503 Entscheidungen - Seite 1 von 11:

• OLG Düsseldorf, 11.09.2026 - 1 CC 3/25

  Planübergabe ist auch im VOB/B-Vertrag keine Vertragspflicht!

• BGH, 30.01.2020 - VII ZR 33/19

  Anspruch auf Entschädigung von dem beklagten Land aus einem nach einem ...

  Zum selben Verfahren:

  • KG, 29.01.2019 - 21 U 122/18

    VOB-Vertrag: Entschädigungsanspruch des Werkunternehmers bei Mitwirkungsverzug ...

• OLG Brandenburg, 20.07.2023 - 10 U 14/23

  Vergütung von Baumfällarbeiten; Wirksamkeit einer Vereinbarung negativer Preise ...

  Zum selben Verfahren:

  • LG Cottbus, 24.08.2022 - 6 O 196/21
  • LG Neuruppin, 14.06.2018 - 31 O 40/16

    Anordnung der Straßenverkehrsbehörde = Verlangen einer zusätzlichen Leistung!

• OLG Köln, 24.07.2026 - 7 U 97/24

  Entschädigung nach § 642 BGB setzt Leistungsangebot voraus!

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Köln, 24.07.2025 - 7 U 97/24
• BGH, 26.10.2017 - VII ZR 16/17

  Bauvertrag: Entschädigungsanspruch des Unternehmers bei Unterlassen einer dem ...

  Zum selben Verfahren:

  • KG, 10.01.2017 - 21 U 14/16

    Wechselseitige Kündigung eines Bauvertrag wegen Bauverzögerung: Unangemessene ...

• LG Kempten, 27.09.2024 - 11 O 1705/23

  Verjährungsrechtliche, Einrede der Verjährung, Verjährungsbeginn, ...

• KG, 16.02.2018 - 21 U 66/16

  Bauprozess auf große Kündigungsvergütung des Bauunternehmers: Vorbehaltsurteil ...

• BGH, 26.04.2018 - VII ZR 81/17

  Bauvertrag mit öffentlichem Auftraggeber: Anspruch auf Ersatz von nach ...

  Zum selben Verfahren:

  • BGH, 08.11.2017 - VII ZR 81/17

    Antrag auf Anordnung der Verbindung mehrerer bei Gericht anhängiger Prozesse ...

  • OLG Rostock, 14.03.2017 - 4 U 69/12

    Bauvertrag mit einem öffentlichen Auftraggeber: Entschädigungsanspruch wegen ...

• OLG Frankfurt, 22.06.2026 - 21 U 32/25

  Anderweitig eingesetztes Personal ist nicht unproduktiv!

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Frankfurt, 27.04.2026 - 21 U 32/25

    Anderweitig eingesetztes Personal ist nicht unproduktiv!

• BGH, 19.09.2024 - VII ZR 10/24

  VOB-Vertrag über einen Museumsneubau: Vorliegen einer Anordnung des Auftraggebers ...

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Dresden, 13.12.2023 - 13 U 378/23

    Übergabe der Ausführungsplanung ist im VOB/B-Vertrag eine Vertragspflicht!

• OLG Düsseldorf, 19.12.2019 - 5 U 52/19

  Ansprüche eines Bauunternehmers wegen verzögerten Baubeginns

• OLG Karlsruhe, 27.08.2020 - 8 U 49/19

  Bauvertrag: Angemessene Entschädigung für nutzloses Bereithalten von ...

  Zum selben Verfahren:

  • BGH, 09.06.2021 - VII ZR 152/20

    Entschädigungshöhe wird geschätzt!

  • LG Mosbach, 18.04.2019 - 2 O 232/17

    Entschädigung nur für produktionslos vorgehaltene Mitarbeiter!

• KG, 28.04.2020 - 21 U 76/19

  Werkvertrag mit Bedarfsposition für den Vorhalt eines Produktionsmittels: ...

• LG Frankfurt/Main, 20.12.2024 - 31 O 156/24

  Entschädigungsanspruch ist konkret bauablaufbezogen darzulegen!

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Frankfurt, 30.01.2025 - 29 W 1/25

    Keine Zusammenrechnung von Haupt- und Hilfsantrag bei identischem Gegenstand!

• BGH, 20.04.2017 - VII ZR 194/13

  Mehrvergütungsanspruch des Bauunternehmers wegen witterungsbedingten ...

  Zum selben Verfahren:

  • LG Cottbus, 08.12.2011 - 6 O 68/11

    Bauvertrag: Entschädigungsanspruch des Bauunternehmers bei witterungsbedingtem ...

  • OLG Brandenburg, 26.06.2013 - 11 U 36/12

    § 642 BGB: Besteller muss nicht für gutes Wetter sorgen!

• KG, 15.05.2025 - 27 U 117/23

  Zustehen einer Vergütung auch für die nicht erbrachten Leistungen i.R.e. ...

• OLG Dresden, 25.03.2022 - 22 U 547/15

  Bauzeitennachtrag wegen verzögerter Vergabe: Gutachterkosten können ...

• BGH, 15.05.2024 - VII ZR 147/22

  Wer eine Entschädigung nach § 642 BGB verlangt, muss das ganz große Orchester ...

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Celle, 24.05.2022 - 14 U 27/22

    Keine Entschädigung ohne bauablaufbezogene Darstellung!

  • OLG Celle, 24.06.2022 - 14 U 27/22

    Keine Entschädigung ohne bauablaufbezogene Darstellung!

• OLG Bamberg, 19.02.2025 - 3 UKl 13/24

  Folgen unwirksamer Klauseln in einem Fertighausvertrag

• KG, 28.05.2013 - 7 U 12/12

  Ansprüche des Unternehmers bei vom Auftraggeber zu vertretenden ...

  Zum selben Verfahren:

  • BGH, 28.01.2016 - VII ZR 162/13

    Entschädigung eines Bauunternehmers wegen Bauzeitverzögerung: ...

• OLG Hamburg, 07.12.2020 - 8 U 7/20

  Pauschalpreisvertrag für ein Einzelgewerk: Mehrvergütungsanspruch wegen ...

• OLG Düsseldorf, 05.09.2022 - 23 U 116/21

  Anforderungen an Schätzgrundlage für Entschädigungsanspruch nach § 642 BGB ...

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Düsseldorf, 25.07.2022 - 23 U 116/21

    Baubetriebliches Privatgutachten kostet viel und bringt (hier) nichts!

• OLG Celle, 04.03.2020 - 7 U 334/18

  Schadensersatz wegen Behinderung: Lohnkosten werden erstattet, nicht ...

  Zum selben Verfahren:

  • BGH, 04.11.2020 - VII ZR 45/20

    Entschädigung aus § 642 BGB setzt bauablaufbezogene Darstellung voraus!

• OLG Köln, 21.12.2023 - 7 U 68/22

  Mehrvergütung; Bauzeitverlängerung; Nachtragsangebot; baustellenbezogene ...

  Zum selben Verfahren:

  • LG Köln, 08.03.2022 - 5 O 9/10
• OLG Hamburg, 16.11.2018 - 1 U 40/17

  Bauvertrag: Entschädigungsanspruch des Auftragnehmers bei unterlassener ...

  Zum selben Verfahren:

  • BGH, 05.05.2021 - VII ZR 251/18

    Entschädigung aus § 642 BGB: Wann sind Pläne zu übergeben?

• OLG Hamm, 08.07.2025 - 21 U 2/23

  Vergütungspflicht aufgrund einer Eigenart des Baugrundes; ergänzende ...

• OLG Frankfurt, 08.05.2015 - 25 U 174/13

  Entschädigung nach § 642 BGB und Mehrvergütung nach § 632 Abs. 1 BGB wegen ...

• OLG Stuttgart, 12.12.2023 - 10 U 22/23

  VOB/B-Vertrag: Anspruch auf Werklohn, Schadensersatz wegen Bauzeitenverzögerung ...

• OLG Düsseldorf, 16.08.2019 - 22 U 140/16

  Zahlung restlichen Werklohns für Innenputzarbeiten an einem Bauvorhaben Kündigung ...