshof.de

 
• IWW
• JLaw (App) | www.prinz.law
• Wolters Kluwer

  Annahmeverzug bei Bauverträgen - Verschulden bei fehlender Vorunternehmerleistungen - Behinderungsanzeige nach VOB/B - Wörtliches Angebot der Werkleistung - Bereitstellung von Arbeitskräften

• grundeigentum-verlag.de(Abodienst, Leitsatz frei)

  Annahmeverzug bei Vorleistungen; wörtliches Angebot für Gläubigerverzug

• Judicialis

  BGB § 642; ; BGB § 295

• ra.de
• rechtsportal.de(Abodienst, kostenloses Probeabo)

  BGB §§ 642 295
  Anforderungen an die Behinderungsanzeige des Auftragnehmers; Voraussetzungen des Annahmeverzugs

• datenbank.nwb.de
• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo, Leitsatz frei)

  Wörtliches Angebot genügt für Annahmeverzug

• Der Betrieb(Abodienst, Leitsatz frei)

  Entschädigungsanspruch des Auftragnehmers wegen Bauzeitverlängerung infolge fehlender Vorunternehmerleistungen und Koordinierungsverschuldens des Bauherrn

• juris(Abodienst) (Volltext/Leitsatz)

Kurzfassungen/Presse

• lutzabel.com (Kurzinformation)

  Gutes Wetter: Keine Auftraggeber-Leistung!

Besprechungen u.ä.

• ibr-online(Abodienst, kostenloses Probeabo) (Entscheidungsbesprechung)

  Vorunternehmerleistung verspätet: Wie wird Annahmeverzug des AG herbeigeführt? (IBR 2003, 182)

Verfahrensgang

• OLG Celle, 01.11.2001 - 13 U 148/00
• BGH, 19.12.2002 - VII ZR 440/01

Papierfundstellen

• NJW 2003, 1601
• MDR 2003, 502
• NZBau 2003, 325
• WM 2003, 1435
• DB 2003, 717
• BauR 2003, 431 (Ls.)
• BauR 2003, 531
• ZfBR 2003, 254

Wird zitiert von ... (20)Neu Zitiert selbst (3)

• BGH, 21.10.1999 - VII ZR 185/98

  Schadensersatz wegen Behinderung durch verspätet fertiggestellte Vorgewerke

  Auszug aus BGH, 19.12.2002 - VII ZR 440/01

  Das gilt auch dann, wenn die Aufnahmebereitschaft fehlt, weil andere Unternehmer ihre Leistungen nicht oder nicht rechtzeitig erbracht haben (BGH, Urteil vom 21. Oktober 1999 - VII ZR 185/98, BGHZ 143, 32, 39).

  Grundsätzlich ist ein Angebot der Leistung nach §§ 294 bis 296, 299 BGB sowie bei einem VOB-Vertrag notwendig, daß der Auftragnehmer gemäß § 6 Nr. 1 VOB/B anzeigt, wenn er wegen hindernder Umstände zur Leistungserbringung nicht imstande ist (BGH, Urteil vom 21. Oktober 1999 - VII ZR 185/98, BGHZ 143, 32, 41).

• BGH, 20.02.1986 - VII ZR 286/84

  Schadensermittlung bei Bauverzögerungen auf einer Großbaustelle

  Auszug aus BGH, 19.12.2002 - VII ZR 440/01

  Das Berufungsgericht ist nicht gehindert, die Ursächlichkeit dieser Verzögerung allein oder jedenfalls ganz überwiegend darin zu sehen, daß es die unstreitigen Behinderungen bei der Beheizung des Bauwerkes gegeben hat, § 287 ZPO (vgl. BGH, Urteil vom 20. Februar 1986 - VII ZR 286/84, BGHZ 97, 163, 166; Urteil vom 14. Januar 1993 - VII ZR 185/91, BGHZ 121, 210, 214).
• BGH, 14.01.1993 - VII ZR 185/91

  Verzugsbeginn, Schadensumfang und Mitverschulden bei Zahlungsverzug - Prozessuale …

  Auszug aus BGH, 19.12.2002 - VII ZR 440/01

  Das Berufungsgericht ist nicht gehindert, die Ursächlichkeit dieser Verzögerung allein oder jedenfalls ganz überwiegend darin zu sehen, daß es die unstreitigen Behinderungen bei der Beheizung des Bauwerkes gegeben hat, § 287 ZPO (vgl. BGH, Urteil vom 20. Februar 1986 - VII ZR 286/84, BGHZ 97, 163, 166; Urteil vom 14. Januar 1993 - VII ZR 185/91, BGHZ 121, 210, 214).

• BGH, 26.10.2017 - VII ZR 16/17

  Bauvertrag: Entschädigungsanspruch des Unternehmers bei Unterlassen einer dem …

  Neben der fehlenden oder nicht rechtzeitigen Mitwirkungshandlung des Bestellers ist erforderlich, dass der Unternehmer zur Leistung bereit und imstande ist (§ 297 BGB), seine Leistung wie geschuldet dem Besteller angeboten (§§ 294 - 296 BGB) und, sofern die Parteien die Einbeziehung der VOB/B vereinbart haben, ordnungsgemäß die Behinderung, wenn diese nicht offenkundig ist, nach § 6 Abs. 1 VOB/B angezeigt hat (vgl. BGH, Urteil vom 19. Dezember 2002 - VII ZR 440/01, BauR 2003, 531, 532, juris Rn. 13 = NZBau 2003, 325;… Urteil vom 21. Oktober 1999 - VII ZR 185/98, BGHZ 143, 32, 40 f., juris Rn. 28).
• OLG Düsseldorf, 19.12.2019 - 5 U 52/19

  Ansprüche eines Bauunternehmers wegen verzögerten Baubeginns

  Insbesondere muss der Besteller das Grundstück aufnahmebereit zur Verfügung stellen, einschließlich der Vorarbeiten anderer Unternehmer (vgl. BGH, Urteil vom 20.4.2017 - VII ZR 194/13, NJW 2017, 2025; BGH, Urteil vom 19.12.2002 - VII ZR 440/01, NJW 2003, 1601).

  Eine Behinderungsanzeige war nach § 6 Abs. 1 S. 2 VOB/B entbehrlich Eine Behinderungsanzeige ist entbehrlich, wenn dem Auftraggeber offenkundig die Tatsache und deren hindernde Wirkung bekannt waren, § 6 Abs. 1 Satz 2 VOB/B (vgl. BGH, Urteil vom 19.12.2002 - VII ZR 440/0, NJW 2003, 1601, beck-online); OLG Düsseldorf, Urteil vom 07. Juni 2016 - 23 U 149/13, Rn. 50, juris).

• OLG Brandenburg, 18.02.2016 - 12 U 222/14

  VOB-Vertrag: Darlegungs- und Beweislast bei Geltendmachung eines …

  Hierfür genügt, dass der Auftragnehmer seine Mitarbeiter auf der Baustelle zur Verfügung hält und zu erkennen gibt, dass er zur Leistung bereit und in der Lage ist (vgl. BGH BauR 2003, 531;… OLG Düsseldorf, BauR 2013, 1866, zitiert nach juris Rn. 22).

 
• LG Memmingen, 08.02.2017 - 1 HKO 1976/12

  Anspruch auf Entschädigung wegen bauablaufbezogener Störungen

  a) Nach § 642 Abs. 1 BGB kommt ein Entschädigungsanspruch des Unternehmers in Betracht, wenn sich der Besteller deshalb in Verzug der Annahme befindet, weil er das Baugrundstück für die Leistung des Auftragnehmers nicht rechtzeitig aufnahmebereit zur Verfügung stellt (BGH, BauR 2003, 531 Tz. 8, zitiert nach Juris).

  Es kann auch dadurch zum Ausdruck gebracht werden, dass der Auftragnehmer seine Mitarbeiter auf der Baustelle zur Verfügung hält und zu erkennen gibt, dass er bereit und in der Lage ist, seine Leistung zu erbringen (BGH, BauR 2003, 531 Tz. 13, zitiert nach juris).

• OLG Celle, 22.07.2009 - 14 U 166/08

  Voraussetzungen des Mehrvergütungsanspruchs wegen Bauzeitverzögerung; …

  diese Obliegenheit wird nicht dadurch gemindert, dass noch andere Unternehmer Vorarbeiten zu erbringen haben (vgl. BGH, Urteil vom 21. Oktober 1999 - VII ZR 185/98, BGHZ 143, 32 = BauR 2000, 722, juris-Rdnr. 28. Urteil vom 19. Dezember 2002 VII ZR 440/01, BauR 2003, 531, juris-Rdnr. 8. Stickler in Messerschmidt/Voit, Privates Baurecht, § 642 BGB, Rdnr. 13 m. w. N.).
• OLG Jena, 11.10.2005 - 8 U 849/04

  Werklohn-Anspruchsgrundlage bei Verzögerung durch Vorunternehmer

  Nach Ansicht des Senates sind auch sämtliche Überstundenzuschläge wegen erforderlicher Mehrarbeit sowie darüber hinausgehend alle weiteren Beschleunigungskosten nicht unter § 642 BGB subsumierbar, da diese Norm dem Werkunternehmer nach dem o. G. nur die während des Annahmeverzuges entstehenden Nachteile ersetzen will (vgl. auch BGH NJW 2003, S. 1601 ff.;… OLG Köln, NJW-RR 2004, S. 818 ff, und Palandt-Sprau Rn. 5 zu § 642 BGB).
• KG, 12.02.2008 - 21 U 155/06

  Anforderungen an die Darlegung von Mehrkosten wegen fehlender Vorleistungen

  Dazu gehört, dass er gemäß § 6 Nr. 1 VOB/B die hindernde Umstände anzeigt bzw. dass die Anzeige wegen der Offenkundigkeit der Behinderung entbehrlich ist (zum Vorstehenden BGHZ 143 a.a.O. [...] Rz 28 und BGH BauR 2003, 531 f [...] Rz 13).
• OLG Brandenburg, 17.06.2010 - 12 U 21/10

  Werkvertrag: Ordnungsgemäße Androhung der Kündigung durch den Unternehmer nach …

  Nach § 295 S. 1 BGB genügte jedoch ein wörtliches Angebot des Auftragnehmers, wenn - wie hier - für den Baubeginn eine Mitwirkungshandlung des Gläubigers erforderlich ist, so dass die Aufforderung des Auftragnehmers an den Auftraggeber, die Mitwirkungshandlung vorzunehmen, ausreicht (vgl. BGH BauR 2003, 531;… Kniffka in Kniffka/Koeble, Kompendium des Baurechts, 3. Aufl., 8. Teil, Rn. 24).
• OLG Düsseldorf, 19.02.2013 - 21 U 24/12

  Umfang der Entschädigung bei Annahmeverzug des Auftraggebers

  Es kann auch dadurch zum Ausdruck gebracht werden, dass der Auftragnehmer seine Mitarbeiter auf der Baustelle zur Verfügung hält und zu erkennen gibt, dass er bereit und in der Lage ist, seine Leistung zu erbringen (vgl. BGH BauR 2003, 531 = NJW 2003, 1601).
• OLG Köln, 14.08.2003 - 12 U 114/02

  Änderung der Preisermittlungsgrundlagen durch Aufforderung des Bauherrn zur …

  Dieses Verständnis der Bestimmung des § 642 BGB wird augenscheinlich auch vom BGH geteilt, der in der Entscheidung NJW 2003, 1601 unter II.1.
• OLG Düsseldorf, 07.06.2016 - 23 U 149/13

  Keine Entschädigung ohne Dokumentation!
• OLG Brandenburg, 30.11.2011 - 4 U 144/07

  VOB-Vertrag: Anspruch auf Zusatzvergütung für die Verwendung von Schnellestrich …
• OLG Karlsruhe, 26.06.2008 - 19 U 179/06

  Nichtannahme der Bauleistungen führt zum Gläubigerverzug
• OLG Schleswig, 12.03.2021 - 1 U 81/20

  Auslegung eines Globalpauschalpreisvertrages; Mitwirkungspflicht eines …
• OLG Hamburg, 16.11.2018 - 1 U 40/17

  Bauvertrag: Entschädigungsanspruch des Auftragnehmers bei unterlassener …
• OLG München, 02.09.2014 - 27 U 2924/14

  Entschädigung nach § 642 BGB wird auf Basis der Urkalkulation berechnet!
• OLG Dresden, 08.04.2005 - 11 W 276/05

  Kosten des selbständigen Beweisverfahrens nach Anerkenntnis
• OLG Köln, 21.10.2004 - 20 U 98/03
• OLG Schleswig, 24.03.2023 - 1 U 67/22

  Eintritt des Annahmeverzuges bei der Abwicklung eines Kaufvertrages und seinen …
• LG Karlsruhe, 13.01.2006 - 13 O 133/03

  Verzug: Privatgutachtenkosten verschuldensunabhängig zu erstatten?