564 Entscheidungen - Seite 1 von 12:

• OLG Köln, 31.01.2022 - 19 U 131/21

  Verzögerung des Baubeginns setzt kein Verschulden voraus!

  Zum selben Verfahren:

  • LG Bonn, 09.06.2021 - 1 O 86/19

    Widerspruch in der Leistungsbeschreibung ist kein Hinderungsgrund!

• OLG Hamburg, 23.02.2023 - 4 U 54/22

  Bauvertrag: Rückzahlung einer Anzahlung wegen fristloser Auftraggeberkündigung ...

  Zum selben Verfahren:

  • LG Hamburg, 19.08.2021 - 335 O 109/20

    Kündigung eines Werkvertrags nach Nachfristsetzung

• OLG Naumburg, 04.03.2025 - 2 U 53/24

  Kündigungsrecht eines Bauvertrages bei Ignorierung von Abhilfeverlangen

• LG Heilbronn, 21.03.2024 - 3 O 155/21

  Bauvertrag: Anspruch auf Ersatz der Fertigstellungmehrkosten bei ...

• OLG Stuttgart, 01.12.2020 - 10 U 124/20

  Außerordentliche Kündigung eines Bauvertrags bei Verzug mit einer verbindlichen ...

• KG, 06.03.2026 - 21 U 11/21

  Wirksamkeit des VOB/B-Kündigungsrechts wegen Verzugs mit Vollendung; ...

• OLG München, 22.10.2025 - 27 U 4220/24

  Berufung, Kündigung, Bauvertrag, Schadensersatz, Unterbrechung, Beweisaufnahme, ...

• KG, 24.01.2023 - 27 U 154/21

  Ansprüche aus einem aus wichtigem Grund gekündigten Bauvertrag betreffend ...

• OLG Frankfurt, 24.02.2023 - 21 U 95/21

  Wirksamkeit einer formularmäßigen Vertragserfüllungsbürgschaft bei Kombination ...

• OLG Stuttgart, 16.03.2020 - 10 U 294/19

  Verzug trotz fehlender Bauhandwerkersicherung!

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Stuttgart, 28.04.2020 - 10 U 294/19

    Verzug des Auftragnehmers bei unberechtigter Arbeitseinstellung

• OLG Naumburg, 09.12.2021 - 2 U 16/21

  Bauvertragliche Leistungen: Erlöschen einer Restwerklohnforderungen durch ...

• KG, 12.01.2024 - 7 U 58/22

  Personal ist innerhalb von drei Tagen aufzustocken!

• KG, 15.05.2025 - 27 U 117/23

  Zustehen einer Vergütung auch für die nicht erbrachten Leistungen i.R.e. ...

• OLG Stuttgart, 17.08.2021 - 10 U 423/20

  Arbeitseinstellung bei Nachtragsstreitigkeiten

• VK Bund, 29.02.2024 - VK 1-12/24

  Vorauftrag mangelhaft ausgeführt: Voraussetzungen für einen Ausschluss?

• OLG Stuttgart, 18.02.2020 - 10 U 2/17

  Kündigung eines VOB-Vertrags mit dem Nachunternehmer durch den ...

• LG Köln, 22.05.2023 - 17 O 99/21

  Wofür darf Baugeld verwendet werden?

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Köln, 12.06.2024 - 16 U 84/23

    Bauforderungssicherungsgesetz; Baugeld; zweckwidrige Verwendung

• OLG Karlsruhe, 13.12.2021 - 4 U 112/18

  Kündigungserklärung widersprüchlich: Nachfragen, nicht einstellen!

• VK Südbayern, 14.02.2022 - 3194.Z3-3_01-21-44

  BVB dürfen nicht grundlegend von der VOB/B abweichen!

• OLG Düsseldorf, 27.05.2019 - 23 U 126/18

  Wann beginnt die Bauausführung?

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Düsseldorf, 25.07.2019 - 23 U 126/18

    Wann beginnt die Bauausführung?

• OLG Bremen, 20.12.2019 - 2 U 50/18

  Zeitpuffer im Bauzeitenplan stehen dem Auftragnehmer zu!

• OLG Frankfurt, 05.08.2022 - 21 U 84/21

  Aufhebung und Zurückverweisung wegen fehlerhafter Übertragung auf Einzelrichter

  Zum selben Verfahren:

  • BGH, 01.02.2024 - VII ZR 171/22

    Notwendigkeit der Zurückverweisung wegen Verfahrensfehlers; Ersatz von Mehrkosten ...

  • LG Wiesbaden, 10.11.2021 - 5 O 145/19

    Kündigungsrecht des Auftraggebers bei Verzögerung des Ausführungsbeginnes

• OLG Hamburg, 17.11.2022 - 4 U 110/22

  Zwischenfeststellungsstreit um die Wirksamkeit einer außerordentlichen Kündigung ...

  Zum selben Verfahren:

  • LG Hamburg, 05.05.2022 - 328 O 393/19
• OLG Naumburg, 22.07.2025 - 2 U 70/24

  Ersatzneubau Sporthalle

• OLG Frankfurt, 08.04.2019 - 29 U 53/18

  Bauvertrag: Kündigung wegen Vertragsverletzung nach § 5 Nr. 4 VOB/B

• OLG Frankfurt, 28.04.2017 - 29 U 166/16

  Kündigung des Auftragnehmers wegen verspäteten Abrufs der Bauleistung

• BGH, 25.06.2015 - VII ZR 228/13

  Umplanung = Behinderung = Fristverlängerung!

  Zum selben Verfahren:

  • LG Köln, 27.09.2011 - 27 O 319/08

    Schadensersatzanspruch bei Kündigung eines Generalunternehmervertrages i.R.d. ...

  • OLG Köln, 30.07.2013 - 24 U 179/11

    Voraussetzungen des Anspruchs eines Generalübernehmers auf ...

• OLG Celle, 29.09.2021 - 14 U 149/20

  Voraussetzungen der fristlosen Kündigung eines VOB/B-Vertrages; Erforderlichkeit ...

• OLG Hamburg, 22.07.2020 - 4 U 63/19

  VOB-Vertrag: Vertragliche Einbeziehung der VOB/B; Beweislast für Nichterhalt des ...

• VK Rheinland, 29.04.2024 - VK 40/23

  Nachprüfungsverfahren ist kein Bauprozess!

• OLG Stuttgart, 09.07.2019 - 10 U 14/19

  Bauvertrag: Mangelhaftigkeit einer Dämmung unter einer tragenden Bodenplatte; ...

• VK Südbayern, 08.04.2019 - Z3-3-3194-1-46-12/18

  Darlegungspflicht des Auftraggebers bei Bieterausschluss aufgrund früherer ...

• OLG Stuttgart, 30.01.2018 - 10 U 84/17

  VOB-Bauvertrag: Voraussetzungen einer Auftragsentziehung; Kündigung wegen Drohens ...

• OLG Köln, 17.05.2018 - 3 U 199/13

  Keine Nachtragsvergütung ohne Vorlage der Urkalkulation!

• OLG Koblenz, 21.04.2020 - 3 U 1895/19

  E-Mail-Fehlermeldung ist kein Zugangsbeweis!

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Koblenz, 20.03.2020 - 3 U 1895/19

    E-Mail-Fehlermeldung ist kein Zugangsbeweis!

• OLG Stuttgart, 26.06.2017 - 10 U 139/16

  VOB-Vertrag: Auslegung einer Bestellerkündigung nach unzureichendem ...

• OLG Brandenburg, 22.03.2023 - 4 U 190/21

  Schadensersatz aufgrund mangelhafter Werkleistungen bezüglich eines VOB/B ...

• KG, 07.07.2010 - 14 U 45/09

  Vorliegen eines Kündigungsgrundes wegen Verzuges mit der Einhaltung einer ...

  Zum selben Verfahren:

  • OLG Celle, 22.05.2009 - 14 U 45/09

    Vorzeitige Auftragsentziehung im Bauvertrag bei nicht ernsthaftem Tätigwerden ...